手机端
设为首页平时的生活中，我会运用到各种各样的范文，掌握范文的撰写对自己会有很大的帮助，什么样的范文比较高质量？下面的内容是小编为大家整理的最新协议:加工承揽合同纠纷管辖地汇集六篇，仅供您在工作和学习中参考。
加工承揽合同纠纷管辖地 篇1
加工承揽合同，以加工行为地为合同履行地，但合同中对履行地有约定的除外。合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履约内容的，承揽方履约又是以使用自己的设备、技术，人力为前提条件的。因此，加工承揽方所在地应为合同规定义务履行的地。
加工承揽合同纠纷管辖地 篇2
合同纠纷的解决方式一般有协商、仲裁、诉讼，作为具体的合同形式之一的承揽合同纠纷，因合同签约地与履行地可能不太一样，那么，在实践中有哪些方式可以解决承揽合同纠纷呢?
承揽合同，是指当事人一方按他方的要求完成一定工作，并将工作成果交付他方，他方接受工作成果并给付酬金的合同。提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金的一方是定作人;按指定完成工作成果、收取酬金的一方是承揽人。
承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。承揽合同纠纷的解决方式共有四种：协商、调解、仲裁和诉讼。
第一、协商解决
就是承揽合同的双方当事人，在合同纠纷发生后，通过相互协商，达成协议，确立纠纷解决的方法、步骤及各自承担的民事责任，最终解决合同纠纷。双方协商的基础是国家一系列有关法律、法规;其前提是双方的平等、自愿。在此条件下，双方本着实事求是、互相谅解的态度，达到求大同存小异，使分歧顺利得到解决。争议双方在协商不能达到意见统一时，可以向合同管理机关申请调解，或者依据合同中的仲裁条款或事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
第二、仲裁解决
指争议双方根据争议发生前或争议发生后达成的协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，双方对裁决必须执行的一种解决争议的方法。是我国解决合同争议的一种重要法律制度。
第三、诉讼解决
诉讼就是当事人将争议提交人民法院解决，人民法院在检察院的监督下，解决该争端的一切活动。诉讼包括起诉、审判和执行三个阶段。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
加工承揽合同，以加工行为地为合同履行地，但合同中对履行地有约定的除外。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。
加工承揽合同纠纷管辖地 篇3
上诉人王某因定作合同纠纷一案，不服上海市崇明县人民法院(20xx)崇民二(商)初字第xxxx号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：1、上诉人承包经营上海市崇明金龙制锁厂(以下简称金龙厂)期间，与苏州市银光不锈钢器皿厂(以下简称银光厂)发生定作业务至 20xx年底。20xx年8月16日上诉人、被上诉人及银光厂达成协议书一份，明确银光厂欠上诉人价款48万元，考虑到被上诉人目前有困难，上诉人同意在 货款中让去12万元，总计欠款36万元(但已经付掉一部分货款，具体以后对账)，上述款项由被上诉人个人负责归还;还款期限为20xx年2月30日，如遇银光厂拆迁，必须在拆迁之前一个月付清。如被上诉人在20xx年6月30日前有能力还而拒不付款，上诉人有权以48万元向上诉人所在地法院起诉。
因上诉人认为，被上诉人在上述协议签订后，仅支付了45000元，且有能力付款而未付，故向原审法院提起本案诉讼。请求判令被上诉人张某支付欠款435000元，并支付自20xx年7月1日起至实际清偿日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。
2、被上诉人于20xx年9月22日至20xx年12月9日间，分七次共向上诉人支付价款19，000元。
3、被上诉人于20xx年8月至20xx年8月间，分十三次以现金及交付不锈钢材料等方式向上诉人支付价款总计193，165元。
4、20xx年1月30日，被上诉人代上诉人支付苏州市骏杰工艺饰品厂41，200元。
双方争议的焦点：1. 上诉人是否有权以48万元作为协议书中被上诉人的欠款总额;2. 协议书中未扣除的已付部分价款金额;3. 协议之后，被上诉人已经支付的价款金额。
关于争点一，原审法院认为：上诉人虽主张银光厂已经拆迁，被上诉人已获拆迁款，系有能力归还上述欠款而未能在约定的期间还款，但对此未提供证据证明，被上诉人又否认银光厂已经拆迁，况且被上诉人一直在陆续还款，在约定的20xx年6月30日至涉讼期间，逾二年的时间内未就此提出异议，因此无法确认银光厂已经拆迁、被上诉人在20xx年6月30日前有能力还而拒不付款的事实，故上诉人要求以48万元作为协议书中约定的欠款总额之主张，不能予以支持。
关于争点二，原审法院认为：由于上诉人未能提供证据证明双方于20xx年9月28日结算过，且被上诉人对此予以否认，因此，其关于收条日期在 20xx年9 月28日之前的还款金额不应在欠款总额中扣除之主张，不能予以采信;上诉人亦未提供证据证明其与德诗不锈钢制品有限公司(以下简称德诗公司)有业务往来，且其出具的收条没有载明德诗公司支付的字样，因此，对上诉人关于部分收条金额是被上诉人归还德诗公司价款的主张亦不予采信。综上，原审法院认为，被上诉人 在20xx年8月16日之前已经偿付上诉人19，000元，该款未在36万元中扣除。
关于争点三，协议书签订之后，上诉人向被上诉人出具收条总额为193，165元，由于上诉人对其主张的收款金额中有部分是德诗公司支付的价款，无证据证明，因此对该主张不予采信;加上被上诉人已代上诉人支付了案外人货款41，200元，故应确认被上诉人在20xx年8月16日之后，已经支付给上诉人 234，365元。
原审法院经审理后认为：当事人于20xx年8月16日签订的《协议书》合法有效，被上诉人应按协议确定的金额及时向上诉人履行付款义务。上诉人认为在协议书之前与被上诉人之间另有15万元汇票纠纷，被上诉人已付款中的10万元，系支付未经兑现的金额为15万元汇票，但对此主张无证据证明，且即使上诉人、被上诉人之间确有汇票付款纠纷，因上诉人诉请中未包括汇票金额，故非本案审理范围，因此确认被上诉人已经向上诉人支付了253，365元，尚欠上诉人价款 106，635元，该款被上诉人应向上诉人支付;被上诉人未能在约定的期间付清欠款，故应向上诉人支付逾期利息。据此判决：被上诉人张某于判决生效之日起十日内，偿付上诉人王某价款人民币106，635元及该款自20xx年7月1日起至清偿日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期利息;驳回上诉人的其余诉讼请求。一审案件受理费人民币7，825元，减半收取后，由上诉人负担2，953元，被上诉人负担959.50元。
原审判决后，上诉人王某不服，向本院提起上诉称：1、就系争债务，银光厂与上诉人承包经营金龙厂于20xx年9月28日曾签订还款协议书一份，该协议明确银光厂欠款48万元。因此，在该还款协议签订前的还款，不应当在48万元中扣除。现原审法院将被上诉人在20xx年9月22日的一笔3000元还款，在48万元中予以扣除不当。
2、20xx年8月间，上诉人向被上诉人出具的领料收条中，所领取的不锈钢材料是由上诉人制成盖攀、空心单柄等产品后于20xx年4月 5日、6月 19日、10月16日三次送货给被上诉人，相应的加工费被上诉人尚未支付。而原审法院却将上诉人所领取的36，065元加工材料抵冲被上诉人欠款不当。
3、20xx年1月30日，被上诉人支付苏州市骏杰工艺饰品厂(案外人)41，200元，没有经过上诉人同意和授权。该债务是1998年发生，早已超过诉讼时效期间。该款不应在被上诉人的欠款中扣除。
4、上诉人与被上诉人在20xx年8月16日协议书中约定：被上诉人的还款截止期为20xx年2月30日，上诉人同意以36万元归还;如逢动迁，则动迁之 前一个月内结清货款;被上诉人如到20xx年6月30日前有能力还款而拒不还款的，则由上诉人按48万元追索。现被上诉人拥有苏州市著名的苏站别苑53- 54号别墅占地450平方米，内有花园、假山，家中长期雇佣保姆，拥有宝马等高档名牌小汽车，不属于无能力偿还范围。在20xx年6月30日前仍未清偿上诉人货款，故上诉人有权按被上诉人原欠货款48万元主张权益。
被上诉人张某答辩称：1、20xx年9月22日的一笔3000元还款未计算在欠款中，故应在欠款中扣除。2、就上诉人提出的加工不锈钢产品，当时银光厂已经不经营了，且相应的送货单反映，货物是送到德诗公司，与被上诉人无关。3、关于动迁问题，银光厂不属于被拆迁单位，真正的被拆迁单位属于德诗公司，被上诉人是想等德诗公司动迁后，向德诗公司借款还给上诉人。4、被上诉人名下的别墅已经被法院执行给债权人，是被上诉人从债权人处把别墅租回来供自己居住;被上诉人在长阳路处的房子也于20xx年抵债给赵世杰，且过户。故此不能说明被上诉人有履行还债能力。
加工承揽合同纠纷管辖地 篇4
原告:某贸易货栈
被告:某社队企业办
某贸易贷栈与某商业站南城司购销服务处于1981年1981年10月8日签订代理购销合同。贸易货栈委托对方代购加工木托盘7500个,单价8.9元。双方同时口头商定,由贸易贷栈预付周转金1万元,合同履行完毕,周转金返还。
1981年12月,将代理购销人改为某社队企业办,交货期限变更为1982年12月,原合同的其他内容和口头约定不变。社队企业办于1982年1月5日,收到贸易货栈所付周转金1万元。
在合同履行期间,社队企业办曾两次以木材提价等理由,提出调整原合同规定的木托盘单价。1982年9月5日,在社队企业办交付木托盘1697个后,双方书面协议,将尚未交货的木托盘单价变更为9.6元。1983年1月15日双方又书面协议,将尚未交货的4062个木托盘单价,变更为10.3元。交货期限变为同年4月。双方在书面协议中再次明确规定:“甲方向乙方提供周转金1万元整,执行合同完毕,周转金如数返还。”
在该合同签订和履行过程中,双方均承认合同中规定的木托盘单价,系按每个木托盘扣除成本运杂费后,社队企业办实得组织加工费5角计算,并未考虑到纳税问题。在实际履行过程中,社队企业办使用贸易货栈提供的资金,并以贸易的货栈的名义,从事代购代销加工活动。此外,贸易货栈还为社队企业办垫付了购买加工木托盘所用元钉。
至1983年4月,社队企业办因铁路运输原因,未能按期将最后一批木托盘2832个交货。双方经协商至同年6月交货。
1983年5月,某县税务局认为:本合同是购销合同,系临时工作人员王某个人所为,责令王交纳已交货的木托盘所欠工商税2115.78元。临时税275.9元、手续费税82.04元。并追缴王*人所拖欠的其他税款。王不服,就木托盘纳税问题,曾到某地区税务局和国家税务总局申辩。在此期间贸易货栈两次出具书面证明,证明本合同系委托代办关系,关非买卖关系,并致函税务部门表示:如需纳税,愿承担木托盘应纳的工商税。
1983年6月30日,某县税务局认定该县南城司信用社一个暂存款户的存款系王某本人收入,强制扣缴上述木托盘税款及相同数额的罚款计4783.36元:王某个人税款及相同数额的罚款计3449.36元;社队企业办认为税务局所扣款项系贸易货栈提供的周转金。并通知贸易货栈出面解决,以保证合同履行。为此,贸易货栈曾多次派人与某县税务局交涉,未能解决。贸易货栈于1984年3月向某区人民法院起诉,要求社队企业办返还周转金和垫付款计11020.17元。
区法院认为:本案合同有效,具有加工订货合同的主要特征。但造成合同不能履行的原因,系社队企业办所属工作人员中的其他税款问题所致。据此判决社队企业办返还周转金及垫付款。社队企业办不服一审判决,以应确认为代购加工合同,并继续履行为由,上诉到某市中级人民法院。
中级人民法院经审理认为:本案合同应确认为代购代加工合同。该合同有效,应继续履行。有关税务问题,应由税务机关处理。
经中级人民法院主持调解,双方自愿达成协议如下:
1.本案合同继续执行。
2.贸易货栈向社队企业办提供银行担保后,再支付给社队企业办周转金24965.15元,于接到本调解书之日起二日内电汇。
3.社队企业办于1985年6月底以前,将2862个托盘全部交货,其规格质量和交货验收方式等,仍按原合同规定执行。
4.已交货的4668个木托盘交纳的工商税、临时税和罚款4783.36元,由贸易货栈承担。
5.尚未交货的2832个木托盘如数缴纳,工商税仍由贸易货栈承担,加工税由社队企业办承担。
6.社队企业办交付2832个木托盘后,贸易货栈应支付给其组织加工费1416元(每个木托盘5角)。社队企业办同意用此款抵应退周转金。
7.经双方核算,社队企业办在合同履行完毕后,还应退还给贸易货栈周转金2033.36元,于1986年12月底以前全部还清。
8.有关税务问题,双方申请税务机关解决。
这是一起合法有效的代购加工订货合同。纠纷的起因是某县税务局误认为是社队企业办临时工作人员王某个人所为的购销合同,强行扣缴了信用社某一存户的存款。实际上是贸易货栈向社队企业办提供的周转金,虽经贸易货栈多次出具证明,并派人到某县税务局交涉,均未得到解决,影响这一合同的继续履行。贸易货栈遂向某区人民法院起诉,请求判令社队企业办返还周转金及垫款。
经过区人民法院调查认定,这一合同具有代购加工订货合同的特征,认为合同不能履行的原因,是社队企业办所属工作人员拖欠税款所致,因此判令社队企业办返还贸易货栈的周转金及垫付款。这一判决无疑会影响社队企业办继续履行加工订货合同,掐断了它的生产门路,因此社队企业办不服上诉是理所当然的。
中级法院在二审中,审查了一审判决,解决了以下几个问题:
1.确认这一合同的性质是代购加工订货,而不是购销合同,是合法的,有效的。
2.贸易货栈和社队企业办在履行这一合同和几个补充协议中,是认真负责的,没有违约行为。唯一的缺点是合同中忽略了纳税问题,应该批评补交。
3.关于税款问题,应由税务机关处理。
在认定上述原则的基础上主持调解,双方处愿达成了协议;代购订货加工合同继续履行,周转金继续提供,税款及诉讼费双方合理分配,纳税问题双方申报税务机关,贸易货栈撤销了要求社队企业办返还周转金与垫付款的诉讼请求。
代购加工订货合同是我国当前经济合同的一种重要形式,对于加强横向经济联系,加强城乡经济交流,促进工商企业之间、企业与农村生产单位、个体手工业户的加工订货生产都有较大好处。法院依法保护双方当事人的合法权利。扶植他们的代购与生产是十分重要的。
加工承揽合同纠纷管辖地 篇5
民事诉讼法第二十四条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。借款合同当事人一般是金融机构与法人企业之间的借款关系，确定管辖权时，可以由被告住所地人民法院管辖，也可以由合同履行地人民法院管辖。如果被告住所地与合同履行地一致，那么问题很容易解决，如果出现二者不一致时，应如何确定呢首先，借款合同中明确了履行地，双方争议应由履行地法院管辖;如果借款合同中未明确约定履行地，那么应依照最高人民法院《关于如何确定借款合同履行地问题的批复》法复[1993]10号，即除当事人另有约定外，确定贷款方所在地为合同履行地。可见合同履行地是在出借方，这与《中华人民共和国民法典》第六十二条规定是一致的，第六十二条的规定是，当事人就有关合同内容约定不明确，依照民法典第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币(接受货币一方所在地是指依照合同的约定享有接受货币的债权的合同当事人的住所地)[1]一方所在地履行。起诉到法院的借款合同纠纷案件，一般是出借人履行了义务后，借款人在借款期限届满后未履行归还借款的义务，致出借人向人民法院起诉，借款人负有给付货币的义务，此时，接收货币在出借方即贷款方所在地，依照上面陈述的法律规定，由出借方(贷款方)即接受货币一方所在地(一般是向法院提起诉讼的原告人所在地)人民法院管辖。若借款合同签订后，出借人(
款人向人民法院起诉，此时应履行义务的是出借人(即贷款人)一方，依照最高人民法院法复[1993]10号批复规定，由贷款方所在地为合同履行地，此时应为被告所在地法院管辖(即贷款人所在地)，而不应适用民法典第六十二条的规定，在接受货币一方(借款人方)即接受货币所在地履行。一般情况下，借款合同有效应判决履行，此时法院判决履行即判决贷款人履行义务，给付货币给借款人(接受货币一方)，这样裁定管辖权由贷款方(出借人)所在地(被告地)法院管辖，有利于法院执行(可理解为执行法院所在地法院管辖)，此种情况比较少见。
民事诉讼法第二十二条规定，对公民提起的诉讼，由被告住所地人民法院管辖。此规定如何适用借款合同中的民间借贷纠纷呢民间借贷双方当事人一般为公民个人，若借款时没写借条，没约定利息，这样的合同属无偿合同，是实践性单务合同[2]。当出借人将借款交付给借款人之后，出借人不再负有其他任何义务，合同的义务主要是借款人的义务，即具有给付货币付还出借人的义务，此时，双方当事人发生纠纷时，应适用民诉法二十二条的规定，由被告地人民法院管辖。
若当事人对借款进行结算后，由借款人出据欠条给出借人存执，当双方发生纠纷时，应由原告住所地人民法院管辖，此时，欠条应视为书面合同，适应最高人民法院法复[19xx]10号批复的规定，由贷款方所在地为合同履行地，适应民法典第六十二条的规定，给付货币的，在接受货币一方所在地履行。同样，借款人出据借条(或借据)给出
借人(贷款人)存执的，当出借人依据借条向人民法院起诉时，应由原告人(出借人，贷款人)所在地(即接受货币方)人民法院管辖。综上所述，口头民间借贷纠纷由被告住所地人民法院管辖，适用民诉法第二十二条的规定。借款合同纠纷，除合同明确约定履行地外，履行地约定不明确的，由贷款方所在地，接受货币的债权的合同当事人住所地人民法院管辖，适用民诉法第二十四条、民法典第六十二条的规定;即给付金钱之债的履行地确定为债权人的住所地
贷款人)未履行义务，导致借
西南技术进*口公司借款纠纷
兰洋物资*易公司借款担保纠纷
借款的合同（单位住房）
汽车借款合同的范本
最新企业流动资金借款合同
20xx最新房屋抵押借款合同范本
最新房屋抵押借款合同范本
最新额度借款合同范本
20xx正规借款合同范本
短期外汇借款的合同范本
加工承揽合同纠纷管辖地 篇6
答辩人：_________
地址：_________
联系电话：_________
被答辩人：_________
地址：_________
联系电话：_________
答辩人与被答辩人之间的承揽合同纠纷一案，日前答辩人已向上海_____委员会提起_____申请，贵会已予以立案受理。
现被答辩人向贵会提出对_____协议效力及_____管辖异议，对此，答辩人特作如下答辩：
一、在双方签署的《定作物合同》第十六条中约定：“如经协商仍不能达成一致，甲乙双方中任何一方可向上海市_____委员会提起_____。
”虽然该约定上海市_____委员会与上海_____委员会有一字之差，但是能够确定就是指上海_____委员会。
二、尽管上海市的'区域内有二家_____机构，但是属于上海市的_____机构仅此一家，另一_____机构中国国际经济贸易_____委员会上海分会，顾名思义不属上海市，他只是中国国际经济贸易_____委员会派出机构，不属上海市。
根据最高院关于适用《中华人民共和国合同法》解释第三条规定，“_____协议约定的_____机构名称不准确，但能够确定具体的_____机构的，应当认定选定了_____机构”。
因此，虽然双方约定是上海市_____委员会，名称不够准确，但无可争议就是上海_____委员会，应当认定选定了_____机构。
该_____协议有效，上海_____委员会具有管辖权。
受理本案符合法律规定，被答辩人提出管辖权异议于法相悖，恳请贵委依法作出决定予以驳回。
答辩人：
特别授权代理人：
gx86.com延伸阅读
[优质协议] 加工承揽合同
工作和学习中，我们看过许多范文，闲暇时看一些范文是对自己有好处的，通过阅读范文可以提高我们的表达能力。好的优秀范文更具有参考意义，有哪些好的优秀范文值得借鉴呢？下面是笔稿范文网(gx86.com)小编为大家整理的“[优质协议] 加工承揽合同”，希望能为您提供更多的参考。
承揽方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条加工成品：
第二条加工成品质量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）
第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：___________________________________________________________________________________（１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。３，原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）
第四条技术资料，图纸提供办法：____________________________________________________________________________________________（１．承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。２，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。３，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。）
第五条价款或酬金：________________________________________________________________________________________（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）
第六条验收标准和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。２．定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目的，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。３，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。）
第七条交（提）货的时间和地点：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。２，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的'戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）
第八条包装要求及费用负担：____________________________________________________
第九条运输办法及费用负担：____________________________________________________
第十条结算方式及期限：____________________________________________________
第十一条其他：_____________________________________________________（如：１．根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。２．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）
第十二条承揽方的违约责任：
一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。
三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。
四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金总额的_____％（２０％--６０％幅度）违约金。
六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。
七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。
九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。
十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任：
一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____％（１０％--３０％幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________％（２０％---６０％的幅度）违约金。
三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七，变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交_______（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。
定作方：____________________（盖章）
代表人：____________________（盖章）
地址：________________________________
电话：________________________________
开户银行：____________________________
帐号：______________________________
承揽方：__________________________（盖章）
代表人：__________________________（盖章）
地址：_________________________
电话：_________________________
开户银行：_____________________
帐号：_________________________
_____年_______月______日订
2025协议推荐 资产转让合同纠纷汇编六篇
我们在上学时也会去读一些范文，一篇优秀的范文是能让人学到很多东西的，通过阅读范文我们可以学会将内心情感通过文字表达。阅读范文对我们的学习有着重要的意义，那么，你知道优秀范文要怎么写呢？下面是由笔稿范文网(gx86.com)小编为大家整理的“2025协议推荐 资产转让合同纠纷汇编六篇”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！
资产转让合同纠纷【篇一】
案情简介
今年3月，小程通过职介应聘到一家公司上班，同时双方口头协议月薪5000元，年底还可以再领项目奖金。在签订劳动合同时，小程发现合同上并没有写明工作岗位和劳动报酬，在他一再追问之下，人事部门给出了“合同就这样，爱签不签”的回复。小程心想一份好工作来之不易，无奈之下只得签下空白的劳动合同。可两个月来，小程每月只领到了3000多元的工资。小程找到人事部门屡次协调未果，最终惹恼了领导。人事部门以“不能胜任项目为名”通知他，让其马上走人。小程十分气愤，要求公司支付当初承诺的工资并支付违约金。而单位拿出了当时和小程签订的合同。与当初不同的是这份合同“被填空”了，原来的劳动报酬处已写上3000元。公司说：“当时签订的工资就是3000元。”小程这才明白自己上当受骗了，当初签订的劳动合同就这样“被填空”了。
办案思路及心得
根据《劳动法》的有关规定，用人单位自实际用工之日起即与劳动者建立劳动关系，并特意强调该劳动合同的形式应为“书面”形式。《劳动合同法》第3条规定：“订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。”第8条规定：“用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况……”第10条规定：“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。”第16条规定：“劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章后生效。”综上所述，劳动者一旦在劳动合同上签字，就得履行约定的义务，承担法律责任。除非是以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意愿的情况下订立或者变更的劳动合同，才会认定为无效合同或部分无效。如果小程想要证明用人单位在合同上弄虚作假，就得找到相应的证据，但现实中这样的证据很难取证。因此，劳动者签订合同时，一定要查看合同文本内容是否完整，起止日期是否明确等，千万不要在不规范的劳动合同上签字，以免被不法用人单位利用。
裁判结果
近年来，像小程这样遭遇劳动合同“被填空”的员工并不少见。用人单位为了应付劳动部门的检查，勉强与劳动者签订劳动合同，但劳动合同文本会保留一些空白处，可根据单位的意愿随时更改。这都会为劳动者以后维权埋下隐患。劳动合同是证明劳动关系的最直接、最有效的证据，而这本应是劳资双方各执一份的文书，却被一些用人单位留存起来，这样的情况也非常普遍。如果出现劳动争议纠纷，用人单位会在劳动合同上倒签时间、补填内容等虚假行为，给劳动者带来维权难题。因此提醒劳动者，除了签订完整劳动合同外，留存劳动合同更为重要。劳动者如果发现所在单位让其签订空白合同，或劳动合同签订后单位不给劳动者一份原件的，可向当地劳动监察部门举报。
资产转让合同纠纷【篇二】
1、因订立劳动合同而发生的劳动纠纷的处理
①对于用人单位与劳动者未订立劳动合同而发生劳动纠纷的，劳动争议处理机关应当弄清未订立劳动合同的原因，在分清当事人责任的基础上，要求有过错的一方向受损失的一方提供一定的补偿，并督促双方依法补签劳动合同，台双方无意继续合作，则解除劳动合同。
②对于由他人代签劳动合同发生纠纷的，劳动争议处理机关应查明代签的原因，并审查劳动合同的内容是否合法。对内容合法的，责成用人单位与劳动者重签劳动合同;对内容不合法的，应宣布合同无效。
③发生对于芝者隐瞒真实情况，导致用人单位误解而与其签订劳动合同纠纷的，劳动争议处理机关对用人单位查明事实真相后，对不符合用工条件的劳动者解除劳动合同的决定，应当予以维持。
④发生对于不符合合法有条件的劳动合同纠纷的，劳动争议处理机关应当宣布劳动合同无效，然后视违法程度责成任方承担相应的法律责任。
⑤发生对于订立方式不合法的劳动合同纠纷的，劳动争议处理机关应分别情况作出处理。内容合法，只是订立方式不合法后般应认定合同有效，并督促双方补签劳动合;内容和订立方式均不合法的，应认定该合同无效，并按无效合同的处理方法进行处理。
2、因履行劳动合同而发行的劳动合同纠纷的处理
①对于不履行劳动合同引起劳动纠纷的，劳动争议处理机关应搞清不履行劳动合同的原因，对用人单位无过错的，督促劳动者依照有关规定寻求合理的解决办法;对用人单位有过错的，在要求用人单位履行劳动合同的同时，可以裁定用人单位赔偿劳动者由此而造成的全部损失。
②对于履行劳动合同中一方违约引起劳动纠纷的，劳动争议处理机关对不履行俣同的劳动者首先应说服教育，督促其履行劳动合同，对仍拒不履行劳动俣同的劳动者，应依法追究其违约责任;对不履行劳动合同的用人单位，劳动争议仲裁机关应当依法裁定其继续履行劳动合同。
③对于因赔偿问题引起劳动合同纠纷的，劳动争议处理机关应查明劳动合同中的赔偿条款是否合法，并对合法的内容予以保护。
④对于第三方干预导致劳动合同无法履行引起芝纠纷的，劳动争议处理机关应追究有过错的第三方的法律责任。
3、因变更劳动合同而发生的劳动合同纠纷的处理
①对于劳动者违反劳动合同规定，单方面要求用人单位变更其劳动岗位、工种或不符合劳动合同约定的上岗条件而要求上岗的，劳动争议处理机关应驳回劳动者的申诉，维持用人单位对此作出的处理决定。
②对于用人单位擅自决定改变劳动者的劳动岗位、工种的，对于正常的工作调动，应依法确认用人单位的调动有效;对属于非法调动的，要求用人单位改变决定，恢复劳动者的劳动岗位，并补偿劳动者由此而造成的经济损失。
③对于用人单位违反法定程序变更劳动合同的，劳动争议处理机关应当确认用人单位的变更行为不合法，并促使用人单位和劳动者重新协商具体变更事项。
4、因终止劳动合同而发生劳动合同纠纷的处理
①对于用人单位不允许到期劳动合同终止引起劳动纠纷的，劳动争议处理机关应支持劳动者终止劳动合同的请求，对合同期限内劳动者没有实际履行的，有协议的，按照协议处理，没有协议的，合情合理地处理双方的其他正当要求。
②对于用人单位附加条件，不允许劳动者终止劳动合同而引起劳动纠纷的，劳动争议处理机关应查明该附加条件是否双方约定，在法律上是否成立，然后根据合同期限届满，劳动合同即告终止的法律规定，裁定劳动合同终止。
③对于劳动合同终止后续订劳动合同发生劳动纠纷的，劳动争议处理机关应按照根据生产、工作需要，在双方完全同意的情况下，可以续订合同的规定要求来处理，对用人单位强迫劳动者续签劳动合同的，依法支持劳动者的请求。
④对于合同到期后既不续订又不终止劳动合同引起劳动纠纷的，因合同双方都有责任，对这种事实上的劳动关系，法律不予保护，所以，劳动争议处理机关应依法支持终止劳动合同的申请，由此而导致的其他争执，则由其他法律予以调整。
5、因解除劳动合同而发生劳动合同纠纷的处理
6、劳动争议处理机关在处理此类纠纷时应明确：
①解除劳动合同是否为合法有效，适用劳动法规是否得当，认定事实是否有偏差，是否有根据。
②将劳动合同的解除与行政处分区分开来，有些行政处分可以解除劳动合同，而有些行政处分则不能解除劳动合同。
③过失违纪一般不应解除劳动合同;违纪事实未查清的不能适用解除劳动合同的规定;初次轻微违纪未进行教育的，不适用解除劳动合同规定。
④把握违约与解除劳动合同的界限，解除劳动合同是因为用人单位或劳动者违约在先引起的，违约在先是解除劳动合同的法定条件。当事人一方违约在先，另一方据此解除劳动合同是合法的。如果一方故意制造违约条件，并据此解除劳动合同则是非法的。
7、国务院《劳动合同法实施条例》对这个问题，有了很明确的规定。
在第5条规定，“自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，--”，该规定是在用工之日起一个月内，劳动合同法从20xx年1月1日开始实施，用工之日从20xx年1月1日开始计算，用人单位应与劳动者签订书面劳动合同，用人单位应提供书面通知的证明，该证明应是经过员工确认的，如公告或是员工在通知上签字的，而不是只有单位盖章的证明(有虚假事后伪造之嫌)，如用人单位同时证明是因为劳动者的原因不签订书面劳动合同，单位可以终止劳动关系。在该实施条例第6条规定，“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照劳动合同法第82条规定向劳动者每月支付两倍的工资”，该规定明确的作出了划分，在一个月，用人单位不需要支付双倍工资，如是因劳动者的原因不签定，用人单位可以终止劳动关系，该规定是法律在保护用人单位的利益，而如果是过了一个月后，法律不再去看是谁的原因而造成没有签定书面劳动合同的，而只看结果，如是没有签订劳动合同，用人单位就应该支付双倍的工资。
资产转让合同纠纷【篇三】
转让方(以下简称甲方)：某某房地产有限责任公司
受让方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则，为加快某商贸城的进一步发展，经友好协商，就甲方向乙方转让某商贸城项目的权利义务相关事宜达成一致意见，签订本合同如下：
第一条 转让标的(某商贸城项目)概况
1.该项目原由某某镇人民政府和湖南省A某某房地产开发公司合作开发，而后经各方协商，该项目法人变更为B某某房地产有限责任公司，由B某某房地产有限责任公司对该项目继续开发。
2.该项目一期工程(除17、18栋及物管房只完成了桩基外)已按规划完成，主体工程及其附属工程(除11栋外)均验收合格;二期工程也已作了大量的前期工作。
3.该项目手续合法，真实有效，证件基本齐全，已竣工房屋所有权证及土地使用证正在紧张办理之中，其中一部分已办妥。(详见附件一)
4.招商引资的优惠政策手续基本办妥，部分已兑现实施。
5.该项目现在的物业管理由甲方负责。
6.本项目房屋出售情况，售房价款支付情况及工程款支付情况见附件二。
7、该标的为项目的总体转让，也是该项目总体第二次转让，其内容和性质一致，即权利、义务及法律责任一并由甲方转移给乙方。
第二条 转让标的涉及的权利义务转让方案
1.甲方与B某某房地产开发公司在承包建设及项目转让过程中发生的经济结算关系仍由甲方负责(现已结清);
2.甲方在建设某某商贸城过程中因该项目建设实施发生的债权、债务(含自然债务)由乙方负责(详见附件三)。
3.甲方与房屋买受人及承租人等合同相对人的权利义务转让给乙方，尚未履行的债权债务由乙方继续履行，甲方不再承担履行义务，房屋办证及相关手续在标的转让后由乙方继续办理;
4.甲方拥有的转让标的项下全部房屋所有权及土地使用权一并转让给乙方，相关转让手续由乙方办理，甲方应该予以协助。
5.该转让标的项目物业管理权利义务转让给乙方。
第三条 转让方式、转让价格、价款支付时间和方式
1.甲方将本合同第一条规定的转让标的以人民币(大写)元(以下简称转让价款)转让给乙方。(转让价款的确定以存量资产为基本依据，并估算投入成本，适当考虑双方利益。)
2.转让价款支付方式
乙方应于本合同签订后五日内将转让价款的首期款共计人民币万元汇入甲方指定的账户，剩余价款人民币 万元于 年 月 日前付清。
第四条 余款担保方式
乙方应对余款以 方式提供担保，并另签担保合同。
第五条 转让标的的交割事项
1.自本合同生效起十日内，甲方应将转让标的相关权属证书、工程技术资料清单、合同文书及本合同附件等移交给乙方，由乙方核验查收并签字盖章。
2、甲方应协助乙方办理相关证件的过户和合同主体变更手续。转让标的自过户和主体变更手续办理完毕后转移至乙方。
3、本合同项下的过户和主体变更手续涉及相关税费由乙方承担。
第六条 通知义务
乙方应于本合同生效后将某某商贸城权利义务转让情况通知与甲方有权利义务关系的相对人(包括但不限于购房户、施工方等)，并由合同相对人予以确认。
第七条 合同各方的违约责任
1.本合同生效后，甲乙任何一方无故提出终止合同，应向对方一次性支付违约金 万元。
2.乙方未按合同约定支付转让价款在十日以内，应按迟延支付转让价款每日万分之五支付违约金给甲方;迟延支付超过十日的，甲方有权解除合同并要求乙方按转让标的价款总额的百分之十向甲方支付违约金。
3.甲方未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权要求甲方赔偿损失，并承担违约责任。
第八条 合同的变更、解除与补充
1.当事人双方协商一致，可以变更或解除合同。
2.双方可对本合同修改或补充，由此形成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条 争议的解决
因本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由合同签订地人民法院管辖。
第十条 合同的生效
本合同自乙方向甲方支付首期转让价款之日起生效。 第十一条 其他约定事项
第十二条 本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 转让方： 受让方：
合同签订地：
签订日期：
资产转让合同纠纷【篇四】
转让方(甲方)____身份证号码：
住址：
受让方(乙方)____身份证号码：
住址：
出租方(丙方)____身份证号码：
住址：
依据合同法的有关规定，经甲、乙、丙三方友好协商，就下述门面房转让事宜达成以下协议：
一、转让门面房
1、转让门面房位于__，建筑面积__平方米;
2、丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本协议约定转让上述门面承租权的行为，丙方同意。
3、原甲、丙双方所签门面租赁合同的.权利与义务转由乙方享有和履行，乙方与丙方不再另行签订租赁合同。本合同生效和门面交接完毕后，甲、丙双方之间原门面租赁合同终止履行，权利义务自行解除。
二、租金的结算与支付
1、丙方与甲方原租赁合同，约定的租赁期间为________年，即自________年____月____日起________年____月____日止，月租金为__元人民币，现甲方剩余租期为____月。
2、门面转让乙方后，甲、丙双方原门面租赁合同中所约定的租金转由乙方根据该合同约定(指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款)向丙方支付，甲方不再负有支付义务。
三、门面设施、设备的归属
1、转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。
2、转让门面租赁期(含门面租赁合同续签期限)届满后，该门面装修设施的不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)所有。
3、乙方在接收该门面后，有权根据经营需要，在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。
四、门面转让费的支付
1、乙方于本合同签订之日内，向甲方支付转让费共计人民币__元整，上述费用已包括第3条所述的装修、装饰、设备及其它相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其它费用。
五、债权债务的处理
乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
六、交接条件及方式
1、甲方在本合同签订之日内进行门面交接，向乙方腾让门面并交付钥匙。
2、办理门面交接手续时，由甲、乙、丙三方共同进行现场验收。
3、转让门面不符合约定的交接条件时，乙方有权拒绝交接，甲方应及时整改、修复，直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面，由甲方承担逾期交付的违约责任。
七、违约责任
1、甲方保证该门面房有合法承租权并有权依法转让，应该按时交付门面。甲方逾期交付门面时，按如下方式计算违约金：逾期交付天数__元/天;超过30天甲方仍不能交付转让门面时，乙方有权通知甲方解除合同，返还已支付的门面转让费，和按上述约定追偿违约金。
2、乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时，甲方有权通知乙方解除合同，不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时，按如下方式计算违约金：逾期付款天数__元/天。
3、丙方保证该转让门面为其合法所有，享有门面的出租权，并不得一房多租。如因丙方原因造成门面所有权、租赁权纠纷，应由丙方承担违约责任，赔偿甲、乙双方违约金。该违约金按下述方式计算：甲方获得的违约赔偿=本合同约定转让费×1;乙方获得的违约赔偿=本合同约定转让费×2。
八、合同争议的解决
本合同如发生争议，可先由合同三方协商处理;协商不成，任何一方均可将争议提交__仲裁，通过仲裁程序解决。
九、其它规定
原门面租赁合同和财物交接清单为本合同附件，是本合同的有效组成部分，具有法律效力。本合同由三方签署后生效。一式三份，三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：
签约时间：
签订地点：
资产转让合同纠纷【篇五】
2000年5月29日，原告(反诉被告)中化*东贸易有限公司(下称中化*司)与被告(反诉原告)曼得铃船*有限公司(下称曼*铃公司)签订租船合同，约定曼*铃公司指派所属“丰-华”轮于6月2日至4日承运中化*司所属1150吨聚乙烯和聚丙烯从韩国蔚山港至莆田秀屿港，承租人保证在装卸港提供安全港口和一个安全泊位;装卸率为尽量速遣;运费在签发提单后三个工作日内或最迟于开舱卸货前付清;由于货物文件或相关手续或运费而引起的船舶延期，承租人应支付日1,300美元;合同还对其它事项作了约定，并约定合同未明条款参照1976年金康合同。合同签订后，“丰-华”如期抵港受载，6月6日开航，10日抵莆田秀屿港引航锚地。
5月31日，韩国政府宣布自次日起对中国大蒜进口实行保障措施，我国对外贸易经济合作部于6月7日发出紧急通知，暂停进口原产于韩国的手持无线电话机和聚乙烯。6月10日“丰-华”轮抵达秀屿港后被禁止进港或开往国内其它港口卸货。“丰-华”轮被迫在秀屿港引航锚地等待。海关总署贸易管制处于6月21日通知福州海关，同意中化*司进口的聚乙烯暂存入保税区，但不得存入保税库，并要求在新的规定下达前不得为该批货物办理出区手续。
6月22日，中化*司决定将卸货港改为马尾港，并要求曼*铃公司按其要求对提单作出相应修改以及电放货物。次日曼*铃公司复函称在未收到银行担保前，不予电放货物。6月23日，“丰-华”轮抵达福州马尾港并递交装卸作业准备就绪通知书，但因福州海关仍未放行该批货物，故仍无法进港卸货。6月26日，福州海关批准该批货物进关。次日“丰-华”轮开始卸货，28日卸货完毕。“丰-华”轮本航次停靠福州港期间，共产生港务费、理货费等合计46,669.53元。
曼*铃公司本航次的原始舱单系按照托运人韩国SKGlo*alCo.，L*d提交的订舱单记载的内容所制作。“丰-华”轮开航后，韩国*司与中化*司就贸易合同及信用证作了部份修改，而后通知曼*铃公司对舱单记载的袋数以及提单记载的收货人作了相应修改。6月26日，因提单记载的货物品名与舱单记载不相符，福州海关不予报关。中化*司遂多次要求曼*铃公司对舱单作出与提单相符的修改，曼*铃公司以舱单与提单记载的货物品名不符将被视为涉嫌走私为由拒绝修改。6月28日，对外贸易经济合作部、海关总署、中国人*银行联合发文，对6月7日前(含当日)已开出信用证的上述进口货物的，银行向进口企业签发有关证明交外经贸部备案;进口地海关凭银行出具的证明及有关证件办理上述货物的进口报关验收手续;对暂停进口后、本通知下发前已到港上述进口货物产生的滞报金，海关免予征收。
7月12日，中化*司再次曼*铃公司要求修改舱单，并声明不追究后果，未果。7月14日，中化*司向厦门海事法院申请扣押“丰-华”轮。该院裁定准许。当日，曼*铃公司向该院提供40万元现金担保后与中化*司达成意向，曼*铃公司按中化*司的要求修改舱单直至福州海关认为舱单与提单相符为止，由此产生的责任曼*铃公司不予承担。当日船舶获释。
中化*司进口的1150吨货物自6月28日至7月14日的堆存费为10,512.23元。
6月27日、6月28日、7月13日，中化*司分别以6,666.666667元/吨、6,581.196581元/吨、6,495.726496元/吨的价格售出部份聚乙烯;6月23日，分别以5,581.196581元/吨和5,555.555556元/吨两种价格售出部份聚丙烯;7月13日，则以5,358.974359元/吨售出部份聚丙烯。
此前，曼*铃公司于6月1日与福州信*船务有限公司(下称信昌*司)签订租约，约定曼*铃公司为其承运一批货物从泉州港至日本NIIGATA或TOMAKOMAI，受载期为6月10日至14日。曼*铃公司因“丰-华”轮先后滞留秀屿港和福州港而无法履行与信昌*司的租约，遭到信昌*司索赔。后曼*铃公司向该司支付10万元，但汇款凭证上记载的“汇款用途”为“代理费’.
中化*司诉请法院判令曼*铃公司赔偿因舱单制作有误所致迟延报关造成的市价下跌损失、额外支出的堆存费损失等。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。
曼*铃公司反诉请求判令中化*司赔偿因延迟卸货造成的下一租约违约金损失、改港船舶成本损失以及支付延滞费等。
〖一审结果〗|
本案在审理过程中，经厦门海事法院主持调解，双方当事人自愿达成和解，由中化*司支付给曼*铃公司8万元作为最终和全部赔偿，本诉与反诉案件受理费各自承担。
资产转让合同纠纷【篇六】
一、和解
和解是指当事人之间自行协商解决因合同发生的争议。
二、企业调解
合同纠纷合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。
当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。
三、劳动仲裁
仲裁合同当事入协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
仲裁主要有以下特点：
(一)提交仲裁以双方当事人自愿为前提。
当事人之间的纠纷，是否将其提交仲裁、交与谁仲裁、仲裁庭的组成人员如何产生、仲裁适用何种程序规则，都是在双方当事人自愿的基础上，由双方协商确定的。
(二)仲裁是由中立的第三者出面解决争议的一种方式。
这个中立的第三者不是法院，一般是特定的仲裁机构。各仲裁机构一般都提供各专业的仲裁员名册，供当事人选定仲裁员。这些仲裁员是各行各业的专家，保证了仲裁的公正性和权威性。
(三)仲裁裁决具有法律效力。
虽然仲裁机构是民间组织，可是，仲裁机构根据争议双方当事人签订的仲裁协议所作出的裁决具有法律效力，对双方当事人都有拘束力。若一方当事人不履行仲裁裁决，另一方当事人有权依照法律规定向法院申请强制执行。
(四)仲裁具有极大的灵活性和便利性。
仲裁在程序上不像诉讼那么严格，很多环节可以被简化。仲裁实行一裁终局制，不像诉讼那样实行两审终审制，有利于当事人纠纷的迅速解决。而程序的简化和裁决的快速，又大大地降低了解决争议的成本。
(五)保密性。
仲裁一般以不公开审理为原则，并且各国有关的仲裁法和仲裁规则都规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务，所以当事人的商业秘密和贸易活动不会因仲裁活动而泄露，仲裁表现出极强的保密性。
四、法院起诉
如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院，寻求司法解决。人民法院依据《民事诉讼法》规定的程序受理并审理劳动争议案件有些合同还具有其自愿的特点，如涉外合同纠纷，解决时可能会援引外国法律、而不是中国相关的合同方面的法律。
实用范文：委托加工合同纠纷案(1700字)
从小到大，我们看过不少的范文，这些范文里面有很多优秀的地方值得我们去学习，阅读范文可以帮助我们平复心情，让自己冷静思考。对于一些人来说，多看一些范文能增进知识，您最近在寻找优秀范文的参考模板吧？以下是笔稿范文网(gx86.com)小编为大家收集的“实用范文：委托加工合同纠纷案(1700字)”仅供参考，欢迎大家阅读。
委托加工合同纠纷案【篇一】
海上货运代理合同违约赔偿纠纷案
【裁判要旨】
货运代理人因故未能按期出运货物，造成委托人出口配额损失，具有一定过错，应承担相应赔偿责任。我国法律法规明确禁止买卖出口许可证，但出口配额可以由商务部重新分配或在其指定的转让平台合法转让。天然(tianran)公司从市场上购买出口配额所支出的费用，不能作为索赔依据，应按商务部招标价格计算其损失。
【案情】
20xx年8月18日，天然公司与案外人xx国际贸易有限公司 (以下简称xx公司)签订出口代理合同，双方约定天然公司代理xx公司出口商品。同年12月，天然公司委托xx分公司出运三个集装箱输美338/339纺织品货物，装货港为宁波，卸货港为美国西雅图。天然公司根据xx分公司提供的船期信息，要求xx分公司安排于同年12月28日开航的Tian Rong V.475N航次出运。xx分公司以无船承运人UPS Ocean Freight Serices,Inc.的代理人名义，向实际承运人商船三井有限公司的订舱代理宁波致远国际货运有限公司订舱。后因已订舱的Tian Rong轮发生故障，船公司于同年12月29日通知xx分公司，但xx分公司没有及时转告天然公司。上述三个集装箱于20xx年1月5日转至Mingzhou8 V.476N航次出运。涉案货物使用了20xx年的出口配额进行出口报关，实际未在20xx年12月31日之前出运。经货物买受人要求，天然公司又使用了受让的20xx年出口配额。天然公司认为xx分公司行为构成违约，遂诉请法院判令xx分公司赔偿其出口配额损失683334.60元人民币及逾期付款利息。
xx分公司答辩称：1、xx分公司乃涉案货物无船承运人的代理，实际承运人为商船三井有限公司，涉案货物的船名航次Tian Rong V.475N乃xx分公司根据天然公司的指示所定，后因该出现故障而取消该航次，并将所有货物整体转至Mingzhou8 V.476N出运。之后，xx分公司作为无船承运人的代理，根据商船三井有限公司签发的海运单向天然公司签发了船名航次为Mingzhou8 V.476N的无船承运人提单，故xx分公司对此并无过错;2、天然公司在出口报关时已使用完毕其相关出口配额;3、根据《货物出口许可证管理办法》第 7条、第39条之规定，出口许可证不得买卖，天然公司并不存在出口配额损失。综上，请求法院驳回天然公司起诉。
【审判】
宁波海事法院经审理认为：一、关于天然公司、xx分公司之间的法律关系问题。xx分公司接受天然公司委托，为天然公司货物出运向承运人订舱，可认定xx 分公司系天然公司的海上货运代理人;而xx分公司又以无船承运人代理人的名义，向实际承运人的代理人订舱，并向天然公司签发无船承运人提单，亦可认定xx 分公司系无船承运人的代理人。因此，本案中，xx分公司对于天然公司具有货运代理人和无船承运人的代理人的双重身份，天然公司有权以货运代理合同关系对 xx分公司提起诉讼，双方之间的货运代理合同关系应予以确认。天然公司与xx公司系外贸代理关系，xx公司已声明将该权利转让给天然公司，故天然公司有权向xx分公司主张。
二、关于xx分公司是否违约的问题。xx分公司接受天然公司委托，向天然公司提供船公司航线船期资料，然后根据天然公司的托单要求，以无船承运人代理人名义向实际承运人的订舱代理订舱，船名与航次为天然公司所要求的Tian Rong V.475N，预期开航日期为20xx年12月28日，至此并不存在代理过错。然而，由于Tian Rong轮出现故障，已装船的涉案货物没有于20xx年12月28日如期出运，xx分公司作为代理人于20xx年12月29日才得知以上事实后，没有及时向天然公司履行通知/告知义务，而顺由实际承运人将涉案货物于20xx年1月5日转至Mingzhou8 V.476N出运。从本案的实际情况分析，即使xx分公司及时向天然公司履行了上述通知义务，天然公司也不能证明其可采取其他措施确保涉案货物于 20xx年12月31日之前(20xx年出口配额失效前)出运，但是xx分公司无法证明这种可能性完全不存在，故xx分公司作为代理人对货物未能于 20xx年12月31日之前出运存在一定的过错。
三、关于天然公司有否损失及xx分公司应否承担赔偿责任的问题。天然公司诉称因xx分公司没有及时出运涉案货物导致其20xx年、20xx年的出口配额损失(包括出口配额竞标损失)，xx分公司应承担赔偿责任。涉案货物以20xx年的出口配额报关但没有在20xx年12月31日之前出运，又实际使用了20xx年的出口配额，表明涉案货物因出运延期而多使用了一次出口配额，对此造成的合理损失应予以确认。对于天然公司两次从市场上购买出口配额支付683334.60元人民币，根据20xx年《中华人民共和国行政许可法》第八十条第(一)项等法律法规均明确规定，禁止买卖出口许可证(包括出口配额许可)。但中标方在一定条件下可以将其出口配额转让给其他企业，并可以收取为竞标出口配额而支付的投标金，但中标方不能以高出投标金转让或买卖出口配额从而获取不法利益。天然公司主张其涉案出口配额所支付的损失，应以投标价格每打7元人民币计算损失，6739打，计47173元人民币。综合考虑本案查明的事实，xx分公司作为货运代理人的过错较轻，且造成涉案出口配额损失的原因有一定特殊性，故天然公司的出口配额损失酌情保护1万元人民币。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第七十条、第四百零六条的规定，判决xx分公司赔偿天然公司出口配额损失1万元人民币。
委托加工合同纠纷案【篇二】
上诉人王某因定作合同纠纷一案，不服上海市崇明县人民法院(20xx)崇民二(商)初字第xxxx号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：1、上诉人承包经营上海市崇明金龙制锁厂(以下简称金龙厂)期间，与苏州市银光不锈钢器皿厂(以下简称银光厂)发生定作业务至 20xx年底。20xx年8月16日上诉人、被上诉人及银光厂达成协议书一份，明确银光厂欠上诉人价款48万元，考虑到被上诉人目前有困难，上诉人同意在 货款中让去12万元，总计欠款36万元(但已经付掉一部分货款，具体以后对账)，上述款项由被上诉人个人负责归还;还款期限为20xx年2月30日，如遇银光厂拆迁，必须在拆迁之前一个月付清。如被上诉人在20xx年6月30日前有能力还而拒不付款，上诉人有权以48万元向上诉人所在地法院起诉。
因上诉人认为，被上诉人在上述协议签订后，仅支付了45000元，且有能力付款而未付，故向原审法院提起本案诉讼。请求判令被上诉人张某支付欠款435000元，并支付自20xx年7月1日起至实际清偿日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。
2、被上诉人于20xx年9月22日至20xx年12月9日间，分七次共向上诉人支付价款19，000元。
3、被上诉人于20xx年8月至20xx年8月间，分十三次以现金及交付不锈钢材料等方式向上诉人支付价款总计193，165元。
4、20xx年1月30日，被上诉人代上诉人支付苏州市骏杰工艺饰品厂41，200元。
双方争议的焦点：1. 上诉人是否有权以48万元作为协议书中被上诉人的欠款总额;2. 协议书中未扣除的已付部分价款金额;3. 协议之后，被上诉人已经支付的价款金额。
关于争点一，原审法院认为：上诉人虽主张银光厂已经拆迁，被上诉人已获拆迁款，系有能力归还上述欠款而未能在约定的期间还款，但对此未提供证据证明，被上诉人又否认银光厂已经拆迁，况且被上诉人一直在陆续还款，在约定的20xx年6月30日至涉讼期间，逾二年的时间内未就此提出异议，因此无法确认银光厂已经拆迁、被上诉人在20xx年6月30日前有能力还而拒不付款的事实，故上诉人要求以48万元作为协议书中约定的欠款总额之主张，不能予以支持。
关于争点二，原审法院认为：由于上诉人未能提供证据证明双方于20xx年9月28日结算过，且被上诉人对此予以否认，因此，其关于收条日期在 20xx年9 月28日之前的还款金额不应在欠款总额中扣除之主张，不能予以采信;上诉人亦未提供证据证明其与德诗不锈钢制品有限公司(以下简称德诗公司)有业务往来，且其出具的收条没有载明德诗公司支付的字样，因此，对上诉人关于部分收条金额是被上诉人归还德诗公司价款的主张亦不予采信。综上，原审法院认为，被上诉人 在20xx年8月16日之前已经偿付上诉人19，000元，该款未在36万元中扣除。
关于争点三，协议书签订之后，上诉人向被上诉人出具收条总额为193，165元，由于上诉人对其主张的收款金额中有部分是德诗公司支付的价款，无证据证明，因此对该主张不予采信;加上被上诉人已代上诉人支付了案外人货款41，200元，故应确认被上诉人在20xx年8月16日之后，已经支付给上诉人 234，365元。
原审法院经审理后认为：当事人于20xx年8月16日签订的《协议书》合法有效，被上诉人应按协议确定的金额及时向上诉人履行付款义务。上诉人认为在协议书之前与被上诉人之间另有15万元汇票纠纷，被上诉人已付款中的10万元，系支付未经兑现的金额为15万元汇票，但对此主张无证据证明，且即使上诉人、被上诉人之间确有汇票付款纠纷，因上诉人诉请中未包括汇票金额，故非本案审理范围，因此确认被上诉人已经向上诉人支付了253，365元，尚欠上诉人价款 106，635元，该款被上诉人应向上诉人支付;被上诉人未能在约定的期间付清欠款，故应向上诉人支付逾期利息。据此判决：被上诉人张某于判决生效之日起十日内，偿付上诉人王某价款人民币106，635元及该款自20xx年7月1日起至清偿日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期利息;驳回上诉人的其余诉讼请求。一审案件受理费人民币7，825元，减半收取后，由上诉人负担2，953元，被上诉人负担959.50元。
原审判决后，上诉人王某不服，向本院提起上诉称：1、就系争债务，银光厂与上诉人承包经营金龙厂于20xx年9月28日曾签订还款协议书一份，该协议明确银光厂欠款48万元。因此，在该还款协议签订前的还款，不应当在48万元中扣除。现原审法院将被上诉人在20xx年9月22日的一笔3000元还款，在48万元中予以扣除不当。
2、20xx年8月间，上诉人向被上诉人出具的领料收条中，所领取的不锈钢材料是由上诉人制成盖攀、空心单柄等产品后于20xx年4月 5日、6月 19日、10月16日三次送货给被上诉人，相应的加工费被上诉人尚未支付。而原审法院却将上诉人所领取的36，065元加工材料抵冲被上诉人欠款不当。
3、20xx年1月30日，被上诉人支付苏州市骏杰工艺饰品厂(案外人)41，200元，没有经过上诉人同意和授权。该债务是1998年发生，早已超过诉讼时效期间。该款不应在被上诉人的欠款中扣除。
4、上诉人与被上诉人在20xx年8月16日协议书中约定：被上诉人的还款截止期为20xx年2月30日，上诉人同意以36万元归还;如逢动迁，则动迁之 前一个月内结清货款;被上诉人如到20xx年6月30日前有能力还款而拒不还款的，则由上诉人按48万元追索。现被上诉人拥有苏州市著名的苏站别苑53- 54号别墅占地450平方米，内有花园、假山，家中长期雇佣保姆，拥有宝马等高档名牌小汽车，不属于无能力偿还范围。在20xx年6月30日前仍未清偿上诉人货款，故上诉人有权按被上诉人原欠货款48万元主张权益。
被上诉人张某答辩称：1、20xx年9月22日的一笔3000元还款未计算在欠款中，故应在欠款中扣除。2、就上诉人提出的加工不锈钢产品，当时银光厂已经不经营了，且相应的送货单反映，货物是送到德诗公司，与被上诉人无关。3、关于动迁问题，银光厂不属于被拆迁单位，真正的被拆迁单位属于德诗公司，被上诉人是想等德诗公司动迁后，向德诗公司借款还给上诉人。4、被上诉人名下的别墅已经被法院执行给债权人，是被上诉人从债权人处把别墅租回来供自己居住;被上诉人在长阳路处的房子也于20xx年抵债给赵世杰，且过户。故此不能说明被上诉人有履行还债能力。
委托加工合同纠纷案【篇三】
交了学费，各科考试合格，修完全部学分，方某等四人本应该在20xx年6月拿到的毕业证书，却到如今一直杳无音讯。
3月31日，浙江金华市婺城区人民法院开庭审理了方某等四人诉中国地质大学(北京)与张寿眉(原湖北函授大学金华函授站负责人)教育培训合同纠纷一案。庭审后经法官主持调解，双方最终达成民事调解协议：由张寿眉于4月20日之前全额退还方某等四人学费和报名费共计27710元，其他事项双方互不追究。
20xx年12月、20xx年8月，方某等四人通过《金华日报》刊登的湖北函授大学金华函授站招生广告，到第一被告在金华设立的教学点即第二被告张寿眉处报名相应学科的学习，学制二年。根据规定分别在20xx年和20xx年可以拿到毕业证书，却一直未拿到，但同一批的其他同学都已拿到毕业证，后经多次催促，张寿眉出具承诺书，答应在20xx年7月保证办好毕业证，否则退回学费。并出具学费、报名费发票，加盖中国地质大学成教学院金华教学站印章的证明书，张寿眉本人出具的承诺书，20xx年、20xx年《金华日报》刊登的湖北函授大学金华函授站报生广告等书面证据。诉请法院判令第二被告退还学费，两被告承担连带责任。
第一被告中国地质大学(北京)代理人答辩称，其一，中国地质大学没有设立过金华教学站或金华教学点的办学机构，亦没有录取方某等人并收取费用的行为;没有刻制、使用过中国地质大学成教学院金华教学站、中国地质大学金华教学点财务专用章印章的行为;没有以中国地质大学成教学院金华教学站的名义向方某等人出具过证明文件;并查实此期间方某等人学籍系注册在商丘师范学院名下，不是地质大学录取并进行了学籍注册的学生。故中国地质大学(北京)不是本案适格的被告。其二，本案第二被告张寿眉不是地质大学工作人员，与其没有任何法律关系。故第一被告没有义务承担连带责任。并出具了相应的证明材料。
庭审中，张寿眉承认在金华设教学点没有经浙江省教育厅审批备案，刻章也没有在公安机关备案，开具学费报名费的发票是以金华双溪文化补习学校(法定代表人张寿眉)名义开办。而对于为什么其他学员拿到毕业证，而原告等四人却没有拿到 为什么声称以中国地质大学名义招生，而学籍却注册在商丘师范学院名下 以及其中复杂关系等问题，张寿眉一直未作出明确答复。
庭审结束后，鉴于此案法律关系较为复杂，主审法官在征得各方同意后组织双方进行调解，并最终达成前述调解协议。
据悉，20xx年3月2日，中国地质大学(北京)收到法院寄送的开庭传票后，即于当月12日向婺城公安分局举报张寿眉涉嫌盗用举报人名义刻制并使用印章;盗用其名义设立办学机构招生、骗取学生学费。
委托加工合同纠纷案【篇四】
原告漯x宏x汽车运输集团有限公司(以下简称宏x公司)与被告陈x霞租赁经营合同纠纷一案，本院于20xx年4月30日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告宏x公司的委托代理人许桂林、冯磊到庭参加诉讼。被告陈x霞经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告宏x公司诉称，原、被告于20xx年8月23日签订租赁经营合同，合同约定：原告将豫 L-57512号货车租赁给被告自主经营，合同到期车辆所有权归被告，租赁期限为20xx年8月23日至20xx年12月31日，合同到期如不续签合同被告必须在15日内将车过户出原告单位等内容。合同到期后，被告既不续签合同也不将车辆过户出原告单位，已严重违约，为维护原告的合法权益，特具状起诉。原告请求：1、判令被告将豫 L-57512号立即过户出原告公司，交回有关营运证件;2、判令被告支付拖欠原告租金600元; 3、被告承担本案诉讼费。
被告陈x霞未答辩。
经审理查明，20xx 年8月23日原告宏x公司与被告陈x霞签订租赁经营合同一份，合同约定：原告宏x公司将豫 L-57512号货车租赁给被告陈x霞，租赁期限为20xx年8月23日至20xx年12月31日止;被告陈x霞须于每月25日前向原告宏x公司预交次月租金(含养路费、运管费、货运附加费等)，租金为每月600元;被告陈x霞在租赁期内，对所租赁车辆拥有占有、使用、收益权，其按时足额交纳租金;合同到期后，双方如不续签本合同，被告陈x霞必须将车辆在15日内过户出原告单位等内容。合同签订后，原告宏x公司将豫L-57512号货车租赁给被告陈x霞从事货物运输。在合同履行过程中，被告陈x霞未按合同约定履行义务，拖欠租金600元，并在合同期满后未与原告宏x公司续签合同也未将豫L-57512号货车过户出原告单位。原告宏x公司以被告陈x霞违约具状起诉。
另查明，豫L-575xx号货车系被告陈x霞出资购买，办理的是原告宏x公司的机动车行驶证，合同到期该车的所有权归被告陈x霞所有。
以上查明的事实有租赁经营合同、机动车行驶证、庭审笔录予以证明。
本院认为，原、被告双方签订的租赁经营合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反国家法律，也不损害国家、集体和他人的利益，租赁经营合同合法有效，应予维护。被告不按合同约定按期交纳每月租金600元已构成违约，本院予以确认。因被告未按合同履行义务，原告请求被告将豫 L-57512号立即过户出原告公司、交回有关营运证件、支付其拖欠租金600元的请求，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十八条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条的规定，判决如下：
一、被告陈x霞在本判决生效后十日内将豫L-57512号货车过户出原告漯x宏x汽车运输集团有限公司，并交回有关营运证件;
二、被告陈x霞在本判决生效后十日内支付给原告漯x宏x汽车运输集团有限公司租金600元。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
诉讼费300元，由被告陈x霞负担。
委托加工合同纠纷案【篇五】
原告__公司，住所地____市工业区路号。法定代表人唐_，董事长。委托代理人朱_，上海__律师。
被告__厂，住所地省市路号。
被告__厂未作答辩，亦未提供证据。经对原告__公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述，本院确认原告__公司诉称事实属实。本院另查明，原告__公司出具的四份增值税发票，被告__厂已在相关部门作了认证、抵扣。本院认为，原告__公司与被告__厂之间签订的《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示，内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定，也不具有《民法典》规定的无效合同的其他要件，该合同当属有效，合同的条款对合同当事人具有拘束力。被告__厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利，对此产生的.法律后果应由其承担。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五百九十五条《民法典》第五百七十七条、第六百二十六条、第六百二十八条之规定，判决如下：
一、被告__厂于本判决生效之日起____日内，支付原告__公司货款余额74，979。35元;
二、被告__厂于本判决生效之日起____日内，偿付原告__公司以货款74，979。35元为本金计，自________年____月____日起至判决生效日止，以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第七百二十五条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计874。06元，由被告__厂负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起____日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于____市第一中级人民法院。
审判员杨____月____日
书记员汤__
实用精选：保险合同纠纷的管辖权七篇
随着写作规范的不断完善，对于各类范文的需求不断增多，独具匠心的范文更能受到大家的关注，我们一起来看看有哪些范文吧！小编特地为您收集整理“实用精选：保险合同纠纷的管辖权七篇”，仅供参考，欢迎大家阅读。
保险合同纠纷的管辖权【篇1】
加工承揽合同，以加工行为地为合同履行地，但合同中对履行地有约定的除外。合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履约内容的，承揽方履约又是以使用自己的设备、技术，人力为前提条件的。因此，加工承揽方所在地应为合同规定义务履行的地。
保险合同纠纷的管辖权【篇2】
甲方：_____________________
乙方：____________________
甲方诉乙方机动车辆保险合同纠纷一案，现甲乙双方本着自愿公平的原则，经友好协商达成本和解协议，共同遵照执行。
第一条
乙方确定甲方的机动车辆保险定损额为________元人民币(________________)。因甲方无法提供病历，加扣医疗费用的______%，同时因甲方投保车辆系第二次出险，也须加扣相应金额的______%。最后确定实际赔付金额为__________元人民币(_________________)。乙方在收到甲方符合理赔条件的有关票证之日(全套理赔票证原件已交付乙方)起10个工作日内一次性支付。
第二条
甲方在收到上述第一条所述赔款____________元人民币后，2个工作日内，向__________县人民法院撤回起诉。诉讼费用由甲方承担，与乙方无关。
第三条
有关甲方出险车辆的全部残值由乙方收回，甲方保证不得短少，否则扣减本协议第一条约定的相应的赔付金额。
第四条
本协议签订履行后，甲乙双方无其他争执。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。经双方代表签字或盖章后即生效。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
保险合同纠纷的管辖权【篇3】
（一）当事人
1、保险人，也称承保人，是与投保人订立合同，收取保险费，在保险事故发生时，对被保险人承担赔偿损失责任的人。是专指保险公司。保险人经营保险业务除必须取得国家有关管理部门授予的资格外，还必须在规定的业务范围内，开展经营活动。
2、投保人，又称要保人、保单持有人，是指与保险人订立保险合同，并负有交付保险费义务的人。投保人应具备下列两个要件：
（1）具备民事权利能力和民事行为能力。保险合同与一般合同一样，当事人应具有权利能力和行为能力。
（2）对保险标的须具有保险利益。投保人对保险标的须有保险利益，即投保人对保险标的具有利害关系。投保人对于保险标的如不具有利害关系，订立保险合同无效。保险合同中的投保人可以是一方，也可以是多方，在再保险合同中的投保人必须由原保险人充当。
（二）关系人
1、被保险人，指保险事故或事件在其财产或在其身体上发生而受到损失时享有向保险人要求赔偿或给付的人。被保险人可以是自然人、法人，也可以是其他社会组织，但须具备下列条件：
（1）被保险人是保险事故发生时遭受损失的人。一旦发生保险事故，被保险人将遭受损害。但在财产保险与人身保险中，被保险人遭受损害的形式是不尽相同的。在财产保险中，因保险事故直接遭受损失的是保险标的，被保险人则因保险标的的损害而遭受经济上的损失。在人身保险中，因保险事故直接遭受损害的是保险人本人的身体、生命或健康。
（2）被保险人是享有赔偿请求权的人。由于保险合同可以为他人的利益而订立，因而投保人没有保险赔偿金的请求权，只有请求保险人向被保险人或受益人给付保险赔偿金的权利。
2、受益人，又称保险金领受人。受益人是指在人身保险合同中由被保险人或投保人指定的享有赔偿请求权的人。受益人的要件为：
（1）受益人是由被保险人或投保人所指定的人。被保险人或投保人应在保险合同中明确受益人。
（2）受益人是独立地享有保险金请求权的人。受益人在保险合同中，不负交付保费的义务，也不必具有保险利益，保险人不得向受益人追索保险费。
（3）受益人的赔偿请求权并非自保险合同生效时开始，而只有在被保险人死亡时才产生。在被保险人生存期间，受益人的赔偿请求权只是一种期待权。受益人的受益权是直接根据保险合同产生的，可因下列原因消灭：
①受益人先于被保险人死亡或破产或解散;
②受益人放弃受益权;
③受益人有故意危害被保险人生命安全的行为其受益权依法取消。
在保险合同期间，受益人可以变更，但必须经被保险人的同意。受益人的变更无需保险人的同意，但应当将受益人的变更事宜及时通知保险人，否则变更受益人的法律效力不得对抗保险人。
3、保单所有人。指拥有保单各项权利的人，他可以与投保人、收益人为同一人，也可以是其他任何人。如：被保险人的法定继承人。一般来说，被保险人与保单所有人为同一人的情况比较普遍。
（三）辅助人
1、保险代理人。即保险人的代理人，指依保险代理合同或授权书向保险人收取报酬，并在规定范围内，以保险人名义代理经营保险业务的人。保险代理是一种特殊的代理制度，表现在：
①保险代理人与保险人在法律上视为一人;
②保险代理人所知道的事情，都假定为保险人所知的;
③保险代理必须采用书面形式。保险代理人既可以是单位也可以是个人，但须经国家主管机关核准具有代理人资格。
2、保险经纪人。保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人和保险人订立合同提供中介服务，收取劳务报酬的人。保险经纪人的劳务报酬由保险公司按保险费的一定比例支付。
保险合同纠纷的管辖权【篇4】
保险纠纷案件的管辖，民事诉讼法有原则的规定，即民事诉讼法第二十六条：“因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。”保险合同是投保人与保险人之间关于财产保险和人身保险的协议。保险合同纠纷指投保人与保险人或者投保人、被保险人、受益人与保险人因保险标的、保险责任和责任免除、保险期间和保险责任开始时间、保险价值、保险金额、保险费以及支付办法、保险金赔偿或者给付办法、以及违约责任等引起的纠纷。保险标的物，指投保人投保保险的财产，比如某建筑物、某运输工具等。
最高人民法院为了进一步明确涉及运输工具和货物运输的保险纠纷的管辖，在关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见的司法解释中第二十五条规定：“因保险合同纠纷提起的诉讼，如果保险标的物是运输工具或者运输中的货物，由被告住所地或者运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地的人民法院管辖。”
保险合同纠纷的管辖权【篇5】
在当天的成立仪式上，南昌市保险行业协会联合南昌市高新区法院、南昌市公安交管局高新大队，举行“南昌市保险合同纠纷调解中心”揭牌仪式，这标志着正式启动南昌地区保险纠纷诉调对接工作。
近年来，保险合同纠纷诉讼案件数量迅速增长，导致保险消费者维权成本过高、耗时过长。“长期的实践告诉我们，化解基层的矛盾纠纷，不能仅靠法院的诉讼渠道，还要充分发挥行业调解、人民调解等多种非诉讼的优势。”南昌市中级人民法院副院长罗辉指出，人民法院与南昌市保险行业协会合作，建立保险合同诉调对接工作机制，邀请社会组织与人民法院相互配合、相互衔接参与社会矛盾纠纷化解，引导群众自愿选择公平、高效、低成本的维权，有利于提高人民群众安全感和满意度，也有助于人民法院更好地服务群众、保障群众司法权益。
据介绍，该调解中心设在南昌市公安交管局高新大队，实行协会、法院、交警三方联动工作机制，在当事人自愿、平等的基础上，对投保人、被保险人或受益人与保险公司发生的保险合同纠纷，涉及被保险人、保险公司的道路交通事故损害赔偿纠纷，以及涉及保险公司的其他纠纷进行调解，帮助消费者实现法律规定及合同约定的各项权益，有效保护保险消费者合法权益。
保险合同纠纷的管辖权【篇6】
民事诉讼法第二十四条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。借款合同当事人一般是金融机构与法人企业之间的借款关系，确定管辖权时，可以由被告住所地人民法院管辖，也可以由合同履行地人民法院管辖。如果被告住所地与合同履行地一致，那么问题很容易解决，如果出现二者不一致时，应如何确定呢首先，借款合同中明确了履行地，双方争议应由履行地法院管辖;如果借款合同中未明确约定履行地，那么应依照最高人民法院《关于如何确定借款合同履行地问题的批复》法复[1993]10号，即除当事人另有约定外，确定贷款方所在地为合同履行地。可见合同履行地是在出借方，这与《中华人民共和国民法典》第六十二条规定是一致的，第六十二条的规定是，当事人就有关合同内容约定不明确，依照民法典第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币(接受货币一方所在地是指依照合同的约定享有接受货币的债权的合同当事人的住所地)[1]一方所在地履行。起诉到法院的借款合同纠纷案件，一般是出借人履行了义务后，借款人在借款期限届满后未履行归还借款的义务，致出借人向人民法院起诉，借款人负有给付货币的义务，此时，接收货币在出借方即贷款方所在地，依照上面陈述的法律规定，由出借方(贷款方)即接受货币一方所在地(一般是向法院提起诉讼的原告人所在地)人民法院管辖。若借款合同签订后，出借人(
款人向人民法院起诉，此时应履行义务的是出借人(即贷款人)一方，依照最高人民法院法复[1993]10号批复规定，由贷款方所在地为合同履行地，此时应为被告所在地法院管辖(即贷款人所在地)，而不应适用民法典第六十二条的规定，在接受货币一方(借款人方)即接受货币所在地履行。一般情况下，借款合同有效应判决履行，此时法院判决履行即判决贷款人履行义务，给付货币给借款人(接受货币一方)，这样裁定管辖权由贷款方(出借人)所在地(被告地)法院管辖，有利于法院执行(可理解为执行法院所在地法院管辖)，此种情况比较少见。
民事诉讼法第二十二条规定，对公民提起的诉讼，由被告住所地人民法院管辖。此规定如何适用借款合同中的民间借贷纠纷呢民间借贷双方当事人一般为公民个人，若借款时没写借条，没约定利息，这样的合同属无偿合同，是实践性单务合同[2]。当出借人将借款交付给借款人之后，出借人不再负有其他任何义务，合同的义务主要是借款人的义务，即具有给付货币付还出借人的义务，此时，双方当事人发生纠纷时，应适用民诉法二十二条的规定，由被告地人民法院管辖。
若当事人对借款进行结算后，由借款人出据欠条给出借人存执，当双方发生纠纷时，应由原告住所地人民法院管辖，此时，欠条应视为书面合同，适应最高人民法院法复[19xx]10号批复的规定，由贷款方所在地为合同履行地，适应民法典第六十二条的规定，给付货币的，在接受货币一方所在地履行。同样，借款人出据借条(或借据)给出
借人(贷款人)存执的，当出借人依据借条向人民法院起诉时，应由原告人(出借人，贷款人)所在地(即接受货币方)人民法院管辖。综上所述，口头民间借贷纠纷由被告住所地人民法院管辖，适用民诉法第二十二条的规定。借款合同纠纷，除合同明确约定履行地外，履行地约定不明确的，由贷款方所在地，接受货币的债权的合同当事人住所地人民法院管辖，适用民诉法第二十四条、民法典第六十二条的规定;即给付金钱之债的履行地确定为债权人的住所地
贷款人)未履行义务，导致借
西南技术进*口公司借款纠纷
兰洋物资*易公司借款担保纠纷
借款的合同（单位住房）
汽车借款合同的范本
最新企业流动资金借款合同
20xx最新房屋抵押借款合同范本
最新房屋抵押借款合同范本
最新额度借款合同范本
20xx正规借款合同范本
短期外汇借款的合同范本
保险合同纠纷的管辖权【篇7】
管辖权
有一只住在陆地的公鸡，收到住在海边的好朋友大黄狗的邀请函。邀请函里写：“近日我练就了一身通天本领，邀请你共同来分享。”
公鸡知道大黄狗一爱一吹牛，它根本不相信一只普通的大黄狗能练就什么通天的本领来，只是盛情难却，而不得不到大黄狗那里走一趟。
到了海边，大黄狗豪情万丈地指着面前的大海对公鸡说：“我亲一爱一的朋友，当我发现自己每天面对大海静坐，而修炼出一套一操一控大海的独门功夫后，我恨不得立即能与你分享这个好消息。”公鸡歪歪鸡冠子，斜着眼睛看着大黄狗，等着它的下文。
大黄狗继续说道：“这片大海目前都在我的控制之下。你看，我让它起海一浪一它不敢不起海一浪一。”
经过一段时间的酝酿，大黄狗果然喊了一声“起来”，海一浪一当真起来了，随后大黄狗又喊了一声“下去”，海一浪一果然就下去了。
之后，大黄狗充满期待地看着公鸡，等着公鸡像他想象中的那样拍手称绝，但公鸡只是很不屑地对大黄狗提了个要求，大黄狗就羞愧地低下了头。
聪明的小读者，公鸡对大黄狗提出了什么要求呢？
公鸡虽然没生活在海边，但它常听见主人家的小孩子念书时提到过海一浪一，大黄狗的小把戏很容易就被看穿了。
大公鸡让大黄狗按照不同的节奏再一操一控一下海一浪一，大黄狗推三阻四，最后也没有控制住。
海一浪一是自然科学现象不是其他生物能控制的，海一浪一有自己的节奏，大黄狗只是对海一浪一的起落很了解，所以随着海一浪一的起落而喊起落，只要改变节奏就露馅了。
直面懒惰的人一性一
三位刚从军官学校毕业的军官，被同时安排到国防部门工作。上尉非常看好三位年轻军官，他让部下把他们招到办公室里来问话。
看着三位英俊潇洒的年轻军官，上尉真是又羡慕又嫉妒，年轻的他们令他想起了曾经的青葱岁月是那么激一情澎湃、斗志昂扬。
上尉在他们面前走来走去，脸上一直挂着亲和的微笑，随后问道：“年轻的你们是国家安全的希望，我期待着你们的杰出表现，你们就大胆地告诉我现在你们还缺什么，我尽量满足你们。”
甲说：报告领导，我缺一双助我飞驰沙场的真皮马靴。
上尉略微皱了一下眉头，爽一快地点头答应了。
乙说：我想要一匹健壮的马，我骑着它闪电般飞驰，肯定很棒。
上尉心凉了半截，但表面上还是和蔼可亲地点点头。
丙说：请上尉把工作纪律和责任权利明确告诉我。
上尉心下一亮，但他还是假装不懂，问道：为什么要那些玩意儿呢？
丙只说了一句话，上尉便喜笑颜开，连声称赞。
聪明的小读者，丙说了什么呢？
丙说：“我参军就是为了保家卫国，但人首先都是懒惰的，人需要靠制度和纪律来鞭笞着自己，令自己勤奋踏实地实践个人价值。”
没过多久，丙积极努力、建立奇功，因而受到上级的破格提拔。
【优文推荐】加工承揽合同管辖权通用版五篇
随着生活水平的提高，范文需要我们不断地积累，范文可以运用到不同的场合，在哪里可以找到相关的范文呢？以下由小编收集整理的《【优文推荐】加工承揽合同管辖权通用版五篇》，更多信息请继续关注我们的网站。
加工承揽合同管辖权(篇1)
申请人：安徽xxxx电气工程有限责任公司，住滁州市定远路x号
法定代表人xxx，职务总经理
请求事项：将该案移送至滁州市劳动争议仲裁委员会审理
事实与理由：
刘xx与申请人劳动合同纠纷一案（合劳仲案字【20xx】第522号），业经合肥市劳动争议仲裁委员会受理。在答辩与举证期间，经申请人查证，20xx年4月底刘xx已与申请人解除劳动关系，20xx年5月初刘xx与滁州xxxx劳务有限公司之间建立劳动关系，滁州xxxx劳务有限公司将刘xx派遣至申请人处工作。无论申请人作为用人单位，还是作为用工单位，刘xx一直在安徽xxxx电气工程有限责任公司（滁州）上班，申请人从未将其派遣至合肥分公司工作（合肥分公司办公地为高档写字楼，均为业务营销人员，也无刘xx所述工作岗位）。申请人所在地与劳动合同履行地均为滁州市，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十一条，劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。因此，合肥市劳动争议仲裁委员会对本案无管辖权，本案应当由滁州市劳动争议仲裁委员会审理。请贵委予以审查，依法移送。
此致
合肥市劳动争议仲裁委员会
申请人：安徽xxxx电气工程有限责任公司
xxxx年xx月xx日
加工承揽合同管辖权(篇2)
上诉人：张某，男，1968年9月22日生，汉族，户籍所在地上海市某路某弄某号某室，住所地上海市某路某弄某号某室
被上诉人：刘某，女，1977年1月11月生，汉族，住所地上海市某路某弄某号某室
上诉人因刘某诉张某离婚一案，不服上海市闵行区人民法院200*年*月*日的（200*）闵民一（民）初字第N号民事裁定，现提出上诉。离婚
上诉请求：
1。撤销（200*）闵民一（民）初字第N号民事裁定书；
2。将本案移交给有管辖权的浦东新区法院审理。
事实和理由：
原审法院认为上诉人的住所地在上海市某路某弄某号某室，但该房屋是由上诉人母亲所有并居住，上诉人只是户籍在该处。
上诉人因为工作关系承租上海市某路某弄某号某室，而且已经连续居住满一年。
上诉人的母亲帮上诉人抚养其幼女，所以上诉人经常回家探望母亲和女儿，并不实际居住在闵行区。
根据法律规定，公民提起的民事诉讼应该由被告住所地的人民法院管辖，住所地和经常居住地不一致的，由经常居住地的人民法院管辖，现上诉人的经常居住地在浦东新区，上诉人要求法院支持上诉人的诉请，撤销（200*）闵民一（民）初字第N号民事裁定书，将本案移送至有管辖权的浦东新区法院。离婚
此致
上海市第一中级人民法院
具状人：张xx
xxxx年x月xx日
加工承揽合同管辖权(篇3)
申请人：XX，男，19XX年X月XX日生人，住：泰山区**乡S家结庄村
请求事项：
依法裁定将本案移送山东省泰安市泰山区人民法院审理。
事实和理由：
W*以加工承揽合同纠纷为由，向贵院起诉，贵院于2006年7月日向被告的哥哥送达了起诉状副本，但我的哥哥不是同住的近亲属，送达是不符合《民事诉讼法》的规定，以致于我实际收到起诉书的期间为2006年7月22日过了管辖权异议期限，使我丧失了诉讼权利。所以应当把起诉状给重新送达给我以保障我的诉讼权利。
关于管辖权，该涉案合同系买卖合同而并非加工承揽合同。这一事实有原告举出的由被告本人签名确认的欠条为证，欠条中清清楚楚地载明本案讼争款项为质量保证金而并非加工费。根据《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》第三条的规定，口头购销合同纠纷案件不依履行地确定案件管辖。因此，本案应按《民事诉讼法》第二十二条之规定以原告就被告原则确定管辖。
关于举证责任，根据《民事诉讼法》第一百零八条第（四）项的规定，起诉必须符合的条件包括属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖；而《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第一条规定：原告向人民法院起诉或者被告提出反诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料。因此，对于确定管辖权的案件事实，举证责任在原告。但现本案原告并未提供任何可以证明贵院对本案有管辖权的证据材料。
据上，本案应移送被告所在地即泰安市泰山区人民法院审理，请贵院就此依法作出公正裁定。
此致
山东省济南市天桥区人民法院
申请人：XXX
二00X年X月XX日
加工承揽合同管辖权(篇4)
一、现将本文书的制作要点介绍如下：
1。首部。
（1）注明文书名称。
（2）申请人的基本情况。
（3）写明案由：申请人因何案件，提出管辖权异议。
2。正文。
（1）请求事项：明确、清楚地写出申请人请求人民法院驳回对方当事人的诉讼请求或将本案移送至有管辖权的法院审理的主张。
（2）事实和理由。
3。尾部。
（1）致送人民法院名称。
（2）申请人签名。
（3）申请日期。
（4）附项。
二、格式：
管辖异议申请书
申请人：
申请人因一案，向你院提出管辖异议。
请求事项：
事实与理由：
此致
人民法院
申请人：
年月日
三、举一范例供制作时参考：
管辖异议申请书
申请人：b市有限公司
地址：b市区大厦号
l法定代表人：f职务：经理
申请人因省a市商店诉申请人合同纠纷一案，向法院提出管辖异议。
请求事项：
将该案移送至b市区人民法院审理。
事实和理由：
（应祥述事实与理由，此略。）
申表人认为，本案中合同并未实际履行。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉令法〉若干问题的意见》第18条，因合同纠纷提起的诉讼，合同没有实际履行的，应由被告住所地人民法院管辖。因而，本案应由申请人所在地b市区人民法院管辖。请你院予以审查，依法处理。
此致
a市区人民法院
申请人：b市有限公司
年月日
加工承揽合同管辖权(篇5)
管辖权
有一只住在陆地的公鸡，收到住在海边的好朋友大黄狗的邀请函。邀请函里写：“近日我练就了一身通天本领，邀请你共同来分享。”
公鸡知道大黄狗一爱一吹牛，它根本不相信一只普通的大黄狗能练就什么通天的本领来，只是盛情难却，而不得不到大黄狗那里走一趟。
到了海边，大黄狗豪情万丈地指着面前的大海对公鸡说：“我亲一爱一的朋友，当我发现自己每天面对大海静坐，而修炼出一套一操一控大海的独门功夫后，我恨不得立即能与你分享这个好消息。”公鸡歪歪鸡冠子，斜着眼睛看着大黄狗，等着它的下文。
大黄狗继续说道：“这片大海目前都在我的控制之下。你看，我让它起海一浪一它不敢不起海一浪一。”
经过一段时间的酝酿，大黄狗果然喊了一声“起来”，海一浪一当真起来了，随后大黄狗又喊了一声“下去”，海一浪一果然就下去了。
之后，大黄狗充满期待地看着公鸡，等着公鸡像他想象中的那样拍手称绝，但公鸡只是很不屑地对大黄狗提了个要求，大黄狗就羞愧地低下了头。
聪明的小读者，公鸡对大黄狗提出了什么要求呢？
公鸡虽然没生活在海边，但它常听见主人家的小孩子念书时提到过海一浪一，大黄狗的小把戏很容易就被看穿了。
大公鸡让大黄狗按照不同的节奏再一操一控一下海一浪一，大黄狗推三阻四，最后也没有控制住。
海一浪一是自然科学现象不是其他生物能控制的，海一浪一有自己的节奏，大黄狗只是对海一浪一的起落很了解，所以随着海一浪一的起落而喊起落，只要改变节奏就露馅了。
直面懒惰的人一性一
三位刚从军官学校毕业的军官，被同时安排到国防部门工作。上尉非常看好三位年轻军官，他让部下把他们招到办公室里来问话。
看着三位英俊潇洒的年轻军官，上尉真是又羡慕又嫉妒，年轻的他们令他想起了曾经的青葱岁月是那么激一情澎湃、斗志昂扬。
上尉在他们面前走来走去，脸上一直挂着亲和的微笑，随后问道：“年轻的你们是国家安全的希望，我期待着你们的杰出表现，你们就大胆地告诉我现在你们还缺什么，我尽量满足你们。”
甲说：报告领导，我缺一双助我飞驰沙场的真皮马靴。
上尉略微皱了一下眉头，爽一快地点头答应了。
乙说：我想要一匹健壮的马，我骑着它闪电般飞驰，肯定很棒。
上尉心凉了半截，但表面上还是和蔼可亲地点点头。
丙说：请上尉把工作纪律和责任权利明确告诉我。
上尉心下一亮，但他还是假装不懂，问道：为什么要那些玩意儿呢？
丙只说了一句话，上尉便喜笑颜开，连声称赞。
聪明的小读者，丙说了什么呢？
丙说：“我参军就是为了保家卫国，但人首先都是懒惰的，人需要靠制度和纪律来鞭笞着自己，令自己勤奋踏实地实践个人价值。”
没过多久，丙积极努力、建立奇功，因而受到上级的破格提拔。
产品加工承揽合同集锦6篇
由于人们的生活水平不断提高，合同对于保护当事人的合法有十分重要的地位。通常当事人为企业法人的，使用企业公章或合同章即可。根据您的要求，笔稿范文网小编为您整理了《产品加工承揽合同》，或许你能从中找到需要的内容！
产品加工承揽合同【篇1】
需 方：
供 方：
为明确甲乙双方在加工承揽过程中的要求、义务和职责，按《中华人民共和国合同法》的相关规定，结合本项目实际情况，经甲乙双方协商一致，同意签定以下合同条款，具体如下：
一、本加工产品全部用于 ，不得转移到其它工程项目上使用，否则造成的后果均由需方自行负责。
二、材料规格和技术要求：根据需方提供的施工图和施工变更联系单制作。
三、需方如有图纸变更或增加设计联系单，应按合同约定在制作求前2天提供书面材料，如未按合同约定提供书面变更材料，供方概不负责，需方确需进行变更的，所发生的费用损失全部由需方自行承担。
四、材料制作要求：钢材材质按图纸设计及设计联系单要求，产品制作应满足现行规范要求，达到合格等级。
五、材料数量、单价、金额:
材料名称数量单位单价（元）金额（元）备注
数量按理论实际计算
略
合 计
以上产品包括原材料单价，制作加工工人工资、辅助材料费用 。
注：本制作合同中H型钢的价格以 年 月 日制定的合同价格为准。
六、制作及提货时间： 年 月 日提货。
七、提货方式：需方负责送货至露亭开元名都大酒店工程施工现场。
八、付款方式：
另行协商。
九、结算方式：需方在最后一批货出厂前2天内与供方核对工程量，供方结算货物按图纸理论计算，核实后双方在结算单上签字或盖章，如需方未在2天内核对工程量，则视为默认，按供方提供的工程量为准。
十、产品出厂应由需方本人或委托代理人在提货单上签名，货物的所有权自货款付清后转移，如未付清货款，货物属供方所有。
十一、技术要求：供方应随货物提供产品出厂合格证或质保书，现场探伤试验由需方自行负责，供方提供地脚螺栓样板各种规格一套，费用需方负责。
十二、违约责任：
1、需方未按合同支付货款的，按应付货款余款的1支付违约金。
2、需方在提货时间无故不来提货，经的供方催促15日内未提货的按500元∕天支付违约金。
3、如需方图纸变更或增加联系单，导致制作工期延长的，工期予以延长。
十三、如因需方图纸未提供或图纸变更造成钢板规格变化，则产品出厂价按重新提供图纸当天的供方出厂价为准。
十四、争议解决：未尽事宜双方另行协商、友好解决，协商不成，双方约定向定海区人民法院提起诉讼。
本合同一式三份，供方执二份，需方执一份，双方盖章或签字、预付款进入供方账户后生效，加工产品提取完毕，货款付清后终止。
需 方：
供 方：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
订立合同时间：年 月 日
产品加工承揽合同【篇2】
定做方：（以下简称甲方）
承揽方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：
1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为：东风德纳车桥有限公司新建齿轮车间
2、制作内容：（含税）
（1）、主构件：角钢桁架
材质：Q235B，合同吨位约69吨单价：6100元/吨
（2）、主构件：吊车梁、钢轨吊
材质：Q235B，合同吨位约37吨单价：6000元/吨
（3）、主构件：钢柱、钢梁
材质：Q235B，合同吨位约91吨单价：5550元/吨
以上单价所有构件均进行抛丸除锈，红丹防锈底漆一道。
二、合同价款及结算方式：
1、合同总价暂定为元大写（以实际决算为准）。
2、合同签订之日甲方付￥元，大写给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵冲货款，）
3、结算方式：按照实际工程量结算。（每次发货前付清当批次货款）
4、发票：增值税发票。
三、质量要求：
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB50205—20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢构规范要求。
2、乙方需向甲方提供制作资料一份，原材料质量保证书、合格证、自检探伤报告，所有原材料必须是大型钢厂产品，所有钢材的厚度应达到国家标准。
3、钢材应满足设计材质要求。
4要求检测为：自检探伤报告出厂材料
四、交货地点和时间：
1、交货地点：湖北团风鸿路工厂。
2、发货计划及顺序为：甲方提供详细的交货计划，乙方按照甲方提供计划认真加工及出货。
五、包装及运输：
1、甲方负责组织运输。装车时应按照规范要求进行装运，要求车辆使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，其中工厂装车费用包含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施（具体由甲方在发运前另行交底）。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车，甲方需保证构件运输车辆进场场地要求。
六、双方权利及义务：
1、甲方向乙方提供完整的图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改或变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3、乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。
4、甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
5、乙方加工质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则提交黄冈仲裁委员会仲裁。
九、附则：
1、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期至款额结清为止。
3、未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
开户行：
委托代理人：账号：
联系方式：委托代理人：
日期：日期：
产品加工承揽合同【篇3】
甲方(委托方)：
乙方(加工方)：
甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
一、 委托加工产品品名、单价及金额
二、 委托加工方式
1、 甲方提供原材料，乙方负责加工产品。
三、 质量要求及技术标准
1、 乙方严格按照甲方提出质量要求进行加工。
2、 技术标准参照国家标准执行。
四、 包装要求及交货地点，运输方式
1、 乙方按甲方要求进行包装。
2、 甲方指定地点交货。
3、 运输方式为陆运，运费由甲方负担。
五、 结算方式
1、 乙方全部交货后，由乙方开具发票交与甲方。
2、 甲方以现金或银行汇款方式与乙方结算。
六、 违约责任
1、 乙方必须严格按照双方规定时间交货。
七、 解决合同纠纷的方式
1、 本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。
委托方(甲方)：
加工方(乙方)：
代表人签字(或印章)：
代表人签字(或印章)：
年 月 日 年月 日
产品加工承揽合同【篇4】
甲方：____________(定做方)
乙方(承揽方)____________
加工_________，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：
一、甲方权利和义务
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。
二、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m)的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期：
20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
____年____月____日
产品加工承揽合同【篇5】
加工承揽合同
定作方：北京××机电设备有限公司（以下简称甲方）
法定代表人：
住所：
邮编：
联系电话：
开户银行：
帐 号：
委托代理人：
身份证号：
住所：
邮编：
联系电话：
承揽方： 公司（以下简称乙方）
法定代表人：
住所：
邮编：
联系电话：
开户银行：
帐 号：
委托代理人：
身份证号：
住所：
邮编：
联系电话：
鉴于甲方是在北京市合法注册的，生产和经营 的有限责任公司，并需要加工 部件；
鉴于乙方是在 合法注册的，经营范围为 的公司，具备承揽加工的资质和条件。
依据《民法典》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方加工如下产品：
品名
规格
单位
数量
备注
二、原材料提供：
1、 甲方提供的原材料为： 规格为： 数量为： 提供时间为： 年 月 日。
2、 甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验，并将确认情况书面通知甲方。甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的，应当予以更换、补齐。
3、 乙方提供的原材料为： 规格为： 数量为： 提供时间为：： 年 月 日。
4、 乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验，并将确认情况书面通知乙方，由乙方在 日内予以补正。
三、技术资料及图纸
1、甲方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起 日内将技术资料及图纸交付乙方。
2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前，乙方应当进行检验。乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当即时通知甲方；甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复，提出修改意见。
3、乙方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起 日内将技术资料及图纸交付甲方。
4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前，甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。
四、质量要求：
1、乙方加工产品应当符合 标准。
2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。（也可不约定此项目）
五、加工成品验收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。
2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准，数量以合同规定为标准。
3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的，甲方有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在 时间内发现加工成品不符合质量要求的，仍有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。
六、加工成品交付：
1、乙方应于 年 月 日将产品全部送至甲方仓库，地址为 。甲方如指定北京市以外的交付地点，应承担乙方因此而多支出的费用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须事先与对方达成书面协议，并按协议执行。
3、实际交付日期，乙方自行送达的，以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。
4、乙方交付的加工成品超过约定数量的，甲方认可的，就超过的部分按照超过的比例支付报酬。
七、报酬及支付：
1、甲方应支付乙方的加工报酬为：每件 元（或总报酬 元）
2、报酬的支付采取以下 方式
A甲方应于 年 月 日支付乙方 元，于 年 月 日支付乙方 元，余款于乙方交付之日起七日内支付。乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。发票作为双方结算依据。
B 甲方于乙方每交付 件时给付甲方 元，乙方于收款时向甲方出具收据。收据作为双方结算的依据。收据载明款额累计达到 元，由乙方向甲方开具发票，同时收回相应款额的收据。
八、包装要求及费用负担：由乙方负责包装，以加工产品不受损坏为准；包装费用由乙方承担。
九、运输及费用承担：
1、 甲方提供材料的运输由甲方负责，运输费用由甲方承担。
2、 加工成品的运输由乙方负责，运输费用由 方承担。
十、乙方违约责任：
1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分总报酬的1%向甲方支付违约金。逾期交付超过60天，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已经支付的报酬，并就乙方支付的违约金不足赔偿甲方损失部分予以据实赔偿。
2、乙方如未按合同规定的质量交付加工成品，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方 元违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。
3、乙方交付定作物的数量少于合同规定的，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。
4、因乙方包装不善造成定作物毁损的，由乙方赔偿损失。
5、乙方不能交付加工成品的，应向甲方偿还交付部分报酬，并支付该部分报酬的30%作为违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。
6、由乙方负责送货的，如运输中造成加工成品损坏，乙方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则甲方有权拒收。
十一、甲方违约责任：
1、甲方如中途变更加工产品的数量、规格、质量或设计等，由此造成的乙方交付迟延，损失由甲方自行承担。给乙方造成损失的，甲方应当予以赔偿。
2、甲方未按照本合同约定的时间向乙方提供图纸或原材料的，对延迟提供的期间，乙方交付成品的日期得以顺延。甲方并应当偿付乙方因停工待料的造成的损失。
3、 甲方延迟付款的，就所延迟付款的部分，每延迟一天支付乙方万分之四的违约金。
十二、不可抗力：
1、 在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使加工成品或原材料毁损、灭失的，乙方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但乙方应当采取积极措施，尽量减少损失。
2、 如乙方延期交付期间发生不可抗力的损失，不免除乙方责任，乙方应承担不能交付的违约责任。
3、 在甲方迟延接受期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
十三、合同争议的解决：
双方在履行合同中如发生争议，应协商解决，如协商不成，通过如下第种方式解决：
1、向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；
2、向北京仲裁委员会提请仲裁；
十四、本合同未尽事宜，双方另行协商签订书面合同作为附件。
十五、本合同签订于北京市 区 ，由双方授权代表签字，并加盖公司印章后生效。
甲方：北京××机电设备有限公司 乙方： 公司
授权代表： 授权代表：
年 月 日
产品加工承揽合同【篇6】
工 程 名 称： 安徽三建pC构件生产基地
工程发包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑机械有限责任公司
签 约 日期 ： 20xx年3月10日
合同协议书
发包单位： 安徽三建工程有限公司 （以下简称甲方）
承包单位： 安徽建筑机械有限责任公司 （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
l、工程名称：安徽建工产业化基地1#厂房钢结构及维护工程。
2、工程地点：安徽肥东县撮镇循环经济园区经一路与纬三路交口。
3、工作内容：图纸设计、招标文件等文件范围内钢结构生产车间钢构件的采购、加工等（不含预埋螺栓）。具体包括详图深化设计、钢构件制作（含配件）、检测（原材料检验及焊缝检测）等，本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项则视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同价款不再调整。
（1）根据发包人提供的钢结构施工图纸、承包人提供设计院审核的深化图纸、技术
资料、有关文件及现场安装分段要求，完成承包范围内的钢结构材料采购、按发包人现场安装分段分节要求进行技术准备、检验试验、开孔、分段、制作、拼装、焊缝检测、残余应力消除、变形校正、半成品及成品检测试验、包装、钢结构运输前的堆放、编号、按发包人安装进度计划和顺序的要求运输至工地指定的吊装现场（按图纸编号统一标注）、工程服务以及本合同其他条款所约定的工作内容，并按要求做好交工资料、保修、竣工图纸等与本工程相关的所有工作及相关手续。钢构件必须满足现场安装的分段要求。
（2）制作之前编写构件制作方案，并得到发包人、设计单位及施工监理的认可。按发包人的要求，提供本工程中钢结构加工及运输的相关计划、资料。并于签订合同一周内，提供详细的焊接评定方案、制作方案、质量保证体系、交工验收时所提供的证件资料样本及政府职能部门检查时的相关有效证件（如焊工证等特殊工种上岗证）。
（3）按发包人确认的分段分节要求和构件进场计划配套供应钢构件，负责进行钢构件必要的预拼装。
（4）承包人按发包人要求将构件资料准备齐全，随车发至现场。按发包人提供给承包人的构件需求清单进行构件的装车运输，发车前需将构件进场清单传至发包人，并通知发包人代表相关负责人。
（5）提供钢结构吊装用吊孔、吊耳、耳板、衬垫板、临时连接板、引弧板、摩擦系数检验、焊接试验用的试板等，配合设计及现场安装做好构件坡口及吊耳等构件配套加工。费用在报价中综合考虑。
（6）提供出厂标识、标志和编号，提供构件测量基准线和监测基准点的标识等。
（7）负责钢结构制作的现场技术支持及与设计人的技术配合，按规定完成本工程所需的各种技术和安全措施。
（8）钢材进加工厂后，在下料之前必须按有关规定做原材料复检。在钢构件进场的同时，提交给发包人的资料（一式四份）：原材料检验报告（原件一份、复印件加盖公章三份）、钢构件出厂合格证、钢构件制作相关检查记录、有探伤资质的单位出具的构件制作探伤检验报告、钢结构制作相关质量验收记录、钢结构制作相关质量保证贽料以及发包人要求的相关资料等。
（9）承包人自行解决钢构件运输途中的一切问题，保证加工件不造成损坏及变形，因运输途中造成的构配件损坏及变形由承包人修正并赔偿发包人因此受到的其它一切损失。若承包人未能按发包人要求及时整改，发包人可代为整改或委托第三方整改，相关费用由承包人承担。
（10）未按发包人规定的时间、质量标准、构件配套顺序交付构件，发包人有权拒收，承包人应承担质量缺陷、整改和不按时供货、发货顺序错乱的责任，并承担由此导致的返工、整改及影响发包人施工的经济损失。
（11）任何工程联系函件必须经发包人认可，并以发包人的名义转发。承包人不得与监理、设计院等相关方面独自联系，否则一切责任和损失由承包人承担。
（12）在合同规定的保修期内，凡属于承包人质量问题，承包人要负责免费维修，并承担相关责任。
（13）本项目所有涉及到的主钢结构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用，否则乙方形成违约，按本合同第12条违约条款进行处理。
（14）将构件运输到发包人现场构件指定堆放场地，并自行负责所有材料设备的保管和安全。
（15）承包人负责按照发包人要求提供竣工资料给发包人，并配合项目质量验收工作。
（16）承包人必须服从发包人的管理，发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员。
（17）合同中规定的其它工作。
4、合同价款
（1）总价合同：钢结构构件材料、制作造价￥22451522.00元（大写：人民币贰仟贰佰肆拾伍万壹仟伍佰贰拾贰元整）
乙方承诺已充分考虑本工程的实际情况，图纸中不确定的因素乙方已清楚了解,具体构件的规格、材质等相关要求依据甲方提供图纸进行采购、加工，必须满足图纸及招标文件要求。工程竣工结算时，除设计变更外，在施工图范围内总价固定不变，图纸及招标文件所含工作内容或费用已含在总价中
乙方投标报价按GB50755计算，计算规则明确构件按矩形理算，且投标报价重量含材料损耗，乙方承诺所有原材料偏差均符合国家规范，施工过程中甲方有权对进场钢结构过磅抽查，如若钢结构重量负偏差超过国家规范，甲方将对负偏差部分扣减材料工程款，并对乙方进行处罚。
合同总价包括：
（1）由乙方为钢结构制作需要承担的所有费用，彩钢板颜色、油漆颜色、CI标志等按照甲方要求选择和制作：
（2）按照国家税法规定乙方应缴纳的各种税金和地方政府规定的各种费用。其中税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加及企业和个人所得税。与乙方承包项目有关的所有税费均由乙方自行缴纳；
（3）按照规范及图纸实际要求需要进行的试验、检测费；
（4）现场施工人员及材料、设备的保险；
（5）因市场价格波动等影响而涉及到的各种风险及管理费和利润；
（6）根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用：
5、工程款支付和工程结算
（1）本项目甲方提供合同造价 20% 预付款（合同签订后7个工作日内支付）；
（2）本项目工程款支付方式按下述规定执行：
a．工程付款方式：以6个月银行承兑汇票形式为主。
b．主体钢结构运至项目现场内安装，支付合同造价20%的工程款；
c．主体结构安装完支付合同造价20%的工程款；
d．围护结构安装完支付合同造价10%的工程款；e．工程竣工验收合格后支付合同造价10%的工程款；
f．工程决算定案后支付至合同造价95%；
g.剩余5%工程款作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息付清。
（3）签订合同之日起7个日历天内，乙方须向甲方提供合同总额20%的履约保函；
（4）支付规定：
a．乙方在收取工程款时，必须同时提供等额的税务发票，乙方在申请结算款之前必须向甲方提供施工过程中全部的且与结算总额相等完税票据；
b．乙方在收取工程款时，必须按照甲方要求履行工程款申请手续；
（5）缺陷责任期：从竣工验收合格之日起计算，至合同规定的缺陷责任期。
（6）竣工结算：
竣工验收达到本合同规定的质量标准并且资料全部交齐并经甲方验收合格后，乙方向甲方报送结算资料，甲方在收到足够的资料后一个月内审核完毕，经甲乙双方及监理单位确认后一个月内向乙方支付到结算总价的95%，其余5%作为质保金。如果质量标准及工期中任何项达不到业主合格要求，结算时甲方将扣除其相应部分的保证金；
（7）现场签证及变更：
发生合同外的费用时，乙方应注意收集和保留证据并在3个日历天内让甲方现场具体指示人签字及本合同指定的负责人确认其工作时间、工作内容、工作部位以及投入的设备、人员清单并附上必要的施工简图，乙方逾期未能以书面形式提出申请，则视为乙方自动放弃该部分费用，以后不得以任何理由向甲方进行索赔。除设计变更以外，不接受任何形式的签证索赔。
（8）竣工结算：
乙方应严格按照合同约定的工程量计算规则和价格计算方法编制，不得高估冒算。一经发现有高估冒算现象，甲方将组织双方人员对乙方报送的竣工结算进行逐项核对。如果核减率在5%以内（含5%），甲方不予罚款；如果核减率超过5%，甲方除扣除核减部分外，还将按超过部分的20%金额作为处罚金额进行罚款，并直接从工程款中扣除。
（9）免责条款：
乙方应严格遵守甲方财务部的有关制度规定并协助办理有关税务事宜，在规定的付款期限截止日后，由于乙方未及时开具足额合法税务发票，从而导致甲方财务部无法按时支付乙方工程款，此项延误不构成甲方延期付款责任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延缓工程进度。
6、工期
（1）构件到场日期：开工日期为20l5年3月10日，合同总工期90日历天。
进场节点要求：
a.20xx年4月1日，A~G轴钢结构主体材料进场；
b.20xx年4月10日，A~G轴钢结构屋面维护结构材料进场；
c.20xx年5月10日，钢结构主体结构必须全部到场（具体进场日期必须符合甲方的进度要求）
d. 20xx年6日10日，本钢结构工程的所有材料必须进场。（维护结构材料进场日期必须符合甲方的进度要求）
（2）进度：乙方必须按甲方确认的材料进场计划将构件运至施工现场，接受甲方对构件进场时间的检查、监督。材料进场计划与经确认的计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际材料进场计划与材料进场计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
（4）暂停施工：因乙方材料质量严重与质量要求不符时，甲方有权要求乙方暂停材料进场并进行整顿，由此造成的工期延误由乙方负责，相关的赔偿按照本合同第9条相关规定执行
7、质量验收
（1）质量要求：本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范，国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范，施工图及相关技术文件的要求，达到合格标准；
（2）质量等级：乙方提供的构件必须按照国家验收规范的合格等级标准，由于乙方原因造成的不合格，乙方负责整改，整改仍达不到要求，乙方应无条件退出，由此发生的一切费用由乙方承担。
（3）试验与检验：乙方应按相关规定进行试件的取样、检验。
（4）分项工程质量检查：上道工序施工完成，必须经监理工程师、甲方验收合格签字认可后，乙方才能进行下道工序的施工。
（5）、乙方应协助配合甲方、监理人员进行检查和验收。
（6）、用于主体结构的钢构件，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
8、权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）、甲方有义务按合同的规定期限及时向乙方支付工程款，否则甲方违约。
（2）、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
（3）、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符合要求的货物，甲方有权要求乙方退换。
（4）、如因产品质量问题造成甲方损失的，乙方负责赔偿损失并承担一切责任。
2、乙方的权利和义务
（1）、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。
（2）、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物，否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
（3）、乙方有权按合同约定，要求甲方支付已合格材料的款项。
9、违约责任
（1）乙方承包的工程项目，未经甲方许可，不得进行转包或分包。否则，甲方有权终止合同。由此给甲方造成的经济损失乙方负责赔偿。如特殊需要时，需经甲方书面批准，各项管理程序按甲方的有关规定执行。
（2）若因乙方原因造成材料进场延误，每拖一天按合同总价的 0.5 进行罚款，罚款将在甲方向乙方支付合同价款时扣除。工期延误罚款总额不超过结算总价的 10% 。如果实际罚款金额超过该限额限制的且乙方无能力采取有效措施弥补该工期时甲方有权终止合同并邀请其他单位进行加工。由此增加的费用从乙方工程款中扣除。
（3）本项目所有涉及到的主钢构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用，如实际工作需更换材料，必须得到甲方书面认可，并且甲方不补偿因此产生的任何费用和工期。如乙方擅自更换材料，视为乙方违约，处以合约总价 10% 的工程质量罚款，并承担此项违约导致甲方的损失。
（4）合同签订后，如需修改，需获得双方同意，方能生效。否则，给对方造成的经济损失由违约方负责。
（5）合同履行中任何一方无正当理由而提出终止合同的，均属单方违约，违约方承担给对方所造成的全部损失外，还需向对方支付工程款总价 10% 的违约金。
（6）如果乙方有任何的违约行为，乙方应保证甲方免于承担由此违约造成的根据主合同甲方将负责的任何损害赔偿费。否则甲方有权从工程款中扣除这笔费用。
（7）因乙方自动退出，甲方只对乙方已进场材料价款的70%进行结算，由此发生的甲方损失将在剩余的30%中扣除，甲方同时保留不足部分向乙方索赔的权力。
（8）未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义从事任何对外商务经营及合同协议的签署。否则甲方有权终止本合同的执行，并由乙方向甲方承担相应的损失，甲方将从任何属于乙方的款项中扣除，乙方不得有异议。
10、争议
（1）如甲乙双方发生争议，应本着实事求是、平等互利、协商一致的原则进行协商解决。如协商不成，可采用下列解决方式：向合肥市仲裁委员会按照该会有效的仲裁条款申请仲裁。
（2）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保护好已进场材料：
a.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
b.调解要求停止，且为双方接收；
c.仲裁机构要求停止时；
d.法院要求停止时。
11、合同终止及终止后的结算
（1）甲乙双方协商一致，可以解除本合同；（2）乙方无能力继续履行本合同时，本合同终止，按已进场材料结算，乙方应在接到甲方通知时妥善做好已购材料及移交工作；
（3）未经甲方同意，乙方将本工程转包或分包给第三方，本合同终止，按乙方已进场材料的 60% 结算
（4）乙方单方要求终止合同，结算单价按合同单价的 80% 计算，另赔偿合同总价10% 的违约金；
12、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
13、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，在除违约责任导致合同中期解除情况下，工程经竣工验收合格、工程结算办理完、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。
14、本合约附件：⑴中标通知书⑵乙方投标报价文件⑶招标文件及答疑记录。
15、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑机械有限责任公司
甲方代表： 乙方代表：
开户银行： 开户银行：徽商银行合肥大东门支行
账号： 账号：1020 4010 2100 0283 880
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
工程安装承揽合同(汇集六篇)
随着当代人的经济活动愈加地广泛，合同的重要程度已经显而易见了。合同需要双方同意签署协议，合作终止协议以及相关业务明确规定。接下来我将向大家推荐这篇有关“工程安装承揽合同”的优秀文章，通过阅读这一页你能够获取一些有用的知识！
工程安装承揽合同 篇1
甲方：_________公司（系统使用企业）
住所：_________
法定代表人：_________
乙方：_________公司（系统开发公司）
住所：_________
法定代表人：_________
甲、乙双方在遵照国家有关法律、法规的规定，本着友好、协作的精神，经共同协商，就甲、乙双方共同在甲方生产现场实施“
第一条双方责任的约定
为改善甲方生产管理手段，甲、乙双方合作实施_________监控系统_________，并分别承担下列相应条款规定的责任。
1.甲方责任
（1）甲方负责提供系统安装调试所需的有关资料和指定配合乙方工作的人员，配合乙方在规定的期限内，完成上述软件系统所需的生产工艺信息数据库的建立和参与_________系统的连接工作。
（2）为了实施项目并保证数据交换的顺畅，甲方需要提供尽可能详细的数据交换文件，以适应系统的要求。这些文件应按照特定格式进行编写。
（3）未经乙方事先同意，甲方不得将该软件或其中任何一部分提供给第三方使用。
（4）甲方负责上述软件系统在本单位使用过程中的版权保密工作。
2.乙方责任
（1）乙方向甲方提供“_________监控系统_________”其中包括服务器版调度排产子系统_________个；工艺准备子系统_________个；远程控制数据采集端_________个。远程数据采集器在本系统定为计算机。
（2）乙方按甲方提出的“_________”完成系统的安装与实施。
（3）以乙方为主，与甲方共同完成指定信息与_________之间的传输。a.实现从甲方提供的_________数据文件中提取材料清单，产品名称明细、零件明细表、定单号（合同号）等对_________系统的输入信息。b.实现由_________系统输出给甲方成本核算系统的零件制造成本信息的表格文件或数据库（包括物料、成本）数据信息。
（4）乙方负责对甲方_________――_________名使用人员的培训。
（5）乙方有责任对甲方的生产工艺等信息从资料保密，不得转给任何第三方。
第二条进度与工作程序的约定
整个项目分为两大部分进行：
1.基本系统的安装及调试（费用分配为人民币_________元）
（1）甲方在双方商定的期限内，向乙方提供附表所列出的有关资料。
（2）甲方与乙方指定的工作人员共同合作，完成软件基础使用系统的建立（包括各种工艺数据库的建立）；任务开始时间为：自_______年______月______日起至_______年______月______日止。
（3）基本系统运行测试，时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2._________系统与上层模块的数据连接（费用分配为人民币_________元）
（1）甲方负责提供详细的车间上层管理系统面向_________系统传输的文件数据格式（BOM、物料描述）。
（2）甲方要求乙方开发一款系统，该系统需要向相关模块传输零件生产成本数据信息（包括物料和成本）。乙方负责开发程序模块，并确保在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间内完成。
（3）集成系统测试。时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第三条验收标准的约定
1.基本系统的验收，按指定的产品（_________-_________个）可通过系统正常运作为测试验收标准。
2.远程控制端的验收，按系统能够正常发送与接受信号为测试验收标准。
3.与_________的相应数据文件的信息传输，按信息传输正常、数据准确无误为验收标准。
第四条付款方式的约定
甲方应向乙方支付软件系统服务费共_________元人民币，付款定为四期：
1.双方合同签订之日支付_________元；
2.基本系统调试正常，可投人生产使用，验收收后于_________个工作日内支付_________元；
3.远程控制数据采集端与主系统的配置与调试，经验收后_________个工作日内支付_________元；
4.根据本协议约定，双方系统将实现数据传输，经过系统调试验收合格后，乙方应在五个工作日内支付甲方人民币壹万元整。
第五条售后服务的约定
乙方在系统实施后的_________年内，向甲方提供系统维护服务，并提供_________次免费版本升级服务。_________年以后对上述系统的技术服务均按人民币_________元/人，工作日收取费用（如属于本系统自身问题，乙方将免费提供技术维护；
第六条其他约定
1.为了加强企业管理，乙方决定向甲方提供一套基本系统，包括一个作业计划模块和一个工艺模块。在成功实施本企业第一个车间后，乙方将在宣传推广和友好合作的原则下，赠送该系统给甲方，并协助甲方自行实施于另一个模具车间。
在可能的情况下继续进行在前段工作基础上的项目开发合作。
第七条生效条件
本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签署并盖章之日起生效。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
工程安装承揽合同 篇2
建设单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
甲方委托乙方承接其工程项目，该项目总价值人民币（大写）元整。为了维护公平、公正的原则，双方达成友好合作协议，具体如下：
1、施工方面：
乙方在施工过程中必须严格按照甲方提供的设计方案进行施工，未经甲方同意不得擅自修改。如有必要修改施工方案时，甲乙双方应友好协商，并根据实际情况确定增加部分及相应补费用。若在施工过程中出现施工方案与实际施工存在问题的情况，双方应通过友好协商解决。
2、材料保证方面：
乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品，不得换与本技术标准不符的产品，如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品。
3、施工安全：
施工期间乙方要做足安全设施，预防事故发生，甲方有权监督乙方的安全工作，显示有关指引时。
4、技术要求：
按照附件《设计说明和报价》所注说明。
5、保养责任：
乙方对该项安装工程，但有规定：对乙方提供的安装材料，如属于材料质量问题，乙方负责更换，不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用，但甲方提供的材料，则不在该保养范围内(备注：
6、施工期：
甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源，不影响乙方施工的前提下，乙方应在甲方通知进场日起 天(即 20xx 年 月 日)内完成所有工程。
7、付款方式：
总工程费用为：
付款方式：
8、其它：
则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。
2.本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，双方决定补充合同与本合同具有同等效力，本合同自双方签字日起，起法律效力，本合同甲乙双方各执一份，双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程安装承揽合同 篇3
甲方：_________________(发包方)
乙方：_________________(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.装修施工地点：___________________
2.工期：_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日
3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
若甲方所供材料准时送达现场，乙方应负责安全保管。如有因保管不善导致的损失，乙方应承担赔偿责任。
2.甲方所提供的装饰材料仅限于用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，乙方不得私自挪用。如乙方违反此约定，应当按照挪用材料价款的双倍向甲方进行赔偿。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程安装承揽合同 篇4
工程安装合同
于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.安装工程将根据甲方工程建设进度，在甲方港口建造工程完工后的______天内完成，期间将进行_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；
第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.由于乙方未能按时完成工作，因此需要承担违约责任，并按照每日总价的1%来支付违约金，具体金额为_______美元。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工。
10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11.工程监护的责任由乙方承担。在工程施工完成之前，乙方应当保管好已经完成的工程、留在现场的材料、工具、设备等。乙方须对所有保管过程中发生的损害承担全部责任，除非遇到不可抵御的自然灾害或人祸。如果出现此类情况，乙方应详细说明受损情况，并向甲方报告原状恢复所需的费用和时间，以供核对付款。如果甲方决定终止工程施工，则按照合同第10条规定执行。
12.为了确保工程的质量，除非遭受天灾或因甲方使用不当所导致的问题，乙方应在甲方验收合格后，对工程进行_________年的保险保障。
13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。
附件包括：（1）图样；（2）估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年。
本合同按双方所签日期生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：___________________ 签订地点：___________________
附件
CONTRACT FOR PROJECT INSTALLATION
This Contract for project of installing Main Engine is made on_________， by and between _________ Company Ltd. （here- inafter called Party A） and _________ Company Ltd. （hereinaftercalled Party B）.
1.Name of installation work： _________.
2.Location of installation work： Party A’’s_________in Port A.
3.Scope of installation work： As specified in the drawingsand statement attached.
4.Time limit for completion：
The installation work shall cordinate with the construction of _________ in Party A， and shall be completed， including thetrial run for _________， within _________days after the completion of _________.
5.Total price of installation work：_________U.S. D only.
6.Payment terms of installation work：
First installment：
Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor installation work， i.e._________U.S.D only， when thiscontract comes into effect.
Second installment：
Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor instalatiorn work， i.e_________U. S. D. only， at the commencement of construction installation.
Third installment：
Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， duringthe installation of pipes.
Fourth installment：
Party A shall pay to Party B forty percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， at thetime when the main equipment arrives at the site.
Fifth installment：
Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work，i， e._________U. S. D. only， upon comple - tion of the installation work.
Sixth installment：
Party A shall pay to Party B ten percent of the difference of the price for installation work， i.e._________U. S. D. only， after the work received has been proved qualified.
7.Penalty for default：
工程安装承揽合同 篇5
甲方(发包方)：
住所：
联系电话：
乙方(承包方)：
联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》以及其它有关法律法规的规则，为保护双方的合法权益，结合本工程具体情况。
一、工程概况：
1、住房结构：房厅套，施工面积平方米。
2、工程地址：南昌市区住宅小区栋单元室。
3、工程内容：双方确认的设计图纸和预算项目。
4、承包方式：包工部分包料
5、工程总价(大写)：(如有增减项目需签订工程变更单，增加项目的工程款必须在施工前预先支付。)
6、工期：自年月日至年月日，工期为天。
7、质量等级：[合格]
二、本工程质量验收标准依据江西省建设行政主管部门颁布的《家庭装饰工程质量验收标准》以及其他相关标准为依据。
三、工程付款方式及结算的约定：工程付款进度及方式：
(1)合同签定当天即付工程款的%;计人民币(大写)：_______________________。
(2)水电工开工前即付工程款的%;计人民币(大写)：_______________________。
(3)木工基本完工支付工程总造价的%;计人民币(大写)：________________________________。
(4)工程完工验收后支付工程总造价的%;计人民币(大写)：____________________。
(5)工程完工三日内付清工程全部余款;计人民币(大写)：___________________。
(6)全部工程按双方确认的设计图纸和施工项目施工。
按本合同签定的工程总造价一次性由甲方发包给乙方，如在本合同外有设计变更或增加工程量时，甲、乙双方经协商确认。
四、甲方职责：
1、开工前与有关部门办理相关装修手续并承担相应费用。
2、免费提供施工用水、用电并将水源、电源接至施工现场。
3、落实工程垃圾临时堆放处，并负责工程垃圾从临时堆放处的进一步处理。
4、协调处理施工时与邻居间的关系。
5、按时支付工程款，配合做好双方约定的其它有关事宜。
五、乙方职责：
1、按双方确认的图纸和预算项目，按国家行业规范保质保量如期完成合同内容。
2、将工程垃圾清至临时堆放点(距现场30米以内)。
3、文明施工，若因违反操作规程引起工伤事故，责任自负。
4、乙方做好双方约定的其他有关事宜。
六、在施工过程中，甲方应确保施工图纸操作方法和现场符合防火和安全的要求。其中包括电气线路、煤气管道、自来水和其他管道应畅通且符合相关规定。为了确保施工安全，甲方应当采取必要的措施，防范各种意外事故的发生。
乙方在施工中应采取必要的安全措施，保障施工人员及相邻居民安全。
七、图纸变更原则：在保证总体方案和装修风格不受影响的前提下，甲方可在施工前提出变更请求。经设计师同意后，需签署《工程项目变更单》并由双方商定竣工日期后方可进行该项目施工。已确认的设计图纸在施工过程中不得随意变更。
甲方擅自与工人协商变更施工内容，所引发的一切后果由甲方承担责任。如此行为给乙方造成损失，甲方应当进行赔偿。
八、工期延迟：遇下列情况之一，工期顺延。
1、停水、停电累计达4小时以上;
2、甲方工程款未按约定时限拖延一天以上;
3、甲方单位或有关部门人员干扰阻止施工累计达一天以上;
4、按合同约定需甲方配合之事而甲方延误累计达一天以上。
九、违约责任：
1、若甲方违约造成乙方误工，施工工期顺延。
2、若乙方违约造成工程不能按期完工，工期可顺延，每超过一天，甲方扣罚乙房30元/天。
3、其他违约责任按《民法典》处理。
4、乙方必须严格按合同设计图纸、预算项目及乙方报价书中承诺的材料品牌，质量保质保量进行施工，不得偷工减料或未按合同要求使用劣质材料等，如有发现。
5、自合同签定起若有一方单方面解约，必须向另一方支付15%的合同违约金。
十、工程完工后，乙方应进行内部验收，确保工程质量符合要求，经验收合格后通知甲方进行正式验收。
甲方接到验收通知三天内应会同乙方人员一起验收，不能无故拖延。
工程验收合格且甲方余款结清后，乙方将钥匙和工程保修期单一并交于甲方。
十
一、保修：基础工程保修期两年，隐蔽工程保修两年。
须工程款全部结清，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工之日算起。
十二、合同仲裁：按《民法典》规定执行。
十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。
合同附件作为合同的组成部分。
十四、合同履行完成后自动终止。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
单位(盖章)
单位(盖章)：
年月日
工程安装承揽合同 篇6
于________年____月____日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.安装工程将根据甲方工程建设进度，在甲方港口建造工程完工后的______天内完成，期间将进行_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；
第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.由于乙方未能按时完成工作，因此需要承担违约责任，并按照每日总价的1%来支付违约金，具体金额为_______美元。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工。
10.当工程停工时，若非由乙方所致，甲方应向乙方发出停工通知。在此情况下，乙方有权依照已完成工程数量、运抵工地的材料及其他合理费用要求甲方增付或扣除已交款项。
1.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。
2.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外。
3.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。
4.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：
（1）图样；
（2）估价单。1
5.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。1
6.额外条款：乙方应在甲方验收后，向其提供定期的设备保养服务，并保证在该合同有效期内为主机提供保养服务________年。每_________个月，乙方应派遣员工进行一次维护以确保设备正常运行。此合同自双方签署之日起生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：________年____月____日________年____月____日签署地点：_________签署地点：_________附件 cac f ec f ag a ege。
ade _________， b ad beee _________ ca
d. （ee- afe caed a a） ad _________ ca
d. （eeafecaed a b）.
1. ae f aa : _________.
2. ca f aa : a a39;_________
a.
3. ce f aa : a ecfed
e dagad aee aace
d.
4. e
f ce:e aa
a cdae
e cc f _________
a a， ad a be ceed， cdg ea
f _________，
_________da afe e ce f _________.
5. a ce f aa :_________.. d .
6. ae e f aa :f ae:a a a a
a b ffee ece f e a cef aa ， .
..d ， e cac ce
effe
c.ecd ae:a a a a
a b ffee ece f e a cef aa ， .e_________. .
d. ， a e cecee f cc a
a.d ae:a a a a
a b e ece f e a cef aa ， .. .
d. ， dge aa f
e.f ae:a a a a
a b f ece f e a cef aa ， .. .
d. ， a ee e e a ee ae a e
e.ff ae:a a a a
a b e ece f e a cef aa ，， . .
d. ，
ce -
f e aa . ae:a a a a
a b e ece f e dffeece f e ce f aa ， .. .
d. ， afe e
eceed a bee ed afe
d.
7. ea f defa: e ee a b a fa
cee e
eg
ea a a b a be ed abe， a b aa a ea f c defa baed
e
f a ad f e a ce f aa
e da ， ...d，
f eac da f c def
a.
8. ceae
deceae f : cae a a a
aed，ceae
deceae e g cede， e cedg ceae
deceae f a cea be eaaed accdg
e e ad cd beeee
ae， d e
be ceaed， e ae aee
a ageee f e
ce f aa
e. d a a f e ceed
f a a f e ae - a aed
e e ae
be abaded g
aed - e ade b a a， a a a， afe ag eceed e， a f eac ceed
aea abaded a ee
ce ecfed
a
b.
9. e f ge:e e ee aed b a a ad
e - eeae a ae e a
ee e ge 39; ad ge
c. a b a ef cec
ac - cdace
c c ge b a a39; ee eeea
e.
10. age :d a a f a b
e
f eabed e eb f a b， a b ca
e ad ca f a a e ce f fed ， aea ae ad e eaabe eee
be aed
dedced fe ad a
e.1
1. cd f :e ceed
ad e aea， ， ad ee a e a be de e cd f a b afe cecee ad befe ce ad dee f e . e
e ee f fce aee， a b a be f ebe f a daage f e
de e cd f a
b.
cae f fce aee， a b a ge a
f daage accdg
e aca cd ad gge a eeced ce ad dae fece f c daage
a a f cecg ad a
e.d a a decde
ce
e ， cac a be eaed accdg
ace 10 ee
f.1
2. aa f .a b a aa e ed cd f e
_________ ea afe e dae f eceg e
b a
a. ee， a b a
be abe
ac f gd
e f e
b a
a.1
3. eea :a b a be ed ebe f a a39; ee
e ee
ed de
e eggece f a b dge ge f c
c. ee， c eb ae
a a f e
caed
de
e eggece f a a f ecca caced
a
a.1
4. aace :aace a bece a ega a f
cacad a be a effece a a e . aace cde:
（1） dag，
（2） a eae f
c.1
5. fa f
cac:e cac a be
dcae
e
be edeaae b e ae ee
f. eac f e ae a aee
ce f e cac f ec
d.1
6. aa
:aeace f a eg
e.a b a de fee edc aeace ece fe a ege f _________ f _________ ea afe e eceg f e
b a a ad ed aeace ee ee _________ f efg aeac
e. cac a bee eeced b e ae a f e da ad ea f abe
e.a a:_________ a b:_________b:_________ b:_________ae:_________ ae:_________dae:_________ dae:_________
返
承揽加工合同范本模板
求生存，敬业爱岗与公司共命运;谋发展，开拓进取创企业新局面!合同因为约束力的存在，逐渐变得不可忽视，所以合同的签订工作是任何流程当中最重要的一个环节。相信大家都对拟写合同感到非常苦恼吧？下面，我们为你推荐了承揽加工合同范本，仅供参考，希望能为你提供参考！
承揽加工合同范本 篇1
正文：
综架加工承揽合同
综架加工承揽合同
委托方：_________纺织器材厂（甲方）
承揽方：_____________电镀厂（乙方）
1．加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：
项目
产品名称、规格
单位
数量
单价 （元）
总价（元）
交货日期
一季度
二季度
镀锌
合计
2．质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
3．原料供应：加工用锌块由甲方供应。
4．交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5．质量验收方法：完成加工后由甲方按质量标准验收。
6．结算方式：通过银行托收。
7．违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：____________纺织器材厂
法定代表人：（盖章）________
地址：______________________
银行帐号：__________________
乙方：________________电镀厂
法定代表人：（盖章）________
地址：______________________
银行帐号：__________________
________年________月______日
综架加工承揽合同
综架加工承揽合同
承揽加工合同范本 篇2
第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：
1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。
2、交货地点：甲方指定场所________________________。
3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起______天前交付本合同模具。否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。
4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。
第五条：本合同模具总金额为_______万元，共_______套模具。
货款结算时间及方法：_____________________。
付款方式：签订合同预付_______%，试模合格交付使用_______个月内付_______%。
第六条：技术资料提供及保管：
1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。
2、涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的《技术秘密协议》执行。
第七条：质量异议/违约责任：
1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为接受甲方的处理意见。
3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。
第八条：其他：
1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，所有权为甲方所有。
2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。
3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料，具体的资料给还按双方签定的《技术保密协议》I中第9条规定及本合同第四条第1款（3）规定执行。
4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的《模具委托加工制造合作意向书》中“工程变更条款”执行。
5、涉及到非公平竞争性约定按《模具委托加工制造合作意向书》第11条规定执行。
6、本合同委托项目，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。
第九条：双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由___________市经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。
第十条：合同生效、附件
2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。
4、本合同附件资料具有同等法律效力。
第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
电话：
开户银行：
账号：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
电话：
开户银行：
账号：
_________年____月____日
承揽加工合同范本 篇3
承揽方(甲方)：_________
定作方(乙方)：_________
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称：_________
型号：_________
规格：_________
质量要求：_________
计量单位：_________
数量：_________
加工费：_________
单位总价：_________
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。
材料名称：_________
型号：_________
规格：_________
质量要求：_________
计量单位：_________
数量：_________
单价：_________
总价：_________
图纸、技：_________
术资料及：_________
交付时间：_________
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称：_________
交付时间：_________
交付地点：_________
交付数量：_________
包装要求：_________
检验方法：_________
运输方法：_________
运费承担：
第六条加工费结算办法与时间_________。
第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年 _________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
(一)甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行
为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的’发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执 _________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承揽方(盖章)：_________定作方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民 终字第____号）达成如下和解协议：
1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。
2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币________元，甲方向乙方出具相关收款发票。
3、双方无其它经济纠纷。
4、本协议自双方签字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
承揽加工合同范本 篇4
订立合同双方：
承揽人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承揽人加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 加工成品
编号：________________________
名称：________________________
规格：________________________
单位：________________________
数量：________________________
备注：________________________
第二条 加工成品 质量要求
(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据)
编号_______________________
名称_______________________
规格_______________________
单位_______________________
数量_______________________
备注_______________________
第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
________________________________________________________________________
(1.用承揽人原料完成工作的，承揽人必须依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2.用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3.原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。)
第四条 技术资料、图纸提供办法
_____________________________________________________________________
(1.承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作人;定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2.承揽人对于承揽的工作，如果定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3.定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。)
第五条 价款或酬金
___________________________________________________________________
(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。)
承揽加工合同范本 篇5
甲方：
乙方：
一、标的、数量、价款
编号
项目名称
说明
单价（元）
数量
合计（元）
25座21米美化塔施工
费用总计：
合计人民币金额（大写）：
二、乙方负责设计、加工、代运输、铁塔防腐、热镀锌等
三、甲方须积极协助乙方施工：因甲方不让施工或变更施工地点而误工期，甲方承担由此而支出的一切费用。乙方施工人员到场后，甲方免费提供一切食宿事宜。
四、交（提）货方式、地点：交货地点为:新疆昌吉市。
五、运输方式及到达站（港）和费用承担：运输费用由乙方负责。
六、付款方式：合同签订后，预付为10万元，货到后全款付清，付款按合同账号，传真合同有效，如延误付款时间，甲方承担所有滞纳金。
七、本塔可抗台风、防潮、三年内不出现质量问题，如出质量问题乙方承担甲方因此造成的经济损失，不可抗力的自然灾害除外。
八、双方如有特殊情况须修改或终止合同时，须事前通知对方，协商解决，协商达不成协议时，原合同不得变更。
九、如甲方不经乙方同意，中途修改或终止合同规定的由甲方承担的内容，乙方产成品或半成品归甲方所有，甲方承担产成品或半成品的生产费用。
十、双方严守合同，如有违约时，违约方承担违约金，双方发生合同争议，由产品加工所在地法院裁判。
十、其它未尽事宜。(如地基施工处理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。
甲方
单位名称：
单位地址：
法人代表：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
乙方
单位名称：河北泰峰钢结构有限公司(盖章)
单位地址：
法人代表：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
承揽加工合同范本 篇6
承揽方：县木具厂以下简称甲方
定作方：县百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条加工成品
品名：____规格(长，宽，高)：____单位：cm数量：____备注：____
玻璃柜台：1304090件;塑料台面柜台：18010095件
其中不带抽屉：10件
玻璃台面柜台：18010095件
棉布货架：18040200件
大百货电器货架：18080200件
小百货货架：18050200件
第二条加工成品质量要求：
一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。
三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
第三条原材料由甲方提供。
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。
第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元。
第六条验收标准和：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
第十二条甲方的违约责任
一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。
五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第十三条乙方的违约责任
一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。
三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效。
本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
甲方：(盖章)
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
乙方：
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
日期：__________
承揽加工合同范本 篇7
定作方： 合同编号：
承揽方： 签订日期：
定作方委托承揽方加工 ，经双方充分协商，达成以下合同条款。
一、 加工成品：
二、加工成品质量要求：
三、原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.定作方提供原材料的，承揽方对定作方提供的原材料在下料之前必须进行检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐，下料后再提出原料质量问题的，造成定作方损失的，承揽方应予赔偿。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。原材料的消耗每吨(件)成品不得超过 。
2、承揽方提供原材料的，应保证提供的原材料符合定作方的要求，且满足承揽的需要。
四、技术资料、图纸提供办法
1.承揽方发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应及时回复，提出修改意见。
2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
五、价款或酬金
价款或酬金按照如下约定计算：
六、验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在质保期内发生问题由承揽方负责修复或退换。
七、交货的时间和地点
1、交货时间： 。
2、交货地点：定作方工厂内
八、包装要求
1、成品按照 包装费用由承揽方承担。
九、运输办法及费用负担：运输由承揽方负责，费用承揽方承担。
十、费用结算
结算时间：
十一、承揽方的违约责任
1、未按合同规定的质量交付定作物，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方支付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的 %偿付违约金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%的违约金，并赔偿给定作方造成的损失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
7、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
十二、不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任。
十三、其它约定
1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成向定作方所在地向人民法院起诉。
2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 盖章：
签约人： 职务： 电话号码：
已方： 盖章:
签约人： 职务： 电话号码：
时间： 年 月 日
