合同

发表时间:2024-03-06

合同(精品十三篇)。

希望这份“合同”能够满足您的期望。随着法制观念的不断增强,合同在生活中的地位日益提高。合同是保护合同当事人的合法权益、减少合作投资风险的依据。感谢您的关注和支持如果您认为这篇文章有价值请分享给您的朋友!

合同 篇1

一、合同各方

授权方:_____________________________________(以下简称“甲方”)

法定授权人:__________________

法定地址:____________________________________ 邮编:______

被授权方:___________________________________(以下简称“乙方”)

法定代表人:___________________

法定地址:____________________________________ 邮编:______

甲方授权乙方经营区域:_____________

甲乙双方经协商,就乙方为其在特定区域内经营甲方的“______”品牌一事,达成如下协议:

二、合同期限

本合同加盟期限为________年__月__日至________年__月__日止。

三、加盟经营

1、甲方特此授权乙方为区域内成为“______”的特许经销商。经此授权后,甲方在该区域内将不再授予任何其它企业、个人以同类经销权。

2、在授权期内,甲方在向乙方提供“______”品牌服务时,甲方应保证所提供的服务质量符合国家有关标准、品级与实物相符,并保证货源供应。

3、乙方保证在签订本合同7日内需向甲方支付加盟费(人民币)______万元。

4、甲方保证向中国大陆内各加盟方交付的服务保持统一的零售标价。

5、甲方将“______”品牌服务按零售标价的8折售予乙方。

6、甲乙双方在费用交付方面,只支持银行转账、汇款或当面现金的方式。

7、合同到期后,若乙方决定不再销售“______”品牌服务,在乙方保证服务完好、包装齐备、标签无损坏、未超过保质期的前提下,可将现存的“______”服务退还给甲方。甲方按供货价的6折回收退还的服务。

三、营业场地、店面装饰与配置

1、加盟店店铺设在乙方处,或由乙方自行选定其它场所并报甲方批准。

2、加盟店店铺装修,乙方自行解决,甲方不做任何干预。

3、加盟店内的营业所需(包括:设备、装置、用具、招牌等)甲方不做任何干预。 上述所涉及的费用由加盟商承当。

合同 篇2

夫妻忠诚协议

男方:_________,身份证号码____________________________,住址:___________________________________。

女方:_________,身份证号码____________________________,住址:___________________________________。

男、女双方于年月日登记结婚。双方依据《民法典》等相关规定达成如下协议。

一、为了维护双方的婚姻,共建美满家庭,男方在婚姻期间应忠诚于女方,男方不得有以下行为:

1、与她人发展婚外情、同居、通奸、发生一夜情。

2、通过电话、邮件、短信等方式和异性非工作需要的过度频繁联络。

3、与异性的交往过程中有暧昧言行。

4、嫖娼、赌博、吸毒和有其他违法犯罪行为。

5、实施家庭暴力。

二、男方承诺今后如若发生上述行为,其作为过错方,应当严格履行以下四点:

(一)赔偿女方精神损害抚慰金元。

(二)双方所有共同财产归女方所有,共同财产包括:(清单)

三、男、女双方确定已详细阅读并充分理解本协议所有条款,双方对各条款的内容意思理解一致并自愿签署本协议,不存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等情形。

四、本协议书一式叁份,男、女双方各执壹份,见证人留存壹份,由男、女双方签字后即生效。

男方:女方:

签订时间:_____年_____月_____日

签订地点:WWw.gX86.Com

合同 篇3

甲方:珠海品诚建设有限公司(盖章)

乙方:身份证号:签字:

乙方与珠海品诚建设有限公司承办珠海市。 ,有限公司金湾区嘉诚电子厂厂区(三期)监理业务。因项目管理需要,经双方友好协商,签订了本协议。

1、乙方承担本项目监理业务后,应按照国家、省、市有关规定履行监理职责并指派相应的监理人员;

2、因甲方的经济和名誉损失,甲方有权向乙方索赔;

3、如乙方未能对项目进行有效监督,项目将不合格,质量安全检查中排名靠后,如受到批评和处罚,甲方将分别处以项目经理费1%的罚款。甲方将根据具体情况通知批评或直接安排人员进行监督,由此产生的费用由乙方负责。

4、乙方承担的监理项目发生安全事故,公司受到行政处罚的,处罚由乙方全额承担。

5.乙方承包的监理工程存在不良行为,因甲方以外原因被建设行政主管部门暂停的,应积极与业主、建设单位协调解除。甲方缴纳管理罚金5000元,从第6个工作日起,每天增加1000元,直至复工

6、乙方监理项目如被处分建设行政主管部门,甲方将对企业扣分,乙方应向甲方支付1000元/分的管理罚金。总监扣分乙方应向甲方支付500元/分的管理罚金。监事、监事不得因管理违约金而扣分。

甲方:珠海品诚建筑有限公司(盖章)乙方(签字):

法定代表人(客户):

20xx年月天 20xx 月日

合同 篇4

认购协议书范本最新

认购协议是指双方在购买或认购某一项目或产品时所达成的协议。在这个协议中,双方会确定相关的权利和义务,以确保交易的顺利进行。以下是一份最新的认购协议书范本,基于多年的工作经验进行撰写,以供参考。

认购协议书

甲方(销售方):

地址:

联系人:

电话:

邮箱:

乙方(认购方):

姓名:

身份证号码:

地址:

电话:

邮箱:

鉴于甲方是经过合法登记注册并具备法律能力的销售方,乙方是具备购买能力的认购方,本着平等、自愿、互利的原则,双方经友好协商,达成如下认购协议:

第一条 认购物件

1.1物件名称:

1.2物件描述:

1.3物件规格:

1.4物件数量:

1.5认购单价:

1.6总认购价:

1.7交付日期:

第二条 协议权利与义务

2.1 甲方权利与义务:

- 保证所售物件的合法性和真实性;

- 在规定的时间内安排物件的制造、交付、运输等事宜;

- 向乙方提供相关的技术和售后服务支持;

- 履行协议约定的其他义务。

2.2 乙方权利与义务:

- 准时支付预付款和尾款;

- 配合甲方进行物件的生产、检查、交付等工作;

- 履行协议约定的其他义务。

第三条 付款方式与期限

3.1 预付款:

- 乙方应在签订本协议后的(多少)日内,向甲方支付认购总价的(多少)%作为预付款。

- 预付款一经支付,不可退还。

- 预付款将在乙方支付尾款时所抵扣。

3.2 尾款:

- 乙方应在物件交付前的(多少)日内,向甲方支付剩余认购总价的(多少)%作为尾款。

第四条 交付规定

4.1 物件的制造和交付时间为协议签订后的(多少)日内。

4.2 物件交付方式:

- 物件将通过(邮寄、快递等)方式交付给乙方。

- 物件的运输费用由乙方承担。

第五条 协议终止

5.1 协议在以下情况下终止:

- 双方达成协议终止的书面协议;

- 乙方未按时支付预付款,且在逾期(多少)日内未进行补救;

- 甲方严重违反协议约定。

第六条 争议解决

6.1 对于协议执行过程中的任何争议,双方应友好协商解决。

6.2 如协商未果,任何一方均可将争议提交至(仲裁委员会、法院等)进行仲裁或诉讼解决。

第七条 其他约定

7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,至交付完成后终止。

7.2 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等效力。

甲方(销售方): 乙方(认购方):

日期: 日期:

以上所提供的认购协议书范本是基于多年的工作经验撰写,以确保双方的权益得到保障,并确保交易的顺利进行。当然,实际的认购协议书的内容会根据具体情况进行调整和适应。在签署认购协议之前,建议双方充分了解和熟悉协议的内容,并在必要时寻求法律和专业意见,以确保协议的合法性和有效性。

合同 篇5

建设方,(甲方)____________

承包方,(乙方)____________

甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议,

一、工程名称,____________________________。

二、承包范围,____________________________。

三、质量,按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。

四、工期,________天。

五、工程造价及付款方式,

1、工程造价,________元/吨,共计________吨,共计________元。

2、付款方式,完工后一次性付清。

六、甲乙双方责任及义务,

1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。

2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场。

3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。

4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。

5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。

七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决。

八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效。

甲方(公章),_________乙方(公章),_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本

合同 篇6

在当今不断发展的世界,合同的用途越来越广泛,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的代理招工合同,欢迎大家分享。甲方,(以下简称甲方)乙方,(以下简称乙方)一、协议准则根据中华人民共和国劳动法民法典等有关规定,就乙方委托甲方以乙方的名义和用工需求办理招工事宜,双方经协商达成如下协议,二、甲方的责任与义务,1、甲方根据乙方的要求为乙方代理招聘岗位A,共名、薪酬标准,;岗位B,共名、薪酬标准,2、甲方为乙方提供有效真实的求职人员的信息;3、甲方以乙方的名义发布招聘信息招聘合适的人选(年龄在18-30岁之间);4、甲方告知员工要遵守公司的有关规定、乙方公司有权利合理惩罚违纪员工;5、如果甲方为乙方推荐的员工做了有损乙方的事,责任与甲方无关、但甲方有义务协助乙方处理相关的事宜,保护乙方的权益;6、如果甲方为乙方推荐的员工乙方已聘用在两个月内,由于员工自身原因离职,甲方应当在30天内为乙方补上相应数量符合乙方要求的工人或者返还三、乙方的责任与义务,1、乙方提供营业执照复印件和招聘委托书加盖公章、招聘简章,主要办事人员身份证复印件,详细的住所证明和特行审批证明;2、乙方必须为甲方所代招人员实行同工同酬;乙方按时足额发放员工工资,发放时间为每月日。若乙方未按时足额发放甲方所代招员工的工资,所造成的后果,由乙方承担全部责任;3、当员工离职时乙方有义务告知甲方并通知其相关亲属;解除员工,招聘人员有下列情形之一的,乙方有权解除招聘员工,并将该员工的解除原因通知甲方;(1)在试用期间被证明不符合用工基本条件的`;(2)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;(3)严重失职、渎职,给乙方造成经济损失或极坏影响的;(4)利用工作之便、营私舞弊、贪污受贿情节严重的;(5)被依法追究刑事责任的。四、费用支付付款方式1、乙方为甲方支付劳务费用,元人,合计共元;五、协议期限协议期限为从,________年____月____日至________年____月____日。六、协议解除1、协议期限到期自动解除;2、发生争议双方协商解除;3、法院裁决。七、免责条款只要不是甲方自身原因导致,所发生的责任与甲方无关。八、协议附件1、员工名;2、家庭住址以及年龄;3、交接单;4、如有其它事宜,可签本协议附件,协议附件同样具有法律效力;5、乙方委托甲方的事务内容以招工表、委托书为准;6、如果由于乙方的原因,导致协议内容不能正常进行乙方承担一切费用和责任,反之由甲方承担。九、其他事项,1、员工工作的地点,2、员工的工作岗位,3、员工的待遇,4、员工工资的发放时间,5、员工的上班时间,6、单位主要负责人的联系方式,十、补充事项1、乙方在合同签订后必须先付人的前期运作费用,其它运作费用乙方必须在车站(或企业)交接时按实际人数付清;2、甲方有义务安排为乙方所招人员进行体检,费用全部由乙方承担(另行协商);3、甲方必须在本协议签定完二个月招到乙方所需人数,如未招到乙方所需人数,乙方则按实际招到人数支付运作费用,甲方多退少补;4、甲方为乙方所招人员因种种原因被乙方解聘,________年之内乙方不得录用该员工,如果乙方________年内录用该员工则乙方需支付甲方全部劳务费;5、其他约定,。十一、协议生效自签字时起生效,一式两分,甲乙双方各一份,其中招工期为签定之日起生效。甲方,乙方,负责人签字,负责人签字,________年月

合同 篇7

甲方,_________________

乙方,_________________

依据民法典及相关司法解释,甲、乙双方就唐XX人身损害赔偿事宜,在平等自愿、协商一致基础上,本着人道主义和和谐社会等原则,自愿达成如下协议,

一、甲乙双方经过协商确定,甲方自本协议签订之日起日内向乙方另行支付人民币_________________元(大写,_________________万整)。

二、本协议经甲乙双方签字后,乙方不得再因此事向甲方及甲方以外的任何人或单位主张任何权利,并不得做任何有损或影响甲方及甲方以外任何人或单位形象或利益的行为。

三、乙方在收到甲方全部款项后,应向甲方出具收到该款项的收条。

四、本协议的签订并不直接或间接的表示甲方认可对乙方此损害负有过错或法律责任。

五、乙方如违反本协议,则甲方有权要求乙方返还甲方支付的全部费用并承担全部费用百分之________的违约金。

六、本协议自甲乙双方签字按手印之日起生效。

七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

甲方(签字),_________________乙方(签字),_________________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日

合同 篇8

甲方(投资者):_________________

乙方:___________________________

依照《^v^合同法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》(以下简称“试点办法”)和其他有关法律、法规、规章制度,甲、乙双方就甲方委托乙方代理报价转让及其他相关业务,达成如下协议:

第一章双方声明

第一条甲方向乙方作如下声明

1、甲方具有合法的证券投资资格,不存在法律、法规和规章制度限制其从事证券投资的情形;

2、甲方保证向乙方提供的所有证件、资料均真实、合法、有效;

3、甲方保证其资金来源合法;

4、甲方已认真阅读乙方提供的`报价转让特别风险揭示书,充分认识并愿意承担报价转让的投资风险;

5、甲方已认真阅读并承诺遵守试点办法和其他报价转让业务相关规则;

6、甲方承诺遵守自愿、有偿、诚实信用的原则,不以虚假报价扰乱正常的报价秩序,误导他人的投资决策;

7、甲方接受并配合乙方对涉嫌违规行为的调查和处理。

第二条乙方向甲方作如下声明

1、乙方是依法设立的证券经营机构,具有股份报价转让业务资格;

2、乙方具备符合规定的人员、经营场所和设备,能够为甲方提供报价转让所需条件;

3、乙方确认其向甲方提供的委托方式以双方约定方式为准;

4、乙方对甲方的开户资料、委托记录等资料负有保密义务,非经法定有权机关或甲方指示,不得向第三人透露。乙方承担因其擅自泄露甲方资料给甲方造成的损失。

5、乙方保证严格按照有关法律、法规和规章制度的规定进行股份报价转让业务。

第二章开立股份账户

第三条甲方初次参与报价转让,应按照《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》及有关业务规则的规定,开立非上市股份有限公司股份转让账户(以下简称“股份账户”)。乙方审核甲方开户申请资料后,为投资者开立股份账户。

第四条甲方申请开立股份账户时,应按照要求如实填写开户资料。由于甲方提供不实资料引起的法律责任,由甲方承担。

第三章委托

第五条甲方委托乙方代理报价转让前,必须设置报价密码,报价密码是甲方在乙方预留的重要印鉴,甲方对此负有保密责任。甲方可持有效证件到乙方柜台或通过其他有效方式(如电话自助委托、自助终端委托)修改报价密码。

第六条乙方接受甲方委托,为甲方办理下列事项:

1、接受并执行甲方的有效委托;

2、应甲方要求提供其账户股份变动情况的清单;

3、双方约定的其他事项。

合同 篇9

2022商品房认购协议书(样本)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。商品房认购协议书(样本)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022商品房认购协议书(样本)正文内容

甲方:(出卖人)______

法定代表人:______

地址:______

邮编:______

电话:______

传真:____________

乙方:(买受人)______

地址:______

邮编:______

电话:______

身份证号码:______为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议:______

一、房屋基本情况:乙方预定甲方开发建设的位于______市______区县______路______号______楼盘:______号楼______单元______号房屋,建筑面积______平方米,其中套内建筑面积______平方米,公用建筑分摊面积为______平方米。房屋单价______元(美元)/平方米,______总房款为(小写)______元(美元),(大写)______元(美元)。户型为______.______

二、认购期间:甲方承诺为乙方所预定房屋保留______天(自______年______月______日至______年______月______日)。______

三、定金:本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币(小写)______元(美元),(大写)______元(美元)。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖(预售)合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖(预售)合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。______

四、付款方式:乙方同意选择下列______种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖(预售)合同》后向甲方支付购房价款。______

1、一次性付款______

2、分期付款:于签约当日付______%,剩余房款在______日内分______次付清;______

3、个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价______%的首付款。______

五、证明文件:甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。______

1、企业法人营业执照______证号:______

2、政府立项证明______证

合同 篇10

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1.工程地址:

工程内容:

二、工程合同工期

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

三、质量标准

本标准以国家消防部门防烧火门安装调试及标准执行

四、合同价款

工程总造价(金额): 万元整

五、付款方式

1、乙方进场后,甲方付乙方工程造价的30%,中期50%,完工后付20%,甲方扣留工程造价款的5%,作为保证金,骏工一年后付清。

2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。

六、施工要求

将原场地的垃圾全部清理干净,并将垃圾全部运出。所有防火门安装及验收合格

七、双方权利及义务:

1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资,与发生经济纠纷及其他纠纷,均与甲方无关,甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件,全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。

2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为,如有此类情况发生交与公安机关处理,并赔偿一切损失。

3、乙方必须按照合同要求进行施工,乙方必须保证施工质量及要求,如给甲方造成建筑材料浪费和损失,乙方加倍赔偿。

4、乙方如不按合同要求施工,甲方有权拒付余额,并将乙方清理出场,且损失由乙方负责承担。

八、如本合同与原合同不符时,以原合同要求为准。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

合同 篇11

甲方:中铁三局五公司渝商线威罗高速LJ-5项目经理乙方:

为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”,落实“百年大计、质量第一”方针,完善安全质量保障体系,深化安全质量标准施工现场活动,加强施工现场管理,规范施工各项作业,实现施工现场工作有序可控,消除安全隐患为避免潜在的质量问题,防止安全质量事故的发生,双方根据项目的具体情况和双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》签订本安全质量协议。

我。乙方建设的具体项目及时间

1、建设项目:根据劳动合同的内容。

2、施工时间:根据劳动合同。

二。甲方的责任和权利

1、监督检查乙方执行国家有关施工安全、质量的方针、政策、法律、法规和上级规章制度的执行情况。法规。

2.编制工程项目施工组织设计,分解为乙方分包项目。组织、指导、审核乙方编制安全施工方案和分包项目内容质量管理措施,并对乙方认真执行情况进行监督检查。

3、组织相关人员对乙方施工进行定期或不定期的安全质量检查,对检查中发现的问题提出改进措施,并责令乙方整改到位。

4、经常深入施工现场,发现违反安全技术操作规程和施工规范的行为,除对当事人进行帮助、教育和提出纠正意见外,对乙方处以必要的罚款。遇有危及人身安全或工程质量不合规的危险,甲方有权责令乙方停止运营,乙方必须认真对待,接到甲方通知后及时改进。

三.乙方的责任和权利

1、乙方必须严格按照甲方提交的设计文件、材料、技术标准和相关施工规范组织施工,必须接受指导并由甲方对驻施工现场人员进行监督,确保合同规定的工程质量和施工进度符合施工单位、监理单位和甲方的要求。

2.根据根据有关规定,乙方必须采取严格的安全防护措施,并承担施工过程中发生的安全事故以及由此造成的损失所产生的一切费用。

3、乙方负责确保租赁的工程机械设备在使用过程中的安全。如发生机械责任事故,因事故造成的损失及费用由乙方全额承担。

4、乙方施工工程如发生质量事故及返工,一切费用由乙方承担。发生的后果由乙方承担。

5、本单位施工人员应如实登记并向甲方报告,并在进入工地前接受甲方的安全教育。人员调整时,应立即向甲方报告,并进行安全教育。未经安全教育者不得进入施工现场。无身份证者、未满18周岁的未成年人、55周岁以上的人员不得聘用。

6、按规定设置安全管理人员(施工人员50人以上的,应指定专职安全技术管理人员;施工人员不足50人的,部分应指定专职安全管理人员;每个施工队应配备一名兼职安全员),负责施工期间的安全检查。

7、负责课前安全教育和转岗安全教育。分配施工任务时,应进行具体的安全技术交底,并对操作人员进行安全服检查。不安排非特殊工种从事特殊工种工作,不安排高血压、心脏病等不适合高空作业的人员从事高空作业。

8、教育本单位员工遵守规章制度,不违章指挥、不操作。因乙方施工人员违反规定、安全纪律、安全操作规程而在施工过程中发生人身伤亡事故,乙方应承担责任。

4.乙方在施工期间必须遵守以下要求

(一)工程质量

1、工程质量要求高起点、严要求,牢固树立“质量第一”的理念。从每一道工序开始,从子项目开始,加强施工工序的把控,每一道工序的质量检验前,乙方先自检、互检、交接检验,记录甲方负责人签字A、质检员审核通过后,填写工程检验证明,经质检工程师复检后,可邀请施工现场监工通过现场检查并取得签证,方可转入确保工程质量符合甲方及施工单位要求的下一道工序。

2.认真执行合同条款,自觉接受建设单位、监理单位和甲方对工程质量的检查和监督,严格执行隐蔽工程检查制度,对对监理工程师和甲方代表的抽查及要点 检验提供了必要的检验条件,对检验提出的质量问题,必须及时采取有效可靠的措施进行返工或维修。

3、严格按照《测量规程》的有关规定放样施工,重新测量,确保建筑物的定位准确,中心线水平面和横截面准确,符合设计规范的要求。

4、严格控制原材料进场。项目所用原材料的技术指标必须符合国家标准。原材料进入施工现场必须附有出厂合格证和验收报告。经实验室检验合格后方可现场使用。

5、必须按设计配合比施工,保持计量设备完好,严格遵守计量制度。

6、施工应严格按照设计、规范、技术交底、安全交底进行。所用材料符合规范要求,所有结构均符合验收规范要求。

7、积极配合甲方对原建筑材料的收集整理,以及竣工资料的编制。

8、其他未尽事宜按设计文件及相关施工规范要求施工。

(二)施工安全

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,对参与本项目的施工人员进行安全生产教育,并组织学习施工安全操作规程。

2、施工人员严格遵守安全操作规程,按程序操作。

3、严格控制脚手架搭建,确保搭建质量,严禁偷工减料和野蛮施工。

4、高空作业人员必须佩戴安全带、头盔、防滑鞋,并采取必要的防护措施,确保施工人员的安全。

5.电工必须持证上岗,配电箱和开关必须防雨淋,门装锁,安装漏电保护器,实行“一机一闸一漏,一箱一锁”的规定。

6、施工现场应设置安全标志,夜间设置红灯警示,施工现场布置应符合防汛、消防等相关安全规定预防。

7、在火灾多发地区施工火热时,应事先向甲方提出申请,取得书面同意,并采取有效的防火措施方可施工。储存和使用易燃易爆设备时,应采取特殊的消防安全措施。

8、未完成事项应按照有关施工安全标准和规程采取必要的保护措施。

(三)现场文明施工

1. 场地按照批准的建设计划进行规划。禁止随意搭建各种临时设施和居民点。因地制宜,布局合理,布局整齐有序。 ,健康和安全。

2、各种建筑材料、砂石料、备件应按类别、规格、品种堆放,摆放整齐,标志齐全。

3、注意施工现场和生活区的排水系统,经常清洗,保持排水畅通。

4、施工便道应合理规划布置,并做好人员整修,保证畅通。司机应文明驾驶,文明驾驶。

5、施工场地的设置必须有计划、有步骤地进行,使施工有条不紊地进行,工作完成后材料用完完成,并及时平整和恢复场地。

6、设置必要的永久性安全警示标志和施工现场宣传标志。

7、尊重当地群众风俗习惯,遵守当地政府有关规定,加强对员工的管理和教育,与当地乡镇政府携手共建文明建设地点。

合同 篇12

引言,在日常生活中,我们会碰到这样的情况,想开个店铺,可是出钱买的话不划算,就采用租的方式;在外面上班,买房买不起,也只能租房……这些情况的产生让租赁合同也变得无足轻重。租赁合同是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益,承租人支付租金的合同,它包括房产租赁合同、融资租赁合同、租赁合同范本、房屋租赁合同、汽车租赁合同等等。下面是华律网小编整理的2013最新最完整租赁合同范本,希望对大家有所帮助!

阅读指南

范本一,2013年最新房屋租赁合同范本

范本二,土地使用租赁合同范本

范本三,商铺租赁合同范本

范本四,汽车租赁合同范本

范本五,门面房房屋租赁合同范本

范本六,场地租赁合同

范本七,厂房租赁合同范本

范本八,融资租赁合同范本

正文

一、2013年最新房屋租赁合同范本

商品房价格的不断增长,让很多人都对买房望而却步,从而转向租房,这时房屋租赁合同就显得格外重要。那2013年最新房屋租赁合同该怎么写,下面我们一起来看看。

2013年最新房屋租赁合同范本

编号,

甲方, (出租人)乙方, (承租人)

双方经友好协商,根据民法典及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议。全文阅读

二、土地使用租赁合同范本

土地使用租赁合同怎么写下面是华律网提供的一个范本,希望可以帮助大家!

土地使用租赁合同范本

出租方,(以下简称甲方)_______________________承租方,(以下简称乙方)_______________________

根据中华人民共和国民法典及相关法律规定,为了明确甲、乙双方的权利、义务,经双方平等协商,签订本合同。

一、甲方将位于____市____路____号的____亩土地的使用权及地上建筑物、构筑物、附着物等(见附件)出租给乙方使用。

二、乙方承租本宗土地必须进行合法经营,否则甲方有权收回土地使用权,终止合同。全文阅读

三、商铺租赁合同范本

华律网小编为您提供商铺租赁合同的范本。商铺租赁合同,是指商铺出租方与承租方就商铺租赁所达成的书面合同,围绕着商铺使用权所形成民事租赁关系。下面我们一起来看看商铺租赁合同的格式是怎样的

商铺租赁合同范本

出租方,****限公司(以下简称甲方)

承租方,***(以下简称乙方)

第一条出租物坐落

甲方将坐落于***市号“*****”号商铺,出租给乙方,总建筑面积为㎡建筑面积与套内面积均发生差异时,每平方米租金不变,以产权登记的建筑面积为准计算房屋及其他费用,租赁物具体移交状况见本合同第六条约定。全文阅读

四、汽车租赁合同范本

汽车租赁合同怎么写下面是华律网提供的范本,仅供大家参考!

汽车租赁合同

出租方,__________________________

地址,____________________________

邮码,____________________________

电话,____________________________

法定代表人,______________________

职务,____________________________

承租方,__________________________

地址,____________________________

邮码,____________________________

电话,____________________________

法定代表人,______________________

职务,____________________________

一、出租方根据承租方需要,同意将________吨载重量________牌汽车________辆租给承租方使用,经双方协商订立如下条款。全文阅读

五、门面房房屋租赁合同范本

门面房房屋租赁合同范本是怎样的下面是华律网小编的一个范本,希望能帮助大家!

门面房房屋租赁合同

出租方,XXX市XXX路门面房XXX号房东(简称甲方)

承租方,身份证号,(简称乙方)

根据中华人民共和国民法典中华人民共和国民法典有关规定,经甲、乙双方协商一致,签定本合同。

一、租赁房屋座落地点,XXX市XXX路门面房XXX号

二、租赁期限,从年月日——年月日全文阅读

六、场地租赁合同

下面是华律网小编为大家提供的场地租赁合同,仅供大家参考!

场地租赁合同

出租人(甲方),

承租人(乙方),

根据中华人民共和国民法典等有关法律、法规的规定,双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下,第一条租赁场地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(层/厅)▁▁▁▁▁▁▁▁号场地,面积▁▁▁▁▁平方米,用途以营业执照核准的经营范围为准;库房▁▁▁▁▁平方米,库房位置为▁▁▁▁▁▁。第二条租赁期限自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共计▁▁年▁▁个月;其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。全文阅读

七、厂房租赁合同范本

厂房租赁合同范本是怎样的下面是华律网的一个范本,希望对大家有所帮助!

厂房租赁合同

出租方(甲方),xxx

承租方(乙方),xxx(身份证号,)

根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其完全合法拥有的厂房及配套土地出租给乙方使用的有关事宜,双方达成协议并签定合同如下,全文阅读

八、融资租赁合同范本

融资租赁又称设备租赁或现代租赁,是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。那融资租赁合同怎么写下面是华律网提供的一个范本,仅供大家参考!

融资租赁合同

合同编号,________________________

合同签订日期,____________________

合同签订地,______________________

出租人,______________________(以下简称甲方)

法定地址,___________________________________

法定代表人,_________________________________

电话,______________传真,_______________

电挂,______________ 邮政编码,______________

开户银行,______________ 帐号,______________全文阅读

相关专题推荐,

合同 篇13

夫妻忠诚协议

甲方:

乙方:

一、协议总则:

1.甲乙双方相知相爱、情头意合,愿共筑爱巢,白头偕老。但为了防止今后可能出现的不必要的纠纷,现双方本着互敬,互爱,互信,互谅及共创和谐家庭,美满婚姻的共识下,自愿订立本协议。

2.本协议经甲乙双方签字或盖章及公证机关公证后开始生效。

3.如对本协议所列条款有异议的,任何一方可在生效之前提出,经双方协商之后可进行修改或删减。

4.该协议的最终解释权归属于夫妻双方。

二、婚前财产

1.甲方的婚前财产有:

乙方的财产有:

2.婚前财产的权利归属:

三、婚后夫妻双方的核心守则

1.夫妻双方因相亲相爱而缔结婚姻,故此双方承诺婚后互负贞操,严格遵守《中华人民共和国民法典》第四条所规定的忠诚义务。双方均不得有任何婚外性行为及与其他异性发生情感纠葛问题。如有一方违反本条守则,则必须放弃所有婚前其个人财产及双方婚姻存续期间所有夫妻共同的财产的全部权利,作为给予无过错方的精神和生活赔偿。双方结束婚姻关系之时,过错的一方不得获取任何其个人婚前财产及双方婚姻存续期间所有财产的权利。

2.夫妻之间不可做出任何伤害对方的行为,包括精神及肉体层面。绝对不允许发生任何家庭暴力行为。如有一方违反本条守则,则应赔偿另一方人民币:元。(应要大写,如壹万元整。)

3.夫妻双方均应遵守《中华人民共和国民法典》及其他法律法规所赋予的夫妻之间的法定权利义务,夫妻双方均不可触犯中华人民共和国法律。

四、婚后夫妻双方的权利义务的细则规定

1.夫妻双方婚后均享有《中华人民共和国宪法》及其他部门法所赋予的基本权利并负有基本义务。

2.夫妻双方在婚姻生活之中,均应尊重家庭及配偶,主动承担家庭的各项义务,相亲相爱,互守贞操。

3.夫妻双方的任何一方不得在无理由无根据的情况之下提出结束婚姻关系的请求,应本着互敬互爱的态度积极沟通交流,不得故意欺瞒和欺骗另一方。

4.乙方在妊娠,怀孕,哺乳期间有权利无条件拒绝离婚,甲方对此不得提出任何异议。

5.夫妻双方本着尊老敬老的传统美德,互相承诺婚后必须尊重孝敬对方父母,任何一方不得阻止对方赡养父母并必须协助另一方赡养双方父母,对此不得有任何异议。

6.夫妻双方负有生育、抚养后代的义务,因医学理由不能生育、抚养的情况除外。(此条可根据你夫妻双方的自我意愿定位生或者不生。)

7.夫妻双方生育子女之后,子女的姓名应由夫妻双方自主商议决定。

8.夫妻双方中的一方如在婚姻存续期间不幸发生意外,如下落不明,发生事故致身体残疾,亡故等情况的,另一方必须负起赡养对方父母的义务。

9.夫妻双方中如有一方违反前第三款第一项中的忠诚义务,在结束婚姻关系之时对孩子的监护权和抚养权不得提出任何异议,具体事项应由无过错方进行决定。如孩子的抚养费用承担,探视的时间、次数,孩子的抚养权和监护权归属等问题。

10.夫妻双方中如有一方因违反法律而被监禁,另一方可随时提出结束婚姻关系的请求。另一方不得提出异议。

11.本着创建和谐“大家小家”的意愿,夫妻双方在婚后有义务参加另一方的重要家庭聚会或活动。但因工作、自然不可抗力等原因不能出席的情况除外。

12.夫妻双方对各自父母的财产具有独立的继承权,未经一方授权,任何一方不得侵占。

13.夫妻双方在婚姻存续期间的一切活动均以《中华人民共和国民法典》为准则。

五、其他条款

1.在该协议生效之前,双方可对本协议增加或删减条款。经双方协商同意增加的条款,可增加在本协议第四款之中。

2.夫妻双方如在今后的婚姻生活之中,若认为有未尽事宜,可另行签订补充协议,与本协议具有同等的法律效力。

3.夫妻生活繁琐而细致,在此不进行赘列。望双方共同建立和谐家庭,美满婚姻。

本协议一式五份,甲乙两方各持两份,政府公证部门持一份。自双方签字盖章后有效。

协议人签字盖章:(甲方)年月日

协议人签字盖章:(乙方)年月日

公证机关备案专用章:年月日

注:本文系转载,来源:律师365,仅供普法学习

gx86.com延伸阅读

建筑包工合同(精品十三篇)


一份完整有效的合同怎么写起草?合同就可以更好的为人们服务了。书面合同能够有形地体现合同所记载的内容,怎么学习“建筑包工合同”笔稿范文网小编为您总结了几点经验,请在收藏夹中添加本页以便随时访问!

建筑包工合同【篇1】

1. 乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程隐蔽前,乙方应当及时通知甲方进行验收,验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,乙方方可进入下一道工序施工。

2. 中间验收部位和时间:

(1)依现场实际具备验收条件确认验收时间。

(2)上级部门的计划安排。

1.乙方应当在工程竣工之日前 天将验收日期以书面形式通知甲方届时验收。

2.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工直至验收合格,由此造成工程逾期交付的,按迟延竣工处理。

3.竣工工程验收,以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准、施工图、合同及相关文件为依据。在进行竣工验收时,乙方应当在验收前 天向甲方提交以下文件:

(1) 增减变更文件及其它洽谈记录;

(2) 隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

(3) 工程竣工图;

(4) 工程用材用料生产合格证及所有检测合格报告。

4.乙方应当在验收合格之日起 天向甲方交付工程,在交付前,乙方应当将一切杂物及剩余材料清除干净。

1.工程保修期限 年,自工程竣工验收合格交付之日起算。保修金为总工程款的 %,且为总工程款中的一部分。

2.乙方在工程竣工验收后经发包人认可,不发生任何质量问题,结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

3.工程竣工验收合格保修期满不发生任何质量问题。

4.如在保修期内出现质量问题,有乙方负责在收到建设方或甲方通知后 天免费修复,如乙方未能在此期限内修复,甲方可另请第三人予以修复,其费用从保修金中扣除,不足部分建设方或甲方有权向乙方追偿。

1.由于乙方责任未按合同规定的日期竣工,每逾期一天,应偿付给甲方工程总额 %的逾期违约金;违约金不足以赔偿甲方损失的,就不足部分,乙方还应予以赔偿。

2.乙方如有以下情况发生,甲方有权解除合同并要求支付违约金(违约金为总工程款的 %)及赔偿经济损失:

(1)方迟延竣工达 天;

(2)乙方伪造或冒用他人营业执照;

(3)乙方未经甲方同意,自行将工程转包他人;

(4)作息无常显然无法按期竣工的;

(5)乙方进场后,施工组织、人员、机械配置等与标书规定不一致,未经甲方同意擅自更改,且在甲方期限内未整改的。合同解除后,甲方仍有权向乙方主张损害赔偿;

(6)不认真保护自己及他人施工的成品;

(7)不按时发放民工工资,拖欠民工工资的行为。

发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成的,约定向建设方或甲方所在地人民法院起诉。

1. 乙方保证不为此工程的总承包方从事包括行贿在内的任何不当行为。

2. 施工完成后验收合格前,甲方因生产急需而提前进驻该工程的,不视为默认工程已验收合格,具体验收时间及是否合格仍依本合同有关条款办理。

1.本合同一式 份,甲方执正本 份,乙方执正本一份。

2.本合同自双方签订之日起生效。合同如有变更,经双方协商后制成合同附件,双方签定盖章后与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

经甲乙双方商定,甲方将老年别墅公寓工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款,共同监督,严格遵守。

第一条:承包方式:乙方包工不包料,乙方负责自带机械设备、架材、模板等。以规定的建筑面积计算规则计算建筑面积,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价¥200.0元/㎡人工机械架材费用。

第二条:承包范围:施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。

第四条:开竣工日期:本工程定于04月2日开工,定于月02日竣工。日历工期90天。

第五条:人机费支付办法:按照形象进度拨付。基础出土后拨付总人机费的10%;第一层完成后(现浇板浇注完毕)拨付总人机费的50%;屋面和装饰工程完成拨付总人机费的90%;整个工程完成并交工验收合格后拨付至总人机费的100%。

每次付款,由乙方写出书面报告,经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见,审批后拨付。

(一)按照资金拨付办法及时拨付人机费。

(二)协调好开工前及施工中的水电供应,协调好施工道路的畅通,达到三通一平,并承担水电及道路三通一平所需的费用。

(三)保证施工中所需材料和构件的及时供应,做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。

(四)负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。

(五)负责协调社会、主管部门及四邻关系。

(一)必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。

(二)必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥,配合检查,执行处理意见。

(三)认真组织施工,编制施工进度计划,质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等,严格执行措施条款,确保工程质量。

(四)提供材料使用计划,在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量计划。

(五)编制现场文明施工措施,加强文明施工管理,保证道路畅通,并悬挂文明施工和安全施工图片。

乙方负责每天将施工现场清理干净,材料、架材堆放整齐,现场无长流水、无长明灯,场地无积水和生活垃圾,达到文明施工的要求。

(六)严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故的发生。如发生安全事故,一切责任均由乙方负责承担。

(七)提供所有所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等),脚手架杆、板、扣件等,测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等,并承担其全部费用。

(八)已竣工工程未交工前,负责已完工程的成品保护。

(九)乙方对分部、分项工程、隐蔽工程自检合格后,经甲方、监理、质检站验收合格后,方可进入下道工序。

(十)因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用。

(十一)人为造成材料半成品损坏的,按照实际价格从拨付人机费内扣除。

(十二)乙方不得将工程转包,如转包,甲方有权中止合同,下余人机费甲方拒付。

(十三)施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,严格执行三相五线制,临时用电所用的电料必须合格,接电后把闸刀盖盖好,确保用电安全。

单项变更项目人工费在壹千元以内的甲方不付,壹千元以外计入决算。施工现场无任何计时工,停水、停电、图纸变更、机械故障等原因引起的停工,工人的生活费、人工费计机械架材的停滞费等,均由乙方承担,甲方不承担任何费用。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自签订之日起生效,至人机费拨付完毕之日失效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑包工合同【篇2】

房屋建筑包工包料合同范本

(一)

发包人:(以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元2(大写:

2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。

四、开工日期:________年____月日

竣工日期:________年____月日

五、承包范围:

工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。

(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。

六、甲方内容

1、甲方提供图纸、水电的来源处。

2、监理方的人员由甲方提供;

3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。

4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。

七、乙方负责内容

1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。

2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。

3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。

4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。

八、付款方式

1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。

2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。

4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。

5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。

6、其余2%作为保修金,在________年之内付清。

九、质量要求

1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。

2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。

十、安全文明施工

1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。

2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。

一、本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。

二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

房屋建筑包工包料合同范本

(二)

甲方: 身份证号:电话:

乙方: 身份证号:电话: 甲方将位于____县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外

第三人人身财产损害的,乙方应对此负全部责任。

二、施工要求

1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更改,需征得甲方同意。

2、乙方自本合同签订后开始施工,月天),即自 按期交房。

3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联XX。

三、付款方式

工程报价:每平方 元,以实际建筑面积为准。

1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。

2、

第一层盖好后付4万元。

3、

第二层盖好后付4万元。

4后如因房屋未出现质量问题,甲方将剩余款项 全部支付给乙方。若出现质量问题,所需维修资金由剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

四、工程内容:从地基到完成砖砌结构,室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。

五、违约责任:

1、乙方承诺:如建好后的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。

2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结清外,须赔偿另一方违约金2万元。

3、若乙方未在规定的工期内完工,每逾期____日需向甲方支付合同总造价1%违约金,逾期时间进过一个月以上的,乙方需向甲方支付不低于

1.5万元的违约金。

六、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的,均可向____县人民法院提起诉讼。

七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

房屋建筑包工包料合同范本

(三)

甲方:

乙方:

承包形式:

1、 乙方负责承包多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。

2、 乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。

3、 甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。

承包价格:多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元2价格(建筑面积)承包给乙方。

承包内容:乙方负责多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。质量要求及验收标准。

本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:

1、 垟面垂直度允许偏差3,平整度2阴阳角方正2。

2、 垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。

3、 阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、飘窗板薄厚一致,并做好泛水。

4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致,无流坠、脱皮斑锈等现象,并且做好成品保护。

5、 以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。

竣工时间:乙方自进场之日起,30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准,予期完不成的,每推迟一天罚 元(其中包括阴雨天气)

付款方式:

1、 甲方按乙方所完工程量的 %付给乙方工程进度款(必须经验收合格)。

2、 其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后,____月之内付清。

工具设备的保养使用及材料节约:

1、 乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。

2、 乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。

3、 乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的料当天用完。

4、 落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。

5、 乙方应做到三清六好工作,随时将该工作面清理干净。

文明施工,安全生产:

1、 乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。

2、 正确和安全使用工地的一切电器设备及临电,必须XXX。

3、 工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。

4、 工人要做到文明施工,不准说粗话、脏话,严禁打架斗殴,如发现一次罚500元。

5、 工人上班要严格按操作规程施工,如发生一切伤亡事故,其全部经济费用和损失由乙方自负。本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:年____月____日________年____月____日

房屋建筑包工包料合同范本

(四)

甲方:

乙方:

根据上《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程数量:

4.结构形式:

二、承包方式

包工、包主体工程

三、承包范围

包工包料、包手头工具等所有机具(包括三级配电箱以下满足质量要求的照明用电线及其它设备)、自备劳保用品、食宿自理、周转材料管理。

四、施工日期

1、商定工期为 天(日历天)

开工日期 :________年____月____日

竣工日期:________年____月____日

2、本工程应一次进场完成,按照甲方工程各阶段的施工进度计划施工。根据甲方安排,乙方不能影响甲方下道工序施工,如有影响所造成的一切责任由乙方承担,并赔偿给甲方造成的一切损失。如人为因素造成工期拖延,每延期一天,应支付违约金1000元,7天以上(含7天)发包方有权终止合同,责令无条件退场,按已完成工程量的80%结算支付,并有承包方承担所有经济责任。

五、工程面积及单价

1、此工程楼号 总面积约 平方米

2、每平方工程包价:主体每平方米 元,装饰每平方米 元。

六、工程结算及支付办法

1、主体工程结算及支付办法

(

1)、工程款支付,垫资主体______层封顶(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主体封顶付已完工工程量的______,工程主体结构验收达到合同

第六项标准后付至总造价的 ,剩余三个月内付清。

(2)、结算前由发包方、建设方、监理方、质监站及设计方组织验收,验收合格并签署意见后,由乙方向甲方项目部提出申请,经甲方项目部和项目经理批准后,甲方财务核算后给予支付。

2、装饰工程结算及支付办法

(1)砌体完成一半后福完成工程量的 ,全部完成付总款的 ,主体验收后付至 。

(2)工程装饰工程量完成一半后付完工程量的 ,全部完成付总工程款 ,竣工验收后付至总款的 ,二次结构、装饰部分 竣工验收后三个月内付清。

3、质量保证金条款

(1)质量保修期为________年,质保期内,乙方随叫随到,及时维修,若乙方不能按时维修,甲方有权安排

第三方维修,维修费从乙方的质保金中扣除。

(2)本同订立后,乙方向甲方交纳_____,开工后再交纳 。质量保证金在主体竣工验收后退还 。

(

3)保修金在质检站、建设单位、监理单位、甲方对本工程竣工验收合格并取得竣工验收报告之下月起开始计算________年后无任何遗留问题无息支付。

七、双方责任:

1、甲方责任

(1)、向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在

第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。非生产用的大功率电器甲方酌情收取成本。

(

4)、保证按时给乙方拨付工程款。

2、乙方责任

(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。

(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。乙方要对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于 18 周岁,不得超过 45 周岁。

(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。

(

5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

(

6)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。

(

7)施工期间因乙方责任造成的停工、返工、器材、机械设备的损失,一切责任由乙方负责。

(

8)工程完工后,剩余的材料必须按甲方指定地点堆放整齐。属于甲方的工具、材料等必须在七天内全部还清完毕,施工人员必须在七天内全部撤离施工现场。

八、安全文明施工

1、施工安全施工生产目标承诺:

(1)、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。

(2)、轻伤事故控制在五人以内。(每个栋号)

(3)、杜绝重大设备、火灾事故。

(4)、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。

2、乙方必须执行下列安全管理制度:

(1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。

(2)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度

(3)、乙方应向甲方提供有关安全的管理规章制度并执行甲方的安全检查制度。

(4)乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,在施工区域内发生打架、斗殴、盗窃、酗酒闹事、赌博等现象,不管任何原因,发生一次,发包方对责任方罚款500-1000元,由此引起的刑事责任及一切费用由承包方承担。

九、事故处理及保险

1、依据国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必须为其劳务作业特殊工种的现场务工人员办理意外伤害保险,支付其保险费用,劳务分包方承担此项费用。

2、发生重大伤亡及其他安全事故是,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,有工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门,并保护施工现场事故。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规处理。

3、劳务分包方和工程承包方对事故责任有争议时,按有关规定处理。

4、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

十、违约责任

1、甲方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,其损失由甲方承担,工期顺延。

(1)图纸变更未及时送达乙方。

(2)未按时按材料计划提供材料,造成乙方停工待料。

(3)不按期支付工程式款。

2、乙方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,按照以下约定由乙方承担责任。

(1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可以终止合同,乙方应自甲方通知终止合同之日起 3____日内退出施工现场,并承担因此给甲方造成的经济损失及上述总承包价的 30% 作为违约金。

(2)因乙方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成甲方的一切损失概由乙方承担:

a.如出现质量问题需返工时,按市场价在承包总价中扣除拆除部分的材料费用;

b.延误工期按每拖后一天罚款 1000 元。

(3)因乙方对单项工程施工力量不足或质量达不到甲方要求,甲方有权再次发包,其单价按乙方重新发包单价从现乙方合同价款中扣除。

(4)乙方必须每月按时造表发放工资,经参工人员签字认领后的工资表报甲方财务备案。若乙方不能及时给劳务人员发放工资的,甲方有权在乙方工程款中扣除,根据劳务人员施工工程量情况,直接把工资代发到劳务人员手中。

一、争议解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可提请企业所在上级有关部门仲裁或法院诉讼。

二、补充条款

未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁或诉讼。

二、合同生效与终止

本合同签订地点:

本合同经双方负责人签字盖章后生效。

本合同在完成工程分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

三、本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

房屋建筑包工包料合同范本

(五)

甲方:

乙方:

甲方现有私有建房基础工程,经甲、乙双方协商,将该工程基础人工挖孔桩由甲方发包给乙方施工。具体事宜如下:

一、施工范围:乙方施工范围为陈社桥私人建房孔桩基础(包括人工挖孔桩、浇灌孔桩护壁、浇灌孔桩砼)。

二、工程质量:达到合格。

三、工程量计算方式:按图纸和设计变更施工,与实际验收工程量为准,孔桩方量按桩径加护壁每边加15c和实际验收深度的砼计算工程量。(如:0.900的孔径方量计算式:

3.140.60.6高)。

四、工程造价:包工包料每立方人民币叁佰元正(300。00)。本工程除人工材料。其它费用和税收均由甲方承担。

五、付款方式:

1.孔桩浇灌时甲方应付给乙方工程总价的30%工程款。

2.孔桩全部浇灌完成后甲方付给乙方工程总价的50%工程款。

3.孔桩全部浇灌完成后三天后甲方将余款的20%付清给乙方。

六、本合同条款甲、乙双方必须共同遵守,如单方违约,违约方必须承担工程总价的10%违约金。

七、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,贰份合同具有同等的法律效力。在施工过程中,出现安全事故由此发生的任何费用由乙方负责,与甲方无关。

八、末尽事宜,甲、乙双方协商解决,合同自签字之日生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

建筑包工合同【篇3】

甲 方:

乙 方:

一、工程概况:

1、甲方准备在黄颡口镇太阳垴新建一间三层带斜屋顶的房屋一栋,经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷以及外墙装修完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从20xx年 月 日开始动工到20xx年 月 日竣工;

:基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款XX0元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

2、乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等),甲方负责材料的供应;工程开工,从协议签定之日开始,历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米,费用金额共计 元整。建筑用模板。

施工期间:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

3、付款方式:主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的50﹪,即(金额大写): 元;待工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。

施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工。

二、质量要求:

1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。

2、施工中,乙方应按照甲方的要求照图纸进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,阴阳角与墙体成一条线。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

3、乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括基础、墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;

经发包人和监理确认的施工组织设计和进度计划是工期变更索赔的基础,也是费用变更的技术支持。在合同履行过程中,尤其装修工程和机电安装工程,承包人应提供详细的专项施工方案经发包人和监理认可,如地面瓷砖拼花方案变更,会造成瓷砖的损耗率不同,施工难度增加等造成费用增加,发生时承包人应根据经认可的专项施工方案和进度计划计算费用索赔和工期索赔。

三、安全问题:

工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。

四、情况说明

1.乙方伙食自备,甲方每层完工后给乙方加餐一次;

2.甲方每层给乙方香烟一条,手套若干。

五、本合同一式二份,双方各执一份。本合同自20xx年 月 日签定之日起生效。

甲 方

乙 方

双方证明人

年 月 日

建筑包工合同【篇4】

总承包方: (以下简称甲方)

分包方: (以下简称乙方)

建设方决定将总承包方承建的 工程其中的 为保证整体工程的顺利完成,经双方协商,达成以下协议:

第一条 工程项目

1. 工程名称:

2. 工程地点:

建设方决定将总承包方承建的 工程其中的 为保证整体工程的顺利完成,经双方协商,达成以下协议:根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况。

3. 工程范围和内容:根据 确认的方案和报价说明书内容为依据,除施工方案及说明书未表明的变更工程量,由甲方根据现场核定签字后,作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者,若习惯上该部分属于本合同标的之一部分,乙方亦应照做,并不向甲方要求任何费用。经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。发包方在合同规定开工日期前天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准。

第二条 工程期限

4. 工程造价:全部工程造价人民币 (暂控)(含税)。

合同总价作相应调整:___________合同总价内经双方确认的暂估价变化;在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化;

2.在施工时如遇到下列情况,需顺延工期。顺延期限,应同建设方及时协商,签订协议并报有关部门及项目部备案。

材料、设备供应范围的划分和检验:___________进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类机电产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。

(1) 由于不可抵抗力,而被迫停工者。

(2) 因 变更计划或变更施工图,而不能继续施工者。

第三条 承包方式

第四条 施工准备中甲乙双方的义务

1. 甲方义务

明确工程内容、项目及要求,提供施工所需的水电及材料堆放地。

2. 乙方义务

(1) 按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。

(2) 保护工建周围的环境卫生及文明施工。

(3) 保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。

成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,本工程所需材料、设备除在”发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检验验收。

(4) 根据甲方要求免费制作相应图纸,并提供有利于节约成本的建议。

(5) 遵守国家法规、政策,执行企业和本项目的各项规章和管理制度。

(6) 维护企业信誉和职工合法权益,履行《建设工程施工合同》义务,完成项目承包合同指标,服从上级领导,接受检查和监督。

材料价差及实物价格的结算发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。

(7) 竣工之后交付完整的竣工资料。

(8) 施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙方自行承担。

(9) 乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。

(10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。

(11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。

(12)严格执行安全操作规范。

(13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。

第五条 安全生产

乙方严格按照安全操作规定进行作业,如人为违反操作规定造成事故,造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担,并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和国家安全生产条例对责任人进行处罚。

发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费_______元(或承包方不收取劳务费)。

第六条 工程价款的结算及支付方式

1. 合同总造价以同建设方签订的协议为依据,有冲突的执行总合同。

2. 工程价款结算由项目审核签字后报上级为有效。

3. 乙方按总造价 %支付项目部配合费。

第七条 工程质量及甲方对工程质量的要求

1. 达到国家规定的验收标准及甲方要求的其他质量要求。

2. 具体国家标准为DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-20XX《住宅装饰装修验收标准》和新疆维吾尔自治区行政主管部门制定的其他地方标准、质量评定验收标准。

并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

第八条 甲乙双方驻工地代表

甲方驻工地代表: 乙方驻工地代表:

第九条 施工及设计变更

1. 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在 天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议(或确认)后,方准施工。

必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

2. 甲方如需变更设计,由甲方与原设计单位商定后,以书面形式通知乙方,乙方在接到甲方通知后,应当按变更后的设计施工,工期同建设方协商。

承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。

3. 变更工程如报价清单中已列有单价者,按实际工程量计算后再比照相关优惠让利幅度结算;未列者,参考当地市场行情协商定价后按实结算。

隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后__小时内应到现场检验,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。经复查合格者,其费用由发包方负责;

第十条 隐蔽工程及中间验收

1. 乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程隐蔽前,乙方应当及时通知甲方进行验收,验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,乙方方可进入下一道工序施工。

电气照明、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,等有关规定进行技术检验;属于单体试车。由承包方负责进行,无论由谁负责试车。共同进行,试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等。由发包方提供,其费用包括在定额内的。

2. 中间验收部位和时间: (1)依现场实际具备验收条件确认验收时间。(2)上级部门的计划安排。

第十一条 竣工验收及工程交付

1.乙方应当在工程竣工之日前 天将验收日期以书面形式通知甲方届时验收。

2.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工直至验收合格,由此造成工程逾期交付的,按迟延竣工处理。

工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担。交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,按双方验收时商定的时间。

3.竣工工程验收,以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准、施工图、合同及相关文件为依据。在进行竣工验收时,乙方应当在验收前 天向甲方提交以下文件:

已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程。

(1) 增减变更文件及其它洽谈记录;

(2) 隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

(3) 工程竣工图;

(4) 工程用材用料生产合格证及所有检测合格报告。

4.乙方应当在验收合格之日起 天向甲方交付工程,在交付前,乙方应当将一切杂物及剩余材料清除干净。

第十二条 保修条款

1.工程保修期限 年,自工程竣工验收合格交付之日起算。保修金为总工程款的 %,且为总工程款中的一部分。

土建工程保修期为1年,采暖工程为一个采暖期,水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时。

2.乙方在工程竣工验收后经发包人认可,不发生任何质量问题,结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后。

3.工程竣工验收合格保修期满不发生任何质量问题。

4.如在保修期内出现质量问题,有乙方负责在收到建设方或甲方通知后 天免费修复,如乙方未能在此期限内修复,甲方可另请第三人予以修复,其费用从保修金中扣除,不足部分建设方或甲方有权向乙方追偿。

当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁。

第十三条 违约责任

1.由于乙方责任未按合同规定的日期竣工,每逾期一天,应偿付给甲方工程总额 %的逾期违约金;违约金不足以赔偿甲方损失的,就不足部分,乙方还应予以赔偿。

承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施。

2.乙方如有以下情况发生,甲方有权解除合同并要求支付违约金(违约金为总工程款的 %)及赔偿经济损失:

在工程施工中发生下列各项事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认:如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。确认的事实必须在限期内解决,不得如期解决而造成停工的。

(1)方迟延竣工达 天;(2)乙方伪造或冒用他人营业执照;(3)乙方未经甲方同意,自行将工程转包他人;(4)作息无常显然无法按期竣工的;(5)乙方进场后,施工组织、人员、机械配置等与标书规定不一致,未经甲方同意擅自更改,且在甲方期限内未整改的。

发包方办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料;在开工前做好建筑红线以外的”三通”和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;负责红线以外进场道路的维修;根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

(7)不按时发放民工工资,拖欠民工工资的行为。

第十四条 纠纷解决

发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成的,约定向建设方或甲方所在地人民法院起诉。

第十五条 其他约定

1. 乙方保证不为此工程的总承包方从事包括行贿在内的任何不当行为。

2. 施工完成后验收合格前,甲方因生产急需而提前进驻该工程的,不视为默认工程已验收合格,具体验收时间及是否合格仍依本合同有关条款办理。

按规定提供不少于承包合同建筑面积%的施工用地。

第十六条 合同正本及合同生效

1.本合同一式 份,甲方执正本 份,乙方执正本一份。

2.本合同自双方签订之日起生效。合同如有变更,经双方协商后制成合同附件,双方签定盖章后与本合同具有同等法律效力。

承包方施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位;做好材料和设备的采购、供应和管理;于每月底前天向发包方报送月度施工计划。

甲方(签章): 乙方(签章)

年 月 日 年 月 日

建筑包工合同【篇5】

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程具体情况,甲方现将承接的和合国际城三期12#楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任,保障合同双方利益,保证工程顺利进行,经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称:和合国际城三期12#楼。

2.工程地点:仙桃大道东段与昌升路交汇处。

3.工程规模:地上二十九层加地下一层,框剪结构。

4.工程质量:合格工程。

5.工程工期:根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。

二、承包内容

严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作内容和施工变更通知组织施工,做到安全文明施工。主要承包内容如下:从基础垫层至屋面排架层的所有木工项目的劳务用工,施工中木工所需电线、小型机械及工具。

(1)人工:含施工放线,抄水平点(控制线、标高传递由甲方负责),含模板制作,内木工所需钢管脚手架,刷脱模剂,转运、安装、拆除,楼地面清理,施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方木上的钉子清理干净,并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。

(2)材料:含钉子、铁丝,小型木工机械及配套施工电线,其他木工工具自带(丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供)。

三、劳务计价办法

1.承包单价:(1)¥23.5元/㎡ 大写:贰拾叁元伍角每平方米(含二次结构);

(2)全部按模板展开面积计算。

2.在施工中不存在任何杂工及承包价以外的任何费用。

四、付款方式

按形象进度,具体付款依次如下:

1.主楼地下室完工、混凝土浇捣后按地下室已完成工程量的60%付款。

2.标准层每完工六层按已完成标准层工程量的60%付款一次,直至屋面花架层完工。

3.主楼主体完工后,进入附楼地下室施工阶段,附楼地下室完工后,按附楼已完成工程量的60%付款。

4.所有主体结构完成后(含二次结构)模板堆放整齐、模板方木上的钉子清理干净、场地清理干净后共付款至完成总工程量的95%。

5.余款5%待内外粉刷完工后,一个月之内一次性全部结清。

6.乙方不得以过春节及其他理由为由要求甲方支付合同外工程款项。

五、质量要求

乙方必须严格依照图纸和变更通知及国家现行规范施工,严格遵守操作程序,各阶段进入下一步施工之前,必须达到设计质量要求并认可后方能进入下阶段施工。如因管理不善、违反操作规程、违背图纸要求所造成的材料损失、用工损失、工期延误损失均由乙方负责。乙方必须确保模板安装质量,梁底板、侧板必须派专人制模,反之则甲方有权高于市场价另请他人制模。天棚按清水模板要求施工,因乙方模板安装不到位所产生的施工找平达不到不粉的要求,其返工的费用由乙方承担。

六、安全文明施工

乙方应严格执行国家安全生产法、安全文明施工规范和操作规范组织施工,时刻对工人进行安全教育,严禁酒后作业,不许穿拖鞋、高跟鞋作业,现场施工人员必须戴安全帽,高空施工人员严禁乱扔杂物。高度重视安全,杜绝一切安全隐患。如出现大小安全事故,甲方不承担任何责任,全部由乙方负责。

七、双方责任和义务

1.甲方的责任和义务

(1).甲方必须及时按合同支付人工工资

(2).甲方提供完整施工图纸一份,并及时传达变更通知

(3).甲方提供的刀卡、丝杆等工具,乙方必须签领条方可领取。完工后乙方必须按所领品种、数量返还,如有失落应由乙方负责赔偿。

2.乙方的责任和义务

(1)加强民工职业道德教育,严格按照操作规程施工。

(2)加强民工安全知识教育,杜绝安全隐患,确保施工安全。

(3)接受相关部门的检查,服从监理和技术负责人的统一管理、安全文明施工,不能随意变更图纸,如需变更,必须由相关部门出具变更通知单,否则造成的返工费用均由乙方承担。

八、其他事项

1.乙方必须按甲方与建设方施工进度计划组织施工,能加班加点应尽量加班加点,力争提前完成施工任务。乙方如质量、工期达不到要求,甲方有权将乙方清退出场,并按所完成的工程量80%结算。

2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效,具备同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方:

乙方:

甲方现将在 的楼建设工程承包给乙方施工,为维护上方的权益,特订如下条款:

一、建设规模

建筑面积约9097平方米。

二、建设地点

三、承包方式:

包工不包料,但乙方包提供铁钉、铁丝、扎丝,乙方自备建筑用模板、方木、脚手架、钢管,所有施工机械设备及所需施工工具等。

四、承包内容

1、桩顶标高以上的土方开挖、回填及甲方提供施工图纸所有施工内容(含外墙砖饰、散水以内所有土建项目、水及电安装入户)。

2、乙方负责厨、卫、卧的排气及空调管道的预留孔及补缝,安装由甲方负责。

3、单包不含项目:塑钢窗、进户门、卫生间及屋面防水、油漆涂料工程,但乙方必须配合这些项目的施工。

4、乙方负责施工日志及按其施工进度做好砼、砂浆试块的制作及工程资料的整理工作。

五、建设工期

六个月总工期,乙方于20xx年10月10日进场开工,在20xx年5月30日前完成工程,含春节假日20天。遇不可抗拒的自然因素,工期顺延。

六、承包价格

元/平方米,总承包价以实际面积为准,超出图纸部分另行协商。

七、付款方式

第一次付款,所建项目的基础及六层结构现浇砼浇筑完成后付本阶段工价的50%,每向上施工4层完工支付已完工作量工价50%,第三次付款,主体结构封顶付其本阶段工价80%:第四次付款在装饰装修完成60%时,支付已完装饰装修工程工资的50%,具备工程竣工验收条件,支付已完工程工资的85%,工程竣工验收后,支付已完工程工资的90%。工程竣工验收后180天时,支付已完工程工资的95%,留5%工资作为工程质量保修金,按工程质量保修书执行。(保修书参照谷山*司和万*公司的保修书保修书执行)

八、施工管理

1、双方各自在建设管理部门办理相关的建设手续,相关部门的手续有关费用各自承担(包括税、费)。

2、甲方提供完整建筑施工图纸给乙方,如有设计变更提前书面通知给乙方。

3、乙方提前拿材料计划给甲方,甲方按期吧材料组织到现场。甲方按施工图所含项目材料供给乙方,乙方未按规范施工而浪费的材料,由乙方承担相关费用。若甲方材料供应不及时造成的乙方停工待料,甲方应承担乙方损失。

4、甲方保证施工现场三通一平(路-通、水、电到场)。甲方负责乙方施工周边关系,不影响正常施工。提供乙方施工人员临时住房,其乙方生活用水用电自理,工程用水、电费用甲方负责。

5、乙方在施工中必须服从甲方现场管理人员和地方建设管理部门管理。

6、乙方在施工前,必须编制施工组织设计方案并报甲方或甲方委托的监理单位批准,在施工过程中必须按其施工工艺要求施工,不得任意改变设计,乙方要派专职施工员及质检员对现场进行管理。

九、违约责任

若乙方因施工组织不力,造成的工期拖延,甲方按每平方米5.00元作为处罚,按时交付5.00元返还给乙方作为奖励。安全生产的保证金每平方按5.00元作为奖罚,工程施工过程中,至工程交付无安全事故,按每平方米5元作为奖励。

十、安全文明施工

1、乙方在施工过程中所发生的一切安全责任事故自行负责。

2、乙方必须要做到活完现场清,节约原材料。

3、乙方必须有专人操作机械设备。

4、乙方必须要按安全操作规程施工,施工电路不能乱打乱接。

十一、质量要求

乙方施工工程质量必须达到国家合格验收标准,否则因质量问题发上的一切损失全额由乙方承担。

十二、未尽事宜,双方协商解决。

十三、本合同自签订之日起生效。

十四、本合同壹式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方:

乙方:

根据上《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商达成一致,订立本合同。

一、工程名称:农产品加工配送中心项目(包括办公楼、冷库、加工车间及附属设施,具体内容以双方确认的工程图纸为准。)

二、工程地点:城区工业集聚区

三、承包方式:包工包料(包括建筑材料、人工、机械设备、工具用具、周转材料、对焊接头及安全文明设施)

四、承包范围

1、施工图纸范围内自机械挖土人工配合清土破桩头开始到竣工验收(包括门窗、柔性防水、外墙保温、内外墙涂料、消防安装);并包含为完成承包工程所必须进行的其他性辅助工作(如预留孔、预留埋管、上下水工程、暖气管道、建筑垃圾清理及废料的粉碎与使用、材料堆放与试块的制作)。

2、现场临建的搭拆。

3、小型材料:扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝,垫块支撑、双面胶等。

五、开工日期: 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。

六、工程面积及价款:

1、办公楼共X层,总建筑面积 平方米。

2、其它建筑面积计算方法按工程图和现行建筑面积计算规则执行。

3、本工程包工包料,执行大包价:每平方米 元。

七、付款方式

工程竣工验收合格后,甲方于 年 月底付清乙方的全部工程款(乙方须提供正式建筑业发票)。

八、双方责任:

1、甲方责任:

(1)、每个单体工程向乙方提供叁套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要损失。

(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令乙方期限整改。

(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。

(4)、为乙方施工提供方便条件,以便保证各种材料物资顺利供应到现场(钢材、商品砼、水泥、大沙、石子、砖等)。

(5)、保证按时给乙方拨付工程款。

2、乙方责任:

(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调及会议的出席,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。

(2)、向甲方上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。

(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。

(5)、严格规范施工,保证每个分项分部工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成的罚款由乙方自己承担,并且因工程不达标造成的返工、误工等一切损失由乙方承担。

(6)、因乙方设备、技术或人员原因导致甲方材料损失,由乙方承担赔偿责任。

(7)、施工中注意安全施工,如发生大小事故,全部由乙方承担。

(8)、严格按合同工期完成,每拖延一天罚款1000元。

九、安全合同内容:

1、双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。

2、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、乙方必须严格遵守有关安全生产法规、制度和规程,并按经济合同有关条款加强自身管理,承担安全施工及监管的主体责任。因工作疏忽或措施不力造成安全事故时,由责任方承担事故责任和一切损失。

十、现场文明施工及其人员行为的管理:

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布置的要求,按公司的规定执行。

2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。

3、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅滋事。

4、现场必须做到节约用料及随用随清,否则加倍罚款。

十一、合同有效期:

自 年 月 日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的全部施工内容及工程款付清后自动废止。本合同书条款双方必须严格执行,如出现违反本合同条款的情况,由责任方承担一切经济损失。

十二、附则:

1、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。

2、本合同一式三份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑包工合同【篇6】

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理,为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。

包木工、包模板的制作、安装、拆除、顶留预埋、蝴蝶扣、穿墙螺杆螺帽、模板清渣、刷脱模剂、成堆、搭拆支模架、扣件架管、模板的出场装车、电动工具:电钻、电刨、电剧等。锤凿跑模清理砼渣(如图纸变更所造成的锤凿,由甲方负责费用)、卫生清扫、木模木方制作等工作。甲方每层提供总电源。临时搭接电源线由木工组自理。

三、工期:

按建设方、监理方开工进场。进场日期 年 月 日。

1、按设计图纸,技术交底,设计变更,规范规程要求施工,达到验收合格标准。

2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查,均要达到合格。承担甲方与发包方签定质量约定的所有条款。

3、乙方在施工操作中,必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥,服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见,维护甲方声誉。

4、在施工中,必须保护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。

5、如按预计工期完成奖励 1-2 万,未完成按合同工期完工处罚1-2万,在未付工程款中扣除,并提供57天有效完工的组织设计方案,工期为57天。

四、承包价格:

本工程承包单价均按实际建筑面积 76元/m计算面积大包干。甲方不另签证计时工。 2

1、乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程,加强安全生产管理职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地须的所属相关配套组完成的每道工序进行监督和检查验收,确保安全合格和无施工隐患后,方能进入本项工程的施工。如达不到施工安全要求,责令所属班组进行整改。直至整改合格,方能作业。

2、工地禁用55岁以上及18岁以下民工,严禁有臆病、心脏病、高血压、病病等进入工地施工,每个工作人员必须有自我安全保护能力的安全意识。如发生安全事故,由乙方按国家有关规定处理。

3、乙方必须做到在施工操作前,坚持每天先交底,检查并确保无安全隐患,操作过程中确保安全生产。

4、本项目的建筑安全责任赔偿划分,小型事故50000元内由乙方负责,超过50000元以上的部分由甲乙双方各付50%。

5、乙方施工人员如果在工地上打架斗殴,所发生的一切经济费用归乙方承担,并每发生一次罚款5000元,由乙方承担,在工程款内扣除。

六、乙方职责:

1、乙方必须严格设计图纸的技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工,确保工程质量。

2、乙方应履行节约,合理使用材料,爱护工地设施,不得随意浪费各种材料,不得浪费水源和电源,材料浪费按双倍材料介罚款,罚款单交财务在支付分段工程进度款中扣除。

3、乙方严格遵守甲方制定的各项规章制度若有违反将承担相应处罚。

4、乙方应对从业人员严格审查,必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地,以确保项目正常施工,对乙方从业人员偷窃,甲方一经发现,乙方则承担盗窃的罚款,另交公安机关处理。

5、乙方在施工过程中所有的劳保用品及费用自理,乙方进场人员必须带好身份证,计划生育证,特种行业工作人员证,持证上岗作业。

6、如未按甲方指示擅自违章施工,多次交涉后未果,并强行施工,甲方有权要求乙方退场按完成工程量款的50%结算。

建筑包工合同【篇7】

发包单位(以下简称甲方):广东工程有限公司X项目部

承包单位(以下简称乙方):

甲、乙双方本着互相协作、平等互利、自愿、公平的原则,经友好协商,达成共识、共同签订如下协议条款,双方共同遵守:

砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量,在本月____日前报给甲方,甲方在7天内审核完毕。

一、工程名称与地点

名 称:

地 点:南方商业城西区B10-02号

二、工程承包内容及方式

1、本合同为砌筑分项工程,包括主体砌筑、地下室砌筑、零星构件、飘板、窗台(及压顶)、电梯井内壁及墙体、柱补植拉结筋等项目。

工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。十五天内付至工程结算总造价的97%的工程款,余款3%作为工程保修预留金,________年到期后15天内,如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格,则甲方无息返还预留金给乙方。

2、甲方以包工不包料,包质量、包安全生产、包工期和包文明施工的方式承包给乙方。

三、主要工作内容

1、本工程的砌筑工程工作内容是指设计图纸(含变更)全部需安装的内外墙砌砖内容,现场工人120米搬运和垂直运输、材料叠堆整齐、砌筑、门、窗边、线条等所有收口及完成后验收前的所有本项工程的杂物清理(包括窗台压顶、落地灰的过筛回收利用,垃圾运至指定点。

因乙方前期投入资金较大,如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意,如甲方对房产进行了预销售,甲方必须将预售款所得的50%支付给乙方作为工程款。

2、墙体拉结筋的预埋、墙体定位、放线,通知甲方施工员复检。

3、乙方自带满足本工程所需的所有小型设备,含砂浆机、斗车、切割机、胶管、铁丝、铁钉、冲击钻,铝合金条、照明灯及电线、开关等。

若销售形势缓慢,甲方不能按时支付乙方工程款,由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息。

四、双方责任

1、甲方的责任

(1)向乙方提供壹套完整的施工图,图纸变更通知单;

(2)派专人负责指导,监督技术、质量工作;

(3)乙方进场后,由甲方提供宿舍,饭堂由甲方统一安排,乙方自行解决伙食问题。

(4)提供垂直运输机械、材料由塔吊运输;

2、乙方的责任

(1)乙方进场后服从甲方的宿舍安排,服从后勤管理,遵守《工地守则》。严禁闲杂人员入住甲方宿舍。

(2)砌筑工程必须按设计要求,施工规范及甲方的要求进行作业。

(3)乙方严格控制工程质量,如质量不合格,乙方应立即返工至合格,返工造成的人工、材料费用由乙方承担,由此造成的不良影响概由乙方负责。

施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件:施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“基础至主体结构封顶(不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构)日历工期为12个月,装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月,从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日)。人力不可抗拒的自然灾害(不包括雨天和高温天气)、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。如因甲方原因造成停工,工期按实顺延,停工超过7天以上,甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。如乙方因无法垫资等原因停工属违约,应按本协议约定承担相应违约责任。乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方。

(4)乙方自行墙体定位、放线,通知甲方复检。

(5)乙方负责墙体拉结筋的植筋,门窗木砖预埋工作。材料由甲方提供。

(6)乙方必须严格遵守甲方的各项管理制度,服从甲方管理人员的指挥和安排,做到安全生产、文明施工、优质施工。违反条例者,按章处罚。乙方不得辱骂及殴打甲方人员,甲方将处乙方伍仟元以上每次的罚款。

乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外,其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度,拖延5天还不能改正的,则视为乙方违约,按本协议违约责任条款处理,总工期每提前一天,甲方奖励乙方

(7)乙方如在质量、工期、安全生产、文明施工等方面未能达到甲方要求,甲方提出警告,乙方未能及时纠正,甲方有权给予处罚,严重者勒令退场,并追究其造成的经济损失。

施工队在每工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司,先验后用。

(8)乙方自备安全帽及工服。

(9)乙方承包合同人必须在施工现场,离开工地连续4小时以上,经向甲方主办施工员请假,否则按100元/次处罚。

其余所有工程检测费用均由乙方负责。

五、质量要求

1、乙方进场前必须做样板,样板也就是以后甲方验收的现场版本,也是乙方大面作业质量的标准。样板经甲方验收同意后,乙方可大面作业,并采用逐层验收的方式来控制质量,既有层未经验收通过,不得进入下一层作业。

乙方在带资过程中资金不足,未按双方协商的垫资付款方式施工而停工,或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天(含15天)以上,甲方有权解除合同,在甲方发出解除合同的通知之日起____日内,甲方必须无条件退场,并赔偿甲方因此而造成的全部损失。

2、乙方必须严格控制施工质量,按甲方要求的工艺标准进行施工。实行自检制度,并服从甲方的质量管理。

3、按图纸要求及施工规范对砌筑、抹灰分项工程进行验收,工程质量必须达到观感优良,主控项目合格,实测值合格率达90%以上。

甲方根据本条约定解除合同的,如乙方如约退场,则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算,如乙方未如约退场,则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。

4、乙方必须严格按砂浆配合比施工,每发现一次不按配合比施工,处罚伍佰元。

5、乙方砌筑工程超出以下范围,必须返工。

① 水平灰缝饱满度

② 竖直灰缝饱满度

③ 轴线位置位移>10mm

④ 垂直度每层偏差≥7mm

⑤ 水平灰缝厚度,竖向宽度14mm

⑥ 楼面标高±15mm以外

⑦ 表面平整度>8mm

⑧ 门窗洞口高、宽8mm

⑨ 窗口偏移>20mm

⑩ 水平灰缝平整度>10mm

7、安全要求

① 乙方必须做好自己进场工人的安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工并执行甲方有关安全生产制度及处罚标准,用电机具、设备必须专人管理由持证人员操作。

承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工,并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。

② 现场和生活区的整洁,卫生责任区各自负责,乙方有义务配合甲方做好生活区及现场卫生,清洁工作。

③ 乙方必须做好“工完场清”完工后楼地面必须恢复原状,否则甲方由权派人清理,费用由乙方负责。

④ 严禁在工地打架斗殴,只要动手打人,甲方处打架双方各3000—5000元罚款。先动手罚款5000元,后动手罚款3000元,分不清先后,各罚款5000元,并移交地公安部门处理,一切责任由乙方承担。

乙方在施工中如未按施工组织设计(方案)、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工,导致发生工程质量问题和安全事故。

8、工期要求

本工程计划开工日期为 20xx 年 11 月27 日 预计完工日期为 20xx年1月 25 日。 或每层在3天之内完成。

甲方如另行发包门窗工程,框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成,而且严格按要求和规范处理。如出现渗水等质量问题,由本补充协议乙方无偿返修,直至返修到合格为止。

① 现场只要具备砌体分项工程施工的条件,乙方必须予以密切配合甲方进行,必须做好随叫随到,严格执行甲方编制的总施工进度计划,工期不得延误。

如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落,导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂,空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时,由乙方无偿返修,直至返修到合格为止。

② 乙方必须保持砌体及批荡分项工程进度不得对其他分项工程造成阻碍,一旦发生,乙方必须增加工人,加快进度,否则由乙方补偿其他分包人的工期损失。

清理、清洁运输工作,乙方在施工中要定期把整个施工现场和建筑物周边的建筑垃圾及余土残渣进行清运,不得累积堆放,文明施工。

③ 甲方以施工任务单的形式对乙方施工进度进行进度控制,质量、文明施工、进度未达到要求,按规定处罚。

④ 乙方工作人员必须基本保证砖工18人,其他12人。

⑤ 甲方认为乙方无力完成合同内容时,单价差额部分由乙方负责,乙方不得有异议。方要求人数进场,如没有达到甲方要求,则作为乙方无条件退场合同押金不退还。乙方如能按时完成任务,满足甲方工期要求。

根据____省建设印发的《____省建筑意外伤害保险工作导则》的通知(粤建管字2号),乙方须为施工场地内自有人员办理建筑意外伤害保险,保险费用按本补充协议相关约定执行。

9、承包单价及付款办法:

(1)承包单价

所有层次:

① 水泥砂浆砌180厚蒸压灰砂(红砖)砖以块为结算单位每块(小写): 0.285 元,(大写):贰角捌分伍元。(18墙按96块/m²、12≤墙按64块/m²计)

甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额%的管理费。

工程量实做实结

(2)工程款支付办法:

④ 乙方未经批准或未办理退场手续自行退场,甲方不支付工程款。

十、其他

1、乙方施工人员技术素质差、施工质量低劣,甲方有权按情节的轻重进行罚款或终止合同,并勒令退场。

2、乙方进场应保证开工人数,以满足进度质量要求。如人数不保证或跟不上进度要求,甲方有权增加工班或工人,乙方不得有异议。增加工人的工资由乙方出,按每人每工日400元计扣。

乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方。

3、有工开而不开工者,甲方收取每人每天20元的生活设施使用费。

4、乙方须在每天下班及下雨天盖好机械,断开电源开关,保护好电动机,工程完工后完好无损的将设备归还甲方。

乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。

5、签约人或委托管理人必须住在工地,以便管理:若委托管理人不能有效地管理工地,签约人必须住在工地,否则当无效协议。

6、本合同签订时生效,结清工程款失效。

甲 方:X项目部 乙 方:(指 模)

代 表: 代 表:

日 期: 身份证号:

日 期:

建筑包工合同【篇8】

房屋建设方(甲方):_________________

一、承包方式施工工程采取清包,即包工不包料的方式。

二、建设工期工程建设始于_______年_______月_______日,乙方保证按如下要求完成工程建设进度:

卸旧:_______年_______月_______日

动工:_______年_______月_______日

上梁:_______年_______月_______日

竣工:_______年_______月_______日

如工程延期不能实现预定建设进度的,乙方须每延迟一天向甲方支付元违约金。

三、甲方职责根据房屋建造需求,甲方及时提供水泥、钢筋、砖头、沙子等所需建筑材料,以保证乙方按约定的工期顺利施工,乙方可在材料购买质量和价格上作指导性建议。

合同附件:全部施工图纸;施工图预算;发包方负责供应材料、设备一览表(附表二);(5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等份文件。上述附件均为本合同的组成部分。

四、乙方职责乙方自带工程施工所需的模板、搅拌机、震动器、脚手架、混凝土搅拌机等一切施工用具(运费由乙方负责)和师傅、小工等施工人员,按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工。

发包人:(以下简称“甲方”)承包人:(以下简称“乙方”)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议,以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用,补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时,按补充协议约定执行。

1、房屋主体工程从打地基、浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶(包括阳台、楼梯、窗户、化粪池等必须部分),均由乙方负责施工。浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。

工程概况:本工程建筑总面积约_____平方米,其中商住建筑面积_____平方米,其它 ____平方米,均为____层住宅楼。

2、乙方施工范围除房屋主体结构外,还须负责以下内容:

(1)水、电、煤气等管道、线路铺设和相应配套设施(水电工部分)

(2)外墙、厨房、卫生间、房顶等部位做防水层

(3)地板铺瓷砖或花岗石、卫生间装修等贴瓷工程

(4)其他房屋附属设施楼梯栏杆、阳台石膏条的安装

(5)其它需安装设备,如卖方安装由其负责,否则由乙方负责安装

(二)工程质量要求:

1、砌墙平面平整垂直墙角,顶角垂直,砂浆饱满,浇灌平整、牢实,粉墙光滑平整,墙砖、地砖平实、整齐,缝隙合理,做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。内墙水泥糊一层、外墙糊二层。

按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包,消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后,在同等条件下优先给乙方施工,若甲方委托第二家单位施工,则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外)。

2、电路按图纸施工,布置合理规范、安全;开关、插座布置合理,能正常使用。

3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。

五、工程检查、验收在不影响乙方正常作业的情况下,甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查,并于工程建设完工后一个月内对工程进行验收。

其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。

六、工程款计算方式房屋主体工程从起砖时开始按实际施工面积计算,按每平方米承包费元计算。施工内容包括第四条“中的第1项除打地基、浇灌地纤梁、地盘外的部分和第2项中的第(1)、(2)、(4)、(5)。计算方法为:一楼按实际建筑面积测量,测量从外墙的中间线开始量起;二楼按一楼测量面积加上阳台面积计算。

其它项目费中的总承包服务费按3%计取(以甲方和分包方的结算金额为计算基数,剔除设备购置费),其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取,园林绿化工程不计取总承包服务费。

七、工程款支付办法工程款采取后结方式,房屋施工至上梁顺利完成后支付总工程款的50%,工程完工后支付总工程款的30%,完工三个月后经检验房屋质量确无问题的支付余下的20%。

规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。工程排污费不计取,但水电费按实际缴费的单价调整。

八、质量保证义务乙方要保证所建房屋质量可靠,如因乙方施工原因致使房屋在一年内出现漏水、裂缝等轻度质量问题的,乙方应当在一年内免费。

水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。税金按

九、安全责任乙方必须认真按施工操作程序施工,自带脚手架、安全带、安全帽等安全设施,并做好施工人员的安全教育,坚持安全第一、质量第一、预防为主,若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。

主材价差调整施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。价差每季调整一次。

十、其它未尽事宜

1、甲乙双方各自的材料、工具,甲乙双方各自负责保管。

2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料,避免造成浪费。

3、本协议一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。

修改工程施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程,包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量,经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。

4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理,协商不成按《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决,协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。

按本协议约定的可调整项目,乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书,监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认。

甲方:_________________

_______年_______月_______日

乙方:_________________

_______年_______月_______日

建筑包工合同【篇9】

甲方:。

乙方:。

根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程数量:

4.结构形式:

包工包料、包手头工具等所有机具(包括三级配电箱以下满足质量要求的照明用电线及其它设备)、自备劳保用品、食宿自理、周转材料管理。

1、商定工期为天(日历天)。

开工日期:

竣工日期:

2、本工程应一次进场完成,按照甲方工程各阶段的施工进度计划施工。根据甲方安排,乙方不能影响甲方下道工序施工,如有影响所造成的一切责任由乙方承担,并赔偿给甲方造成的一切损失。如人为因素造成工期拖延,每延期一天,应支付违约金1000元,7天以上(含7天)发包方有权终止合同,责令无条件退场,按已完成工程量的80%结算支付,并有承包方承担所有经济责任。

1、此工程楼号总面积约_______平方米。

2、每平方工程包价:主体每_______平方米元,装饰每_______平方米元。

1、主体工程结算及支付办法。

(1)、工程款支付,垫资主体______层封顶(不包括地下室),付已完工工程量的_______,主体封顶付已完工工程量的______,工程主体结构验收达到合同第六项标准后付至总造价的,剩余三个月内付清。

(2)、结算前由发包方、建设方、监理方、质监站及设计方组织验收,验收合格并签署意见后,由乙方向甲方项目部提出申请,经甲方项目部和项目经理批准后,甲方财务核算后给予支付。

2、装饰工程结算及支付办法。

(1)砌体完成一半后福完成工程量的,全部完成付总款的,主体验收后付至。

(2)工程装饰工程量完成一半后付完工程量的,全部完成付总工程款,竣工验收后付至总款的,二次结构、装饰部分竣工验收后三个月内付清。

3、质量保证金条款。

(1)质量保修期为2年,质保期内,乙方随叫随到,及时维修,若乙方不能按时维修,甲方有权安排第三方维修,维修费从乙方的.质保金中扣除。

(2)本同订立后,乙方向甲方交纳_____,开工后再交纳。质量保证金在主体竣工验收后退还。

(3)保修金在质检站、建设单位、监理单位、甲方对本工程竣工验收合格并取得竣工验收报告之下月起开始计算2年后无任何遗留问题无息支付。

1、甲方责任。

(1)、向乙方提供一套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。非生产用的大功率电器甲方酌情收取成本。

(4)、保证按时给乙方拨付工程款。

2、乙方责任。

(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工。

(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。乙方要对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过45周岁。

(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。

(5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

(6)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。

(7)施工期间因乙方责任造成的停工、返工、器材、机械设备的损失,一切责任由乙方负责。

(8)工程完工后,剩余的材料必须按甲方指定地点堆放整齐。属于甲方的工具、材料等必须在七天内全部还清完毕,施工人员必须在七天内全部撤离施工现场。

1、施工安全施工生产目标承诺:

(1)、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。

(2)、轻伤事故控制在五人以内。(每个栋号)。

(3)、杜绝重大设备、火灾事故。

(4)、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。

2、乙方必须执行下列安全管理制度:

(1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。

(2)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。

(3)、乙方应向甲方提供有关安全的管理规章制度并执行甲方的安全检查制度。

(4)乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,在施工区域内发生打架、斗殴、盗窃、酗酒闹事、赌博等现象,不管任何原因,发生一次,发包方对责任方罚款500-1000元,由此引起的刑事责任及一切费用由承包方承担。

1、依据国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必须为其劳务作业特殊工种的现场务工人员办理意外伤害保险,支付其保险费用,劳务分包方承担此项费用。

2、发生重大伤亡及其他安全事故是,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,有工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门,并保护施工现场事故。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规处理。

3、劳务分包方和工程承包方对事故责任有争议时,按有关规定处理。

4、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

1、甲方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,其损失由甲方承担,工期顺延。

(1)图纸变更未及时送达乙方。

(2)未按时按材料计划提供材料,造成乙方停工待料。

(3)不按期支付工程式款。

2、乙方未能按照合同规定履约,出现以下情形的,按照以下约定由乙方承担责任。

(1)因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可以终止合同,乙方应自甲方通知终止合同之日起3日内退出施工现场,并承担因此给甲方造成的经济损失及上述总承包价的30%作为违约金。

(2)因乙方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成甲方的一切损失概由乙方承担:a.如出现质量问题需返工时,按市场价在承包总价中扣除拆除部分的材料费用;b.延误工期按每拖后一天罚款1000元。

(3)因乙方对单项工程施工力量不足或质量达不到甲方要求,甲方有权再次发包,其单价按乙方重新发包单价从现乙方合同价款中扣除。

(4)乙方必须每月按时造表发放工资,经参工人员签字认领后的工资表报甲方财务备案。若乙方不能及时给劳务人员发放工资的,甲方有权在乙方工程款中扣除,根据劳务人员施工工程量情况,直接把工资代发到劳务人员手中。

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可提请企业所在上级有关部门仲裁或法院诉讼。

未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁或诉讼。

本合同签订地点:

本合同经双方负责人签字盖章后生效。

本合同在完成工程分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

建筑包工合同【篇10】

甲方:

乙方:

根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商达成一致,订立本合同。

一、工程名称:

农产品加工配送中心项目(包括办公楼、冷库、加工车间及附属设施,具体内容以双方确认的工程图纸为准。)

二、工程地点:

城区工业集聚区

三、承包方式:

包工包料(包括建筑材料、人工、机械设备、工具用具、周转材料、对焊接头及安全文明设施)

四、承包范围

1、施工图纸范围内自机械挖土人工配合清土破桩头开始到竣工验收(包括门窗、柔性防水、外墙保温、内外墙涂料、消防安装);并包含为完成承包工程所必须进行的其他性辅助工作(如预留孔、预留埋管、上下水工程、暖气管道、建筑垃圾清理及废料的粉碎与使用、材料堆放与试块的制作)。

2、现场临建的搭拆。

3、小型材料:扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝,垫块支撑、双面胶等。

五、工期

开工日期:____年____月____日。竣工日期:____年____月____日。

六、工程面积及价款:

1、办公楼共X层,总建筑面积平方米。

2、其它建筑面积计算方法按工程图和现行建筑面积计算规则执行。

3、本工程包工包料,执行大包价:每平方米____元。

七、付款方式

工程竣工验收合格后,甲方于____年____月底付清乙方的全部工程款(乙方须提供正式建筑业发票)。

八、双方责任:

1、甲方责任:

(1)每个单体工程向乙方提供叁套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要损失。

(2)负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令乙方期限整改。

(3)给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。

(4)为乙方施工提供方便条件,以便保证各种材料物资顺利供应到现场(钢材、商品砼、水泥、大沙、石子、砖等)。

(5)保证按时给乙方拨付工程款。

2、乙方责任:

(1)组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调及会议的`出席,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。

(2)向甲方上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。

(3)乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。

(5)严格规范施工,保证每个分项分部工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成的罚款由乙方自己承担,并且因工程不达标造成的返工、误工等一切损失由乙方承担。

(6)因乙方设备、技术或人员原因导致甲方材料损失,由乙方承担赔偿责任。

(7)施工中注意安全施工,如发生大小事故,全部由乙方承担。

(8)严格按合同工期完成,每拖延一天罚款1000元。

九、安全合同内容:

1、双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。

2、乙方应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、乙方必须严格遵守有关安全生产法规、制度和规程,并按经济合同有关条款加强自身管理,承担安全施工及监管的主体责任。因工作疏忽或措施不力造成安全事故时,由责任方承担事故责任和一切损失。

十、现场文明施工及其人员行为的管理:

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布置的要求,按公司的规定执行。

2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。

3、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅滋事。

4、现场必须做到节约用料及随用随清,否则加倍罚款。

十一、合同有效期:

自____年____月____日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的全部施工内容及工程款付清后自动废止。本合同书条款双方必须严格执行,如出现违反本合同条款的情况,由责任方承担一切经济损失。

十二、附则:

1、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。

2、本合同一式三份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:

乙方:

________年____月____日

建筑包工合同【篇11】

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商甲方自愿将一栋三层的别墅楼包工包料包基础承包给乙方施工,其具体事项如下。

一、甲方要求:

1、基础必须挖到三类土、老土。

2、地梁达到0.3米高,4φ14

3、钢筋为双棱连钢钢筋,客厅为φ10,带肋丝,其除为φ8主筋和φ6副筋。

4、墙体为240眼墙。

5、屋面为现浇砼斜坡屋面,瓷板由甲方定,在新化城内购买。

6、水泥为雪峰32.5水泥。

7、红砖为75#机制红砖。

8、散水化粪池,由乙方负责施工,其化粪池长2米,宽1.5米×深1.5米现浇砼盖板。

9、正面瓷板(由甲方定)其除三立面白水泥抹光,内粉刷普通抹面,不抹百灰。二次装修包括水电、门窗涂料等全部由甲方负责。

10、乙方施工中,达到质量进度、安全第一,干砖浇水,砂浆标号为25#混灰,搞好砼养护。

11、正立面乙方一定达到效果图与图纸基本一致,除甲方负责门窗水电、涂料、扶手,二次装修,其除土建部分由乙方负责施工。

12、乙方达到上述甲方要求其工料费包干共计人民币24.8万元。

13、付款方式:乙方基础完成付2万元,一层完成付6万元,二层完成付6万元,坡屋面完成付6万元,余款工程完成付清。

14、施工中的水电费由甲方负责付款。

15、施工中的邻里矛盾由甲方处理,水电路三通由甲方负责。

16、未尽事宜,甲乙双方协商解决,合同二份,签字生效,同具法律效益,款付清终止合同。

甲方:

乙方:

年月日:

建筑包工合同【篇12】

为适应当前建筑市场,增强自身实力 ,扩大业务范围,遵循自愿、平等、互惠互利的原则,经双方协商达成以下协议。 甲方: (以下简称甲方)

发包方收到承包方的工程进度月报后,必须在_______日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的%时。

一、 主合同概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3承包范围:

1.4承包方式:

1.5工 期:

1.6质量标准:

1.7合同价款:

1.8付款及结算方式:

二、双方的责任及义务

2.1甲方的责任和义务

2.1.1甲方在该工程开工前,负责办理一切手续及相关的费用。

2.1.2甲方委派( )负责协调和业主相关工作。

2.1.3该项目的所有施工名称及内业资料的相关名称均使用甲方名称。

2.1.4甲方有权对乙方的施工进度、质量、施工安全及财务进行定期检查、督导,对发现的问题甲方有权要求乙方进行整改、责令停工及经济罚款。

工程进度款支付达到合同总价款的%时,不再按进度付款。办完交工验收后天内支付%的价款,留%的价款存入XX银行。

2.1.5甲方在工程开工前向乙方提供( )万元的启动资金,该工程款在第二次拨款时甲方有权一次性扣除。

本工程造价结算方式按下列情况办理:按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,按等有关规定结算;按标准施工图单位造价包干结算,包干范围以外的费用按等有关规定结算;包干不包料的工程。

2.1.6甲方负责办理一切资料整理及竣工验收工作。

2.1.7该工程的工程款划拨由甲方与建设单位办理手续,直接划拨到甲方账户上,甲方扣除工程总造价2%(暂按大合同约定价,最后执行决算总价的2%)管理费用和合同税收,其余工程款一次性划拨给乙方。

承包方在单项工程竣工验收后天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件天内审查完毕,如到期未提出异议,即由经办银行审定后拨款给承包方。

2.1.8甲方在该项目中不承担任何风险,一切风险乙方自行承担。

2.2乙方的责任和义务

2.2.1乙方负责组建项目部的管理人员和施工人员且委派( )配合甲方做好各项工作。

2.2.2该工程按照大合同约定一切劳力、机械、材料均有乙方自行组织及材料采购。

2.2.3乙方在施工过程中必须服从建设单位、监理及甲方的管理,对任何一方提出的问题都应及时整改、落实到位。

承包方的责任工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,工程交付时间不符合规定。

2.2.3乙方在施工过程中对施工的进度、质量及安全应按照规范及合同的要求落实到位,否则所产生的一切后果自行负责。

发包方的责任未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用。

2.2.4乙方财务账每月应及时上报甲方审阅,农民工工资必须及时发放到位,不得拖欠。

2.2.5本协议中未说明之处均执行大合同的条款,该协议中有说明执行该协议。

该协议一式两份甲方、乙方双方各一份,以上条款是由双方共同商定,自愿达成该协议,望双方共同自觉遵守,如有一方不认真履行或违反该条约对方均可追究对方的经济责任和法律责任。

发包方有提前工期要求的,可以实行提前竣工奖,按照合同工期,每提前1天由发包方按合同总价的%奖给承包方。

甲方:(签字)

(公章)

年 月 日 (公章) 年 月 日 乙方:(签字)

建筑包工合同【篇13】

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

甲方为该项目建安工程总承包,甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将 的主体工程任务委托给乙方承包,甲乙双方就主体工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同,并严格执行。

第一部分 工程简介

工程名称:

工程地点:

工程结构:框架结构

总建筑面积:建筑面积暂定约 ㎡,办理结算时按实计算

第二部分 承包内容及总要求

一、承包方式 包工不包料以固定包干单价承包给乙方,甲方提供建筑主材,机电具设备和小五金。

二、工程承包内容

1、基础及土方工程:甲方负责基础用机械开挖及回填,土方乙方人工配合。

2、模板:所有模板装拆。

3、钢筋:包括钢筋的制作、安装绑扎。

4、混凝土:包括砼浇捣、抹平、养护。。

5、如因周边关系及其他第三方遗留问题导致引起工地停工、误工所造成的损失由甲方负责,且工期顺延。

三、承包工期要求

服从建设单位及监理甲方的工期安排,工作时间按现场项目部规定执行。具体开工日期为年日。

四、计算规则

主体建筑面积计算规则依据按GB/T5035—20xx《建筑工程建筑面积计算规范》进行计算。

第三部分 经济条款

一、承包单价及计量

1、本合同采用固定价格按大包干,结算单价按施工图车库建筑面积人民币元/㎡(大写) 每平方计算。

2、付款方式:

主体基础正负零付已经完成工程量的 80%,主体二层付已经完成工程量的 80%,主体三层付已经完成工程量的 80%主体封顶付已经完成工程量的 95%.。余款待粉刷结束一次性付清。

3、如出现设计变更、图纸与现场不一致或应甲方其他因素所产生的费用以计时工形式结算,人工工资单价技工按每工日200元(含管理费及伙食费),力工按150元每工日进行增减,一并计入结算。

4、按竣工图计算建筑面积(基础另外按一层面积计算)办理结算。

二、进度款支付及结算

1、乙方进度款按第三部分第一条“承包单价及计量”进行支付,按付款进度向项目经理提交已完工程量验收单,甲方在二个工作日内进行验收。

2、甲方项目经理在接到乙方申报的已完工程验收单后,必须组织有关人员对乙方已完成的工程量进行质量检查和实测实量,评定出质量结果,检查班组的施工现场,确认班组已做到工完场清,文明施工符合项目部的要求。如甲方在收到“已完工程量验收单”二个工作日内未对乙方的工程质量进行验收,视为合格。

3、甲方对乙方完成的工程量按进度进行验收核准后,开具结算书,由甲方项目经理核实签字方可作为支付依据,工程进度款在三个工作日内付清,乙方有权停工,并赔付乙方的损失。

4、乙方需提供服务承诺并积极履行合同条款,如因质量不合格造成损失由乙方承担,且甲方可中途更换班组,已完按实际施工部位计算工程量,结算按照合同处理。

第四部分 双方责任

一、甲方责任

1、向乙方提供叁套完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知,乙方如需要增加图纸套数的,甲方代为复制并做好登记,复制的费用由甲方承担。

2、甲方成立本工程项目部,由担任项目经理,负责整个工程的指挥管理,由 任技术负责人,负责技术指导工作。

3、随时检查工程进度、质量、安全与文明施工,组织生产例会,安排生产并协调其他工序的交接,负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。

4、甲方组织对工程的施工验收和本工程资料的收集、汇总及材料检测费用。

5、负责审核乙方提交的材料计划,按进度提供材料。

6、甲方牵头对现场进行统一规划布置。

7、甲方负责组织乙方人员进场的进场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员的施工组织设计等文件学习。

8、甲方保证充足的材料供应到施工现场,如果甲方材料不及时供应造成停工待料,停工1天(从第二天起)每天补助乙方全体人员的生活费每人50元/天,如果超过三天,从第三天起补助机械滞止费、工人误工费,技工按每日每人200元,力工按每日每人150元计,并且工期顺延。

9、雨天超过一天工期顺延。

10、提供主电源到二级配电箱。

二、乙方责任

1、乙方应严格执行安全文明施工的有关规定,如因违反规定而发生伤亡事故,一万元以内由乙方负责。超过一万甲方负责80%。

2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。

3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方,以便甲方能在相关分包合同或其中任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正,报批或确认。一旦承包合同上的任何部分付诸实施,乙方将被认为对正确性和完整性进行了确认,由此引起的任何损失或损坏责任由乙方承担。

4、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸,规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。

5、质量控制过程中乙方每一分项工程须指派不少于1名有经验的班组长管理现场工作,测量放线时,必须通知甲方进行现场核对。否则,所造成的损失由乙方负责,如甲方在收到乙方的请示后,未及时到现场所造成的损失由甲方负责承担。

6、分项工程完工后,甲方人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。

7、顶板砼浇筑前,把该楼层所有杂物清理干净。

8、严格按照甲方编制的施工方案及技术交底。

9、乙方必须根据甲方的时间安排进行工作,如甲方安排不利于安全施工,乙方有权拒绝执行。

10、严格按照甲方编制的施工组织设计作业。

11、按甲方提供的下料单进行钢筋下料、绑扎、清理施工现场。

第五部分 违约责任

一、双方违约责任

合同签订后,不经双方协议同意,不得随意变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除或变更合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。

二、合同生效和终止

1、双方签字盖章后生效,结清工程量款时失效。

2、因建设单位造成停建、缓建,或出现其他自然不可抗力情况,本合同失效。(甲方应负担一切材料费、误工费等一切费用)、(乙方已完成的工程量、甲方在15天内全部一次性结付给乙方)。

三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。

四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商,协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。

五、合同订立时间: 年 月 日

六、合同订立地点:

七、本合同一式两份,双方各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

白兔作文精品十三篇


这是一篇非常有价值的“白兔作文”网络文章推荐给大家。写作是一种促进学生高效学习语文的有效方式,它能够引导我们通过作品反思生活中微小而美好的细节。优秀的作文需要字迹工整和语言流畅,这是关键。请注意,本文仅供您在工作和学习中参考,如需做决策,请自行判断!

白兔作文 篇1

在这大千世界中,拥有许多小动物。有玲珑可爱的小松鼠,有迟钝胆小的小乌龟,有整天叫个没完没了的百灵鸟,也有凶猛异常的大老虎但在这么多的动物当中,我最喜欢的就是可爱的小白兔了。

小白兔全身上下都是雪白的绒毛,有两颗红宝石似的眼睛,还有一只黑黑的小鼻子,最特别的是它有一张三瓣嘴,吃起萝卜和蔬菜嘎嘣脆。它的尾巴短短的,但和别的动物不一样的是它的后腿比前腿长,跑起来别提有多快了,一蹦一跳的十分可爱。

小白兔的性格十分温顺、十分粘人,它一般都会吃萝卜和蔬菜。它吃食时,便成了我的开心果了,因为它吃蔬菜的样子常常把我逗笑。但要是我把它惹生气了,它就会头也不回地奔跑起来,无论我怎么追也追不上它。

这样可爱的小白兔,怎么能不让人喜欢?

白兔作文 篇2

小白兔是一种很可爱的小动物,很讨人喜欢。一双长长的耳朵下面,嵌着一对红宝石似的眼睛一闪一闪的。一个圆溜溜的鼻子下面,有着一张小小的嘴巴。小白兔拥有一身雪白的羽毛,显得格外漂亮。

小白兔吃东西的时候可真有趣啊!它先用一双细细的爪子踩着食物,然后小白兔用下牙啃了一口食物,接着靠上牙和下牙摩擦食物,再咬破食物,最后小白兔慢慢的把食物嚼碎了。

小白兔睡觉时可是很有趣的!总是先趴在地上,接着再把四肢收放肚子下面隔凉,然后把头搭放在前爪上面,最后把眼睛慢慢地轻轻地合闭上来。因为小白兔很容易生病的,所以每天晚上都要先找个纸箱子,然后在里面铺放上报纸,接着再铺上一层不要用的布之类的保暖的东西,接着再把小白兔放在温暖的环境下,让小白兔睡着。

小白兔走起路来一蹦一跳的,真有趣。因为小白兔的后爪既长又有力,前爪却很短,跳跃的时候,一定要后爪用力往后蹬,身体向前一窜,过了一会儿,小白兔就已经在远处了。

看呀,小白兔是世界上最可爱的小动物。当然了,小白兔也是我最喜欢的小动物!

白兔作文 篇3

我家有一只可爱的小白兔,他是我的姥姥送给我的,姥姥有很急的事要出去几天,就让我养他。

我姥姥家的这只小白兔,有一双红红的眼睛,一条毛茸茸的尾巴,身上洁白的皮毛,还有一对粉红色的耳朵。

当我刚把小白兔放在我家的院子里的时候,我就发现小白兔在那里一动不动的,他的眼睛只顾着看一个方向,我见了,心里觉得:“姥姥养的小白兔怎么这么胆小啊,是不是小白兔对这里不熟悉?”当我刚说完,他就跳在树上,一动不动,过了一会儿,我发现小白兔不动了,我想了想:“不会吧,姥姥才刚出家门,怎么这只小白兔的生命里真是“太顽”强了吧。”我上了树,看见小兔子在卧着,就站在他的面前,可是站在他的面前时,我只能听见了个声音,就是睡觉声,我想了想:“这棵大树上怎么会有睡觉声呢?”我想啊想,想啊想,终于想到了,原来是这只胆小的小白兔。

这就是我姥姥家的小白兔,一只既胆小又爱睡觉的小白兔。

白兔作文 篇4

小白兔看见自己家的南瓜地里长了良多又大又圆的南瓜,它想帮妈妈摘一个回家,可是它开始发愁该怎么把南瓜运回家呢?

它左思右想,突然想出了一个好办法,砍一些树做成一辆小推车,然后用小推车把南瓜运回家去。可是该拿什么做车轮子呢?它又想啊想,突然它发现小熊在隔壁地里种了良多西瓜,圆圆的,就像车轮子一样,于是它向小熊借西瓜做轮子,小熊知道后,哈哈大笑,它说:“西瓜怎么能做轮子呢?早就被压扁了。你还不如直接把南瓜滚回家去。”小白兔一拍脑袋,恍然大悟,对呀,南瓜圆圆的,可以直接推着南瓜,让南瓜滚回家。小白兔很快就把南瓜运到了家门口,它高兴地告诉妈妈:“妈妈妈妈,我摘了南瓜回家了。”

妈妈笑着夸小白兔真能干,观察得真仔细。

白兔作文 篇5

每次看到同学捧着乖巧的小白兔,我就想起我曾养过的可爱、有趣的小白兔“咪咪”。小白兔“咪咪”全身洁白,而且毛又柔软又光滑,似乎披了一件毛大衣;它的眼睛是火红色的,像一双放在脸上的红宝石;它的三瓣嘴吃起东西来会发出一阵“喷喷”的声音;它的`耳朵最有趣,颜色是粉红色的。

只要一闻声声音,它的耳朵就马上竖起来。小白兔“咪咪”可爱干净了,要是你两三天不给它洗澡,它就在你的眼前跑来跑去,似乎在说:“小主人,你真坏,已经好几天不给我洗澡了,你想让我变成小脏兔吗?”我第一次给“咪咪”洗澡,它很不配合,我刚把它放进水盆它就乱跳,它的洗澡水溅了我一身,可看着它那滑稽样子,真是又好气又可笑。

我刚把它冲干净还没来的及把它擦干,它就迫不及待地跑起来,一不小心就滑了一跤,逗得我和妈妈哈哈大笑。它就吓得趴在地板上一动也不敢动,我心疼地把它抱起来,它依偎在我怀里,像一个小孩在妈妈怀里撒娇。在双休日,我还经常带“咪咪”去青龙山玩,我刚把它放到草地上,它就蹦蹦跳跳地跑去吃草,引来了许多小朋友。

有的摸摸它的背,有的随着它在草地上跑来跑去,我们玩的开心极了。当我每次把咪咪抱在怀里,其它小朋友都会用羡慕的眼光看着我,我心里别提多开心了。自从有了“咪咪”的相伴,我的课余糊口更丰硕了。但因为我的失手,“咪咪”却永远地离开了我,但我会在心底永远地记着咪咪。

白兔作文 篇6

我家养了一只小白兔,它身上的毛都是雪白的,耳朵尖尖的,长长的,眼睛仿佛是两颗红宝石。

有时小白端端正正地坐在转椅上,我悄悄地把转椅用力地转了一下,它被转得晕头晕脑的,最终从椅子上跳下来了,可它站也站不稳,就像企鹅一样左摆右摇的。逗得我哈哈大笑。

还有一次,妈妈正在厨房烧菜,我闲得无聊,就和小白玩了起来。我跳上蹦床它也跳了

上来,可惜不料它用力一跳,蹦床把它弹了出去,你们知道会是怎样嘛?小白可没有摔死,而是被妈妈穿在身上的像袋鼠肚子前的袋子接住了。妈妈忽然觉得身体有点沉,看见小白的妈妈吓了一跳,把小白放在地上,我心想:“一定得挨骂了。”只见妈妈搂住小白的头,对它说:“再等会儿,你爱吃的胡萝卜还没好。”说完,妈妈走进了厨房。

瞧!我家的小白真可爱!

白兔作文 篇7

邻居家的王晨是我的好朋友,她家养了一只小白兔,我给小白兔取名“茜茜”。茜茜很可爱,它有雪白而柔软的毛,摸上去很惬意。一双大而长的耳朵是它的特征,那耳朵几乎是半透明的,平时紧贴在身上,受到惊吓会立刻立起来。红色的眼睛像刚刚哭过,让人不由得生起一丝顾恤。尾巴很短,像个小绒球。没事的时候,我们会拎着茜茜的笼子,带着茜茜出去披发披发步。

一个阳光明媚的上午,王晨约我带上茜茜披发步。我们来到一片常去的小区草地上坐下,把茜茜的笼子打开,放茜茜出去。茜茜飞快地跑出来,呼吸着自由的空气。茜茜吃着草,我和王晨就坐在旁边聊天。茜茜像个贵族的小公主,娇贵极了。假如不是足够鲜嫩的草,茜茜看也不看,回身就走了。所以即便是一大块草地,茜茜也顶多是待一会儿就待不下去了。我和王晨只好把茜茜放进笼子,带着它不停地转移阵地。回家时,王晨还带了些鲜嫩的青草回去,预备等茜茜饿时让它再饱饱口福。

一天我找王晨玩的时候,王晨正预备把茜茜带下去,但忽然想上厕所,于是急匆匆地离开了茜茜所在的阳台。我也走开了。哪知我们的这一走,兔笼却没关好,茜茜跑了出来。待我们回到阳台上,茜茜已不见了踪影。我们怎么也找不到它,急得快哭了。这时,茜茜从一块硬硬的遮棚下探出了脑袋,歪头俏皮地看着我们。我赶快把它抱出来,拍拍它的脑袋,责怪这个出逃者。

茜茜真可爱!

白兔作文 篇8

我以前养过了小兔子,它的身体白白的,眼睛红红的,有四条小腿,每天一蹦一蹦的,好像在说:“小主人,我饿了,给我点吃的吧。”这不,我就丢了一块青菜给它吃。它津津有味地用着灵巧的三瓣嘴高高兴兴地吃着呢!它吃完后,还蹦蹦跳跳,好像在说:“小主人,谢谢你呀!”

我也非常开心,因为雌的小兔子长大后还会生兔子呢!有时候,我作业做完,跟小兔子玩、嬉戏,我们很是开心,就是我不高兴的时候看到它就会高兴起来。但是,有一次,妈妈在阳台上给小兔子洗澡的时候,小兔子不听话,蹦蹦跳跳,它快跳下去了!妈妈没抓住,小兔子掉下去了。到那时,我很难过。

我的小兔子真可爱,只可惜,在阳台上跳了下去。要是小兔子很听话就好了。

白兔作文 篇9

一天,小白兔正在它家的萝卜地里拔萝卜。突然,小白兔发现地上有一个它从来没见过的东西,它很好奇就捡了起来。“到底是什么呢?”小白兔自言自语的说着。

为了弄清晰这个东西到底是什么,它只好去问其它的人了。就这样想着,小白兔跑去问小猪,小猪说:“是不是什么好吃的东西啊,你咬一咬看。”小白兔说:“你怎么每天就知道吃?看见什么都是吃的?”小白兔又去问公鸡伯伯,公鸡伯伯看了看说:“这个东西吗?我不知道,你去问问老虎大王吧,它有可能知道这个东西是什么。”小白兔说:“谢谢公鸡伯伯。”这下小白兔又跑去问老虎大王,老虎大王说:“这个是手机,仍是一部三星手机,让我来教教你怎么用吧,先按那个红色按扭,它是开机用的······老虎细心的教着小白兔。

小白兔终于弄清晰了捡来的这个东西是手机了,并且还学会了怎么使用,小白兔为了感谢老虎大王,就送给了老虎大王一大筐萝卜,老虎大王还叮嘱小白兔说:”手机不要玩久了,要不眼睛会近视的。“小白兔开心的笑了。

白兔作文 篇10

我家有只小白兔,身上的皮毛雪白如雪,用手摸起来软绵绵的,像团棉花;他的一对长耳朵,老是警惕地竖着,机敏极了;一对红色的大眼睛,像一对晶莹剔透的红宝石,亮闪闪的;还有那身段的几乎看不见的尾巴,浑身胖乎乎的,走起路来感觉像是一团白毛线球在转动,可爱极了!

小白兔喜欢吃片状的萝卜和新鲜的蔬菜。天天我都要亲身I给它喂食,时间一长,他一见到的就迫不及待的把嘴巴伸过来,用它那三瓣小嘴巴细细的咀嚼起来,嘴角的胡须随着有节奏的动着,真有趣!

我喜欢和小兔子一起做游戏。等它吃饱撑圆肚子后我就用小棍子把它动一动,她就懒洋洋的微微动一下它的身子,用它那对红眼睛看着我,似乎在说:“又在捉弄我了,人家刚刚吃饱,懒得动呐。”看着它憨态可掬的样子,我也很开心。

有了这只小白兔的`陪伴,我快乐的渡过了一天又一天,今年恰好又是兔年,让我的这只快乐兔给你大家也送去吉利快乐吧!

白兔作文 篇11

“二姐姐会送给我什么新年礼物呢?”我边接过邮递员送过来的包裹边这样想着。我迫不及待地扒开箱子。哇塞!

好大的一个布兔子啊!

这白兔的脸居然有我的三个头那么大!

大白耳朵就像两只大萝卜似的。它眯着眼睛,每只眼睛上挂着三根长长的、细细的眼睫毛,一副安详入梦的样子。小巧的、圆圆的鼻子嵌在它的脸上,两边各有一个比皮球还圆的、极其显著的红酒窝印在脸蛋上,让人觉得可爱极了。脖子上,一个小小的、半透明的、粉红色的蝴蝶结端端正正地系在前面,粉红粉红的大肚子,洁白洁白的身子,洁白洁白的手,洁白洁白的大脚丫,加上洁白洁白的短尾巴,真是人见人爱。坐在电脑前、电视前,我会把它放在椅子或沙发上,然后把它当靠垫,靠上去非常惬意,软软的,让人一坐下去就不想起身了。造作业的时候,它老是陪着我。有它在身边,我就会做得特别快,由于我想快点写完功课,去抱抱它。睡觉的时候,我会让它躺在我身边,紧握住它柔软的手,那恬静的感觉让我很快就入睡了。我给它取了个好听的名字——雪兔。它那么白、那么白,岂非还不像个雪做的兔子吗?

白兔作文 篇12

最近贝贝森林的捕手——老虎胃口很大,一年大约5000多只小动物。

森林里所有的小动物开了一次紧急会议,小鹿做议主。首先斑马说:“老虎太厉害了,把我们斑马群吃了100只。”啄木鸟也嚷到:“每次我在树上捉虫时老虎就在树下扑,嘴巴都钩不出虫来了。”议主小鹿说:“我们现在只有一个办法。”“什么办法。”大家齐声喊到。小鹿说:“天天给老虎送去一只动物吃使森林和平。”大家说:“也只有这个办法了。”从此,天天给老虎送去一只动物吃。到小白兔了,小白兔哭了起来。但终极仍是被送到老虎那了。到了那儿,老虎笑眯眯的对小白兔说:“小乖乖进我嘴里来。”小白兔了灵机一动对老虎说:“虎大哥,你吃我,我愿意。可是有件事我不知道要不要告诉您。”“快说。”老虎不耐烦了。“有一个动物说您不是百兽之王。”“我要去见见他”老虎气愤的说。小白兔带着他到河边对他说:“要想见到他必需跳到河里面。”怒火中烧的老虎不顾一切跳进去,最后被淹死了。这篇文章告诉我们只要想办法就能解救自己。

白兔作文 篇13

一对长长的耳朵,一对红宝石似的眼睛,三角开似的小鼻子,三瓣小嘴吧,身上的绒毛洁白洁白的,没有一丁点杂色,毛绒绒小尾巴就似乎是一个小雪球.它就是小白兔。

小白兔爱吃胡萝卜,鲜嫩的菜叶,还小蘑菇。小兔子还喜欢打洞、玩耍、打闹。别看小兔子长得小,后腿长,前腿短,但它咆起来那是脚下生风,我追都追不上。哎,兔子虽小,但也不能小瞧它哦!

有一次,我们全家人都不在家,小兔子一个在家等我们回来。

当我回到家时,家里没有什么异常,只是一个柜子的门开着,里面少了一根萝卜,我来阳台,看看小兔子是否还好,我蹑手蹑脚地来到笼子前,小白兔正吃萝卜呢!这只小兔子可真智慧,即便主人不在,它也会好好照顾自己的。

看,这就是小兔子,一只活泼可爱的小兔子。

租住合同十三篇


随着人们的教育质量的提升,我们可能会用到一些范文,范文能够运用到我们生活的方方面面,有哪些范文值得参考呢?你可以读一下小编整理的租住合同十三篇,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

租住合同 篇1

出租人,_____________

承租人,______________

根据中华人民共和国民法典及相关法律规定,甲方双方经平等协商,就租赁事宜签订本合同。

第一条房屋坐落地址出租方出租的商铺坐落地址,________________,建筑面积_________平方米。

第二条租赁期限租期________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。

第三条租金

1、每年租金为人民币_________元整,经双方平等协商,预交半年租金为人民币_________元整。

2、必须按照约定向出租方缴纳租金。不得无故拖欠租。

第四条各项费用的缴纳

1、电费,由承租方自行缴纳电表底数为_________度,此度数以后的费用由承租方承担,合同期满后承租方不再负责缴纳。

2、使用该房屋进行商业活动产生的其它各项费用均由承租方缴纳,其中包括承租方自已申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用。

第五条违约金和违约责任

1、若出租方在承租方没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人,视为出租方违约,负责赔偿违约金_________元。

2、若承租方在出租方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为承租方违约,承租方负责赔偿违约金_________元。

第六条续租

1、出租方若要求在租赁期满后停止租赁该处商铺的,应当在租赁期满前____日书面通知承租方,如出租方同意续租的,双方应当重新订立租赁合同。

2、租赁期满承租方如无违约行为的,则享有同等条件下对商铺的优先租赁权。

第七条合同终止

1、本合同期限届满,双方不再续签合同的;

2、双方通过书面协议解除本合同;

3、因不可抗力致使合同目的不能实现的;

4、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

5、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

第八条免责条件若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁或造成承租人损失的,双方互不承担责任。租赁期间,若承租方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,承租方需立即书面通知出租方。

第九条争议处理方式

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。

第十条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

第十一条补充本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。

第十二条合同效力本合同自双方签字之日起生效,本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

出租方,____________

联系电话,_________

______年____月____日

承租方,___________

联系电话,_________

______年____月____日

租住合同 篇2

甲方:_______

乙方:_______

第一条为已签订《劳动合同》的优秀员工_________,提供租用住房,并向甲乙双方订立如下合同

第二条以上租房费、管理费等,按标准每月从工资中扣除。房租和管理费随物价上涨情况,作必要调整。

第三条乙方应按照________________的有关规定,向当地水、电管理部门缴交水、电费其他有关费用。

第四条乙方未征得甲方同意,不得擅自拆除、改动房屋结构、上下水管道和电器线路。如甲方批准乙方进行改造,改造费用由乙方自付。对擅自拆除、改动的租房者,除责令其修复外,将终止租用合同。

第五条乙方租用的住房涉及原有设备的正常维修及公共卫生由甲方负责,住房内设备的非正常维修费由乙方自己负责。

第六条乙方应遵守甲方住宅管理规定,应爱护住房,自觉保持楼梯、过道的清洁卫生,对门、窗、水电设备要爱护使用,不得损坏。如有损坏,由乙方按价给予赔偿。

第七条本合同受劳动合同的约束。劳动合同终止,本合同自动终止。如乙方提出提前解除劳动合同时,乙方应于解聘之日起60天内将住房及全部钥匙全部完好交回甲方;如甲方解聘或辞退乙方时,乙方应于被解聘之日起90天内将住房和钥匙完好交回甲方。若乙方被甲方除名,则应在60天内完好交回住房。

第八条如发生第七条所列任何情况,甲方在劳动合同终止日起将乙方收取保证退回住房的住房押金_________元,如乙方按期交回住房及钥匙时,将押金如数退还本人。乙方不按时交回住房、过期仍不搬出的,甲方有权通过法律程序强制乙方搬出,并有权对乙方超期搬出造成的损失进行索赔。乙方过期居住的,甲方将每月征收_________元的住房租金。

第九条本合同所提供的租房,其产权、使用转让权属甲方所有,乙方无权转卖、转租、或转让给他人使用,无权改变其居住用途,否则甲方将终止合同。

第十条甲方将根据乙方职务等变化,有权调整向乙方提供的租房,乙方应无条件服从。甲方调整租房时,对未住满6年以上职工自己所付出的装修费用,视使用时间长短给予部分补偿。

第十一条甲方对企业做出特殊贡献及服务时间长、表现优秀的员工,将提供充满永久性使用住房权利。永久使用权仅给予乙方及其配偶享用,他人不得继承,其产权仍归甲方所有,取得永久使用权的乙方不得转卖、出租及转让给他人使用。甲方提供永久使用权住房时另签新合同。

第十二条随着国家房改工作的深入进行,甲方如按国家房改政策,采取必要的房改措施时,在本合同的有效期内租房使用的乙方要服从于甲方房改的规定。

第十三条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力,并从双方签订之日起生效。

甲方:_________

乙方:_________

_________年____月____日

租住合同 篇3

甲方:

乙方:

甲方在桐梓县红庄有住房一套(七楼105平方米),愿租给乙方居家使用,有关事宜双方商定如下:

一、租期自 年 月 日起至 年 月 日止,租金按年由乙方在每次起租前叁拾天预付给甲方,在预付房屋租金期限内,房租费不变;

二、房租费随市场状况上调,目前商定按每年 元(大写: ),计算并预交房租,期满前再续约或解约;

三、甲方向乙方提供生活用水及单相照明电源,乙方按实际用量按月交费,乙方所使用的水、电维修(含下水道疏通)均由乙方负责;

四、租期未满甲方提前收回房屋及乙方提前退租均视为违约,违约方按涉及违约金额的30%支付违约会给对方,甲方收房及乙方退租均应提前15日通知对方(如遇房屋拆迁改造等特殊原因提前交还房屋不属甲方违约);

五、乙方不得随意改变房屋结构,并对室内外设施及家俱家电等负责保护,如有损坏由乙方负责修复;乙方退租交还房屋时,应保持使用时的原样,不得人为损坏或改变;

六、乙方不得将房屋顶让或转租他人,否则视为违反约定,甲方有权收回房屋并追究乙方违约责任;

七、乙方向甲方交付 元保证金,退租时完好交还房屋、并结清各项费用后由甲方全额退还给乙方。

八、本协议双方签字、乙方预付房屋租金后生效,租赁期满乙方完好交还房屋后本协议自行解除;

九、未尽事宜双方协商觯决。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

室内物品:电热水器(80升),抽油烟机,电磁炉,电饭锅,液晶电视机(32寸含接收设施),饮水机,三推门衣柜两壁,沙发一套,茶几,木床三件(含床垫)

租住合同 篇4

租住合同是指房屋出租方和承租方之间达成的一份书面协议,约定双方在租赁期间的权利和义务。租住合同在租房交易过程中扮演着重要的角色,保障了双方的利益,以及规范了租赁行为。


在租住合同中,必须明确双方当事人的身份和联系方式。出租方应该提供详细的房屋信息和租金标准,包括房屋的面积、布局、设施设备等情况,以及租金的支付方式和周期。承租方则需要提供个人基本信息和联系方式,确保租赁双方的身份真实可靠。


在租住合同中,需要明确租赁期限和起止时间。双方应协商好租赁期限,约定好起止时间,并在合同中明确注明。这样可以避免因期限问题引发的纠纷,也有利于双方做好合同履行的准备。


除此之外,租住合同中还需要约定租金支付方式和周期。双方应明确租金支付的方式,一般包括银行转账、现金支付等方式。同时,租金支付的周期也要明确规定,如月付、季付、半年付等。这样既方便了租赁双方的经济往来,也确保了合同的履行。


在租住合同中,需要约定好房屋的使用规定和维修责任。出租方在合同中应明确规定房屋的使用用途,禁止承租方从事违法活动;同时约定好房屋的维修责任,明确谁来承担装修和维修的费用。这样可以避免因维修问题引发的纠纷,保障双方的权益。


在租住合同中,应包含租赁双方的违约责任和解决纠纷的方式。约定好违约责任可以有效减少纠纷的发生,也为纠纷解决提供了规范的途径。双方可以约定选择仲裁、调解或司法诉讼等方式解决争议,确保合同执行的有效性。


租住合同是租房交易中必不可少的一份文件,它规范了双方的权利和义务,保障了租赁双方的利益。在签订租住合同时,双方应该认真仔细地阅读合同内容,确保了解自己的权益和责任,避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。只有合同内容详细、具体、生动,才能保障租赁交易的顺利进行,实现房东和租客的共赢。

租住合同 篇5

甲方:_______

乙方:_______

为了确保甲、乙双方的.合法权益,现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下:

第一条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于___市__号2栋4单元8楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售给乙方,其中:住宅建筑面积为153.18平方米,车库杂物房建筑面积__平方米。

第二条上述住宅及车库杂物房的出售价为人民币壹拾陆万元整。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

第三条付款方式:实行分期付款,首期支付陆万元整,第二期支付壹拾万元整。具体支付时间及方式如下:

乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付壹拾万元整。

第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回《房产证》后的十五日内,与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。

第五条上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权,原入住人员或存放的物品必须在住宅所有权过户后的十五日内搬离。

第六条鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权,仅取得车库杂物房的《使用权出让证》,而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况,该车库杂物房及对应的《使用权出让证》自乙方付清上述购房款之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。

第七条上述住宅及车库杂物房的交易金额不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费,此项税费由乙方承担。

第八条违约责任:

乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的,由甲方按日加收违约金额的百分之的违约金。

甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》以及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方的,甲方除必须将住宅《房产证》及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方外,必须按日支付全部售房款百分之的违约金。

甲方未在规定时间内搬离上述住宅及车库杂物房的,必须按市场房屋出租价格的三至五倍价格向乙方支付房屋租金。

房屋买卖协议签订后,甲方违约不出售上述住宅及车库杂物房,如已收取乙方的购房款的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外,必须另行支付给乙方三万元整违约金;如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的80%退回给乙方;如未支付任何购房款,无论哪一方违约,违约方应向对方支付违约金壹万元整。

第九条本协议经双方签字并经市公证处公证后生效。

第十条本协议一式三份,甲乙双方各执一份,市公证处存一份。

甲方:_______

乙方:_______

日期:_______

租住合同 篇6

房东为甲方:____

租赁方为乙方:____

经甲乙双方协商,订立以下合同:

一、租赁房为:___房内已有设施有:

另增加设施有:

二、租期为:___年(月),即从___到、

三、租金为:___元/月(含闭路电视费13元/月)

乙方从租赁之日起每月___日交付租金给甲方,若缴租金延期,则按延期总天数乘5元/每天的金额另交滞纳金给甲方。

管理费、水费、电费、卫生费等均由乙方另行自付。

四、安全及其它事项:乙方租赁期间,不得利用租房进行违法违规活动,要确保用电、用水、防火、防盗等各项安全防范,否则后果自负。

爱护屋内设施,若设施损坏或遗失应照价赔偿。不得带闲杂人员入内、不得喧嚣、注意公共卫生,以免影响他人生活。不得将该房转租他人。

五、违约责任:乙方自订合同之日付给甲方___元压金。双方有违约者,以此压金数付给对方。乙方租金超过交付日期10天仍未缴给甲方,则视为违约,甲方有权收取乙方全部压金并把该房转租给他人。无特殊情况,租赁期到时,压金由甲方如数退还给乙方。

本合同一式贰份,双方各执一份。

甲方(签字)乙方(签字)

电话:电话:

银行帐号:

____年___月___日____年___月___日

租住合同 篇7

出租方:_____

承租方:_____

一、经甲乙双方协商,甲方将自有的约三百平方米二层楼房出租给乙方作为饭店经营场所。

二、租赁期为______年。从______年______月______日始,至______年______月______日止。租金每年为______元整。支付方式为一年一交,以收条为凭。

三、租赁期间,乙方如装修、增项、改造需甲方同意方可进行,费用自理。期满后一切不可移动的设施归甲方所有,其中包括餐桌,餐具等设备。

四、租赁期间,甲方负责安装供暖设备并负责供暖。取暖费、水电费、物业管理费、卫生费等均由乙方自行承担。

五、合同期间,乙方对房屋有使用权,并负责维护、保养,房屋结构不能改变,如遇跑水、门窗损坏等均由乙方负责。

六、本合同有效期满,甲方将租赁房屋继续出租,在同等条件下,乙方有优先承租权。甲、乙双方就续租达成协议的,应签订新合同。

七、租赁期间、安全问题由乙方完全负责并遵守楼纪楼规,不得影响邻里休息或在本租房内进行从事违法违纪或危害社会公德之事。

八、租金必须在每年的_________月_________日之前交齐,如未及时交纳租金及时其他应承担的费用,否则甲方有权收回房屋,由此造成的损失由乙方承担。

九、租赁期间乙方对房屋有使用权,不准转租转让,如遇房屋出售,乙方无条件服从,合同终止。

十、租赁期间如甲方自供暖期间温度未达到国家规定18度乙方有权不交取暖费,如入网取暖情况与甲方无关。

十一、合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。本合同一式两份,

甲、乙双方各执一份。从签订之日起生效。

甲方:_____

乙方:_____

签订日期:_________年______月______日

租住合同 篇8

出租方(甲方):

承租方(乙方):

甲方将 单间房屋出租给乙方经营使用,特订如下条款:

一、租用面积为m2,租金为每月_________元,按_________月支付,在每_______月_______日之前支付。

二、租期为_________个月,从_________年_________月______日开始计算。如一方需终止或延期,均需提前_________天通知对方并征得同意方可。

三、租期内,水、电费、物业费、有线电视费由乙方支付,电起____________度,水________吨。

四、租期内乙方应爱护房屋设施,不得任意改变房屋结构,损坏物品赔偿。

五、乙方向甲方交纳押金_________元,退房时,交清所有费用后,押金返还给乙方。

六、双方商定,乙方拖欠房租七天以上,且乙方毫无音讯,可视为乙方单方违约,甲方可终止合同,并可自行开启房门采取适当措施。

七、租赁期间乙方不得从事违法活动,否则后果自负,需注意防火防盗,如有相关事故发生,一切责任由乙方自行负责。

八、租赁期间,房间内一切设备设施在使用过程中出现损坏,由乙方负责维修,如无法维修复原,由乙方照价赔偿。

九、本合同从签订之日起生效,如违约,遵照合同有关条款处理,未尽事宜,双方协商解决。

附:家具电器清单

甲方签字:

乙方签字:

身份证号:

身份证号:

联系电话:

联系电话:

年月 日

租住合同 篇9

2022廉租住房出租合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。廉租住房出租合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022廉租住房出租合同正文内容

合同编号:_________

签订合同人:

甲方:_________(出租人)

乙方:_________(承租人)

根据《_________》的规定,乙方符合租住廉租住房的条件。现甲、乙双方按照有关规定,在平等、自愿、协商一致的革础上。就廉租住房的租赁事宜订立本合同,供双方共同遵守。

一、甲方按政策规定将座落在_________区_________路_________号_________单元_________户的住房(使用面积_________平方米)租赁给乙方。乙方愿意承租该房屋作住房使用。

二、租赁期限_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

三、月租按_________元/平方米计收,月租额计人民币_________元。今后政府调整住房租金标准时,应按新的租金标准重新计算月租额。

四、租金交纳方式:_________。

五、交租时间:乙方应按月及时交租,无故拖欠租金时,甲方加收月租额_________%的滞纳金。

六、租赁期间甲方不予办理更名过户手续。

七、乙方家庭收入提高,不再享受最低生活保障时应腾退该房。如拒不腾退,自应腾退之日起6个月内甲方对其收取成本租金;6个月后收取成本租金。

八、乙方在租赁期间发生下列情况之一时,甲方有权解除合同,收回房屋:

1.将承租屋私自转租或转让的;

2.将承租的房屋作价资,与第三者进行联营或合营商业、服务业,变相出卖使用权的;

3.无正当理由拖欠租金六个月以上或房屋连续闲置一年以上的;

4.私自调换住房的;

5.外迁、外调或其他原因腾出房屋的;

6.利用承租房屋进非法活动的。

九、乙方负有爱护、保管承租的房屋及其附属设各的义务。如有损坏,应负责修复或按价赔偿。

十、上述房屋因政府需要另作他用时,双方均应服从,合同终止。乙方的住房由政府或甲方负责解决。

十一、本合同履行过程中发生纠纷时,当事人可:

(1)向_________仲裁委员会申请仲裁( );

(2)向人民法院起诉( )。

十二、本合同未尽事宜,由双方按有关法规、政策的规定执行。

十三、本合同自双方签字之日起生效。

十四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等效力。

甲方经办人(盖章):_________ 乙方(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

租住合同 篇10

甲方(出卖人):

乙方(买受人):

为多方筹集房源,确保完成 年下达的我县廉租住房建设任务,彻底解决城市低收入家庭住房困难,甲乙双方本着友好协商、诚实信用以及平等自愿的原则,经甲乙双方协商同意,签订如下房屋买卖协议:

一、甲方所售住房坐落在 ,结构 套,建筑面积_ 平方米。

二、住房售价暂按 元∕平方米,总价 元,大写元整。单价由工程前期费用、工程建安成本、附属设施及配套、土地、税金五项构成,具体按甲乙双方认可的中介机构决算的单价为准。

三、付款方式:协议签订生效后,乙方先预付给甲方 款,工程进入三层支付 成后支付到 体竣工后支付到 余工程全部竣工后按实结算。

四、交工时间: 年 月 工程交付使用。

五、工程现场拆迁、移杆等影响工程建设的由乙方负责。

六、工程建设过程中产生的各项规费由乙方负责。

七、双方责任:甲方不能按期交付住房、乙方不能按期付款的,按收购住房总价的万分之二承担违约责任。

八、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋、土地登记机构各执一份。

七、本协议由乙方负责解释。

八、本协议自签订之日起生效。

甲方: 乙方:

法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

委托代理人(签章): 委托代理人(签章):

年 月 日 年 月 日

租住合同 篇11

户主,

租赁户,

经甲乙双方协商,甲方同意将房租赁给乙方,双方本着平等、自愿的原则达成如下一致意见,

一、租赁期限,期限为________年,合同到期后另续。

二、价格及付款方式,每年按___元计算,一次性以现金方式付清合同约定租赁期的租赁总价___

三、其它事项,

1、乙方不能破坏房屋结构,到期后装潢部分原则上不得拆除,若乙方必须拆除则必须恢复房屋原状。

2、破坏部分要折价赔偿。

3、房屋租赁期间发生的水、电、暖及物业管理等一切费用均由乙方自行承担。

4、合同到期时,乙方优先续赁;若乙方不再租赁,须提前____月通知甲方。

5、乙方必须服从小区治安、卫生等一切管理制度。

6、在乙方租用期不得有违法乱纪的犯罪行为,不得搞封建迷信及教派组织行为,不得做为危险品及其它库房使用。

7、若乙方中途转让房屋租赁权,必须通知甲方,通过甲方,双方交清一切费用后方可转让。

8、租赁期间若乙方拖欠、拒付上述费用的,甲方有权在任何时候终止合同。

9、如乙方不愿再租赁房屋,应提前一个月通知甲方。

10、未尽事宜,双方协商解决。

四、本合同一式二份,每份二页,双方各执一份。

甲方,联系电话,

乙方,联系电话,

签定时间,________年____月____日

租住合同 篇12

甲、乙、双方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和长春市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。

一、出租物业坐落地点及设施情况:

1.甲方将其位于地址______________ _的房屋(以下简称“该房屋”)租给乙方使用,用途为__________,房屋面积为__________平方米。

2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。

床 挂衣柜 床头柜 美容凳 墙壁桌 马桶洗漱台喷淋梳妆镜 房卡 有线电视空调电话机淋浴盒 淋浴屏 垃圾桶 拖鞋 杯子 备注:

1.该房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。

2.租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。

3.租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。

1.该房屋租金为人民币____元整/月(此价格不含相关税费),乙方应同时交纳房屋设备设施押金____元给甲方。

2.乙方交纳租金及设备设施使用押金,以甲方实际收到为准。

3.乙方需提前一个月续交租金,若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一周,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。

1、 乙方不得擅自将承租的.房屋转让、转借他人或擅自调换使用。

2、 乙方不得擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途。

3、乙方不得在该房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为。

4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担违约责任。

5、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。

6、租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方承担全部责任和服从甲方监督检查。

7、租赁期间,乙方不得使用大功率电器设施,使用前必须事先通知甲方同意,如未经同意私自使用所造成后果由乙方承担责任,甲方会定期负责监督检查。

1.租赁期限届满经甲、乙双方协商一致本合同终止。

2.乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。

3.若乙方违约,甲方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,

(1)未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;拖欠房租壹个月以上的,乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。

(2) 租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金按实际天数提前向甲方支付租金。

(3) 租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。

租住合同 篇13

咀方: 丘北县住房保障工作领导小组办公室

乙方: XX

根据《中华人民共和国合同法》、《廉租住房保障办法》、《丘北县城镇廉租住房管理实施细则》及其他有关法律、法规之规定,甲方与乙方就租赁廉租住房相关事项做如下约定:

一、廉租房屋基本情况

(一) 房屋座落:

双龙营镇中心小学校廉租住房 3 单元 601 号房。

(二) 房屋设施、设备情况:水表 1只,电表1只,独立厨房1间;独立卫生间1间。防盗门一扇,其它房间为塑钢门,灯具、卫生洁具等。

二、租赁期限和用途

(一) 租赁期限:租赁期限为壹年,自20xx年11月20日起至20xx年11月19日止。

(二) 房屋用途:乙方承租该房屋仅作为其家庭成员居住使用。

第三条 租金及其支付、结算

(一) 房屋租金按面积计算,根据政府规定,租金分为配租标准内租金和超配租标准部分租金两部分。具体如下:

1、配租标准内租金:配租标准使用面积为 50㎡,月租金标准为 1 元/㎡,该项租金为人民币50 元;

上述两项合计后,该房屋月租金为 50 元(大写人民币柒拾元正)。

2、支付方式:乙方在合同签订之日一次性付给甲方一年期租金,共计600元(大写人民币陆佰元正)

3、其他费用:小区物业管理费、水电费及电视收视费由乙方处理,按相关规定执行。

三、房屋修缮约定

咀乙双方按《丘北县城镇廉租住房管理实施细则》执行。

四、 合同的解除与终止

(一)租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除租赁合同,收回房屋,并索赔损失:

1、未如实申报家庭收入、家庭人口及住房状况不是“双困”家庭的;

2、家庭人均收入连续一年以上超出丘北县廉租住房政策确定收入标准的;

3、家庭人均住房建筑面积超过12平方米以上的;

4、乙方转让、转租、转借或互换全部或部分承租房屋的;

5、乙方拆改变动承租房屋结构或改变本合同约定的房屋用途;

6、乙方故意损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的;

7、不按时缴纳房屋租金,超期7天(含7天)以上的;

8、连续三个月以上未在廉租住房内居住的(含三个月);

9、利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动;

10、不按约定安全使用房屋导致发生房屋倒塌、火灾等安全事故的。

定金合同十三篇


现今很多公民的维权意识在不断增强,我们用到合同的地方越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编收集整理的定金合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

定金合同 篇1

大学刚毕业的王先生,想要在盛泽镇开办一家品牌服装连锁店,后来看到了房东张老板贴出来的租店告示。王先生对该店铺的地理位置以及面积大小基本满意。在和房东张老板初步交涉后,王先生当场交付了1万的定金,并且约定择日详谈细节后再签订书面租房协议。

两天后,王先生再测量店铺面积,发现店铺面积并未符合其经营品牌连锁店的最低要求,王先生跟张老板多番协商未果后,王先生一纸诉状将张老板告上了法庭,认为张老板曾口头承诺店铺有80多平米,要求张老板双倍返还定金。张老板认为王先生因自身原因拒绝租赁,已构成违约,要求没收定金。

法院审理后认为,双方就租赁事宜达成初步意向后,张老板收取的`租房定金,系订约定金,租赁合同此时尚未成立。在具体协商中,双方对合同的主要条款,即面积问题无法达成一致,属于不可归责于双方的事由。对于合同不能订立,双方均无过错,适用定金罚则条件不成就。现王先生要求张老板双倍返还定金,张老板要求没收定金均缺乏依据,依法判决张老板返还王先生定金1万元。

定金合同 篇2

甲方(出租方):***海宁皮革博览城

乙方(承租方):

甲乙双方根据平等、自愿原则,为维护双方的合法权益,经双方协商一致,签订以下协议:

一、协议事项:

1、甲、乙双方经协商确定,甲方将位于***海宁皮革博览城 号商铺租赁给乙方使用,租赁面积(建筑面积)约为: ㎡,经营品类及品牌为 ,年租金总额为 元;约定租用时间为_3年。

2、、根据以上约定事项,乙方在签订本协议时向甲方交纳租赁定金 20xx 元,人民币(大写: 贰千______元整)。

二、甲方权利及义务:

1、乙方为租赁业主,只能在甲方划定的租赁区租赁。

2、为了显示甲、乙双方公平公正原则,甲方公告相关政策及相关约定,乙方确认已对相关政策和约定清楚、明白、无异议。

3、甲方市场实行划行归市,乙方必须按双方约定进行经营,不得在规定区域经营其他区域的产品,否则视为违约。

三、乙方权利及义务:

1、乙方应遵守国家法律、法规及甲方现有及在租赁协议期内新增的管理制度,并对其在经营期内的一切经营行为和债权债务承担全部责任,依法文明经营,经营的.产品品质不低于国家强制性标准,不得经销假冒伪劣产品。

2、乙方有权在约定的场地及场地经营范围内独立从事合法经营活动,独立承担民事责任,严格遵守国家税收、工商等部门的管理规定。如果乙方超出或变更本协议第二条约定的经营范围,应当事先征得甲方的书面确认,否则,属于乙方违约,甲方有权终止协议并要求乙方赔偿损失及支付乙方应当支付但尚未付清的相关费用,同时甲方有权向乙方收取相当于三个月租金和综合管理费的违约金。

4、乙方应维护甲方的整体企业形象,文明经商,公平竞争,不得使用不正当竞争手段。

5、乙方保证所销售的产品,同品牌、同规格、同型号、同材质即同一产品在同一城市最低价。否则,差价双倍返还给顾客。

四、乙方签订本协议时须向甲方出示身份证原件,并将身份证复印件提供给甲方留存一份。

五、乙方签订本协议时须向甲方提供经营商品的相关资料。

六、乙方在 ,须到海宁豪庭丽晶假日酒店 房,签订租赁合同,办理相关手续,并付清本协议

第二条的约定租金。逾期视作乙方自动放弃所定店铺,定金不予退还。

七、乙方信息必须如实填写,如有电话、地址等通讯方式变更应及时书面通知甲方,否则因此引起的甲方无法及时通知乙方签订正式租赁协议等后果,由乙方自行承担。在超过甲方规定的协议签订期限后,视乙方自动放弃,甲方有权对乙方所定商铺另行租赁。

九、其他约定事项:1、付款为年付,下次付款为租金到期提前一个月。

2、第一年为扶持乙方经营装修期为8个月。

十、免责条款:因不可抗力导致本协议不能履行的,双方应协商妥善处理。(不可抗力指发生战争、地震、特大天灾等)

十一、甲乙双方因本协议发生争议时,应协商解决。协商不成时,提交甲方所在地基层人民法院审判。

十二、(1)本协议自双方签字或盖章之日起生效,自双方签订的商铺租赁协议履行完毕时终止,本协

议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份;

(2)本协议作为双方签订的商铺租赁协议的组成部分,具有同等法律效力。

甲方:***海宁皮革博览城 乙方:

代表人: 代表人:

地址:地址:

联系电话: 联系电话:

传真:传真:

邮编:邮编:

签约时期: 年月日 签约时期: 年月日

定金合同 篇3

甲方:________

乙方:________

为确保甲、乙双方签订的________年________字第________号合同(以下称主合同)的履行,双方经协商一致,就定金担保事宜达成如下协议:

第1条依据主合同,甲、乙双方应履行如下义务:________。

第2条甲方应在本合同签订之日起________日内向乙方交付定金________元整。

第三条本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除,除非使双方协商一致并达成书面协议。

第四条甲方履行主合同义务后,乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。

第五条甲方不履行主合同,无权要求返还定金;乙方不履行主合同,应当双倍返还定金。定金罚则的`执行,不影响任何一方要求赔偿的权利。

第六条本合同经双方签章自定金交付之日起生效。

甲方(公章):_____________ 乙方(公章):________

法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________

________年____月____日 ________年____月____日

签订地点:________ 签订地点:________

定金合同 篇4

甲方:(卖方): __________________________________________________________________________

住所:__________________________________________________________ 邮编 :___________________

法定代表人:__________________________________________________ 联系电话:__________________

委托代理机构:_____________________________________________________________________________

住所:____________________________________________________________ 邮编 :_________________

法定代表人:_____________________________________________________ 联系电话:_______________

乙方 ( 预订方 ):__________________________________________________________________________

住所 :__________________________________________________________ 邮编 :__________________

证件名称:________________ 证号:________________________________ 联系电话 :______________

法定代表人:_________________________________

委托代理人: ________________________________

住所 :__________________________________________________________ 邮编 :__________________

证件名称:________________ 证号:________________________________ 联系电话 :______________

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本合同。

第一条 乙方预订座落___________________ ____________ ____________ ____________房屋(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋的所有权证(证书号: ________________ ),并经_____________ 测绘机构实测 ,该房屋建筑面积为 ___________ 平方米。

第二条 甲、乙双方约定按下述第 种方式计算该商品房价款:

1、按建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米 元,总金额 ( 币) 元整。

2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为( 币)每平方米

元,总金额( 币) 元整。

3、按套(单元)计算,该商品房总价款为( 币)元整。

第三条 乙方同意签订本合同时,支付定金人民币__________________ 元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保,签订商品房出售合同后,乙方支付的定金转为房价款。

第四条 甲、乙双方商定,预订期为 ______天(不超过十五天),乙方于______ 年______月______ 日前到 ___________________________________________ 与甲方签订《商品房买卖合同》(浙江省建设厅、浙江省工商行政管理局联合监制)。

第五条 甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。

第六条 在本合同的'第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房出售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。

第七条 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房出售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;

2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房产权利的。

第八条 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:

1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、查封等事实的。

第九条 甲乙双方应当在约定的期限(不超过十五天)内签订商品房销售合同。约定期限内未签订的,本合同自动失效。

第十条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:

1、 提交杭州仲裁委员会仲裁。

2、 依法向人民法院起诉。

第十一条 本合同一式______份,甲乙双方各持______份,___________________________________ 、___________________________各执一份。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

年 月 日 年 月 日

定金合同 篇5

甲方:

乙方:

丙方:**法律事务所

甲方拟购买乙方位于 市 花园第 栋第 号房屋,甲乙双方于20 年 月 日签订了《房屋买卖合同》,约定由丙方为甲乙双方监管、转付甲方应支付给乙方的购房定金/预付款/首期款/余款人民币 万元。据此,甲乙丙三方经协商订立本《资金监管、转付协议》。

一、甲方依照《房屋买卖合同》规定向丙方汇入了购房定金/预付款/首期款/余款人民币 元,同时, 方依照甲乙丙三方于20 年 月 日签订的《委托代理合同》的约定向丙方汇入了法律服务代理费人民币 元之后,丙方始开始履行资金监管、转付责任。

丙方帐号: 开户银行:中国 银行 支行。

二、甲乙双方在《房屋买卖合同》中约定的资金监管、转付方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款的条件是: 。

该条件成就时,乙方持经 方确认的 (文件/资料)向丙方要求转付购房定金/预付款/首期款/余款,丙方必须在___日内转付。在此情形下,丙方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款无需征求甲方的'同意。

乙方帐号: 开户银行: 。

三、《房屋买卖合同》规定的期限届满之后的 天内,甲乙双方约定的资金监管、转付方向乙方转付购房定金/预付款/首期款/余款的条件仍未成就,甲方即可书面要求丙方将监管的购房定金/预付款/首期款/余款人民币 元全部退回,丙方必须在甲方提出书面通知请求后 日内办理退款。在此情形下,丙方向甲方办理退款无需再征求乙方的同意。

甲方帐号: 开户银行: 。 (与转入一致)

四、丙方依照本协议第二、第三条的规定履行了购房定金/预付款/首期款/余款转付或者退款手续之后,丙方的监管、转付责任终结。

五、甲乙双方履行《房屋买卖合同》中的任何责任均由甲乙双方自行承担,而与丙方无关。丙方违反本协议第二、第三条的规定办理购房定金/预付款/首期款/余款的转付或者退款手续,丙方应向甲方或者乙方承担赔偿责任。

七、丙方根据本协议履行了资金监管、转付责任, 方无权要求丙方退回交付的法律服务代理费。

六、本协议经甲乙丙三方签章后生效,三方各执一份。

甲方:

乙方:

丙方:**法律事务所

20 年 月 日

定金合同 篇6

原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业XX,工作单位白银市XX局,住白银区长安路XX号,联系电话XXXXXXXXXXX。

被告:张明生,男,19XX年XX月XX日生,汉族,身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,职业,工作单位白银市XX局白银分局,住白银区西山路XX号楼2单元XXX室,联系电话15309xxxxx996。

诉讼请求:

1.撤销原、被告之间购房合同;

2.判令被告承担违约责任,向原告双倍返还定金人民币20000元;

3.由被告承担本案所有诉讼费用。

事实和理由:

20xx年8月初,原告经同事介绍,意向购买被告位于白银西区苹果家园22号楼4单元401室的房产一套,看房过程中,被告介绍,该房产实际所有人为其朋友仙云辉,仙云辉将该房产全权委托给被告,由被告代理出售,房产面积106.77平方米,建造年代为20xx年。当原告及家人问及该房屋日后装修能否砸掉非承重墙改造房屋格局时,被告满口

答应可以砸墙,基于建筑常识,原告认为该房屋为框架建筑结构(实际为砖混结构),被告对此持默认态度,没有对房屋建筑结构这一关键性问题履行其如实告知的义务。

原、被告双方于20xx年8月11日就购房一事再次进行坐谈,期间原告多次问及被告,购买此房产除购房款、过户费、税费外是否还需原告承担其他费用,被告称再无其他费用,双方于当日晚达成口头购房协议,约定房屋总价为41万元人民币,为表购房诚意,原告当即付给被告购房定金1万元,由被告开具标注有“定金”字样的1万元借条一张留存于原告处。

20xx年8月13日,原告筹备房款之余在苹果家园物业管理处询问苹果家园22号楼4单元401室房产情况,物业管理处工作人员告知原告,该房产为砖混式建筑结构,绝不能砸墙改变原房屋格局,否则将直接影响到整栋楼的住户安全,除此以外还拖欠物业费用6000多元。原告立即给被告打电话进行交涉,但被告坚持自己隐瞒房屋建筑结构及物业费用的行为没有过错,极力主张让原告忽略房屋结构问题并由原告承担6000多元物业费用,交涉无果。后原告多方联系被告,提议协商解决争端以继续履行合同,但被告寸步不让,坚持由原告单方面承担全部责任。20xx年8月27日晚,原告再次电话联系被告,被告明确表示已将此房产在白银区某房产中介登记出售,即将与他人签订购房合同,无意向原告出售此房产,并拒绝退还原告支付的定金,此事实有当晚电话录音材料为证。

综上,原告认为,原、被告之间虽未签订书面房屋买卖合同,但被告出具给原告的借条及20xx年8月27日晚电话录音材料,可证实交易双方、交易标的和交易价格,已经形成合法有效的房屋买卖合同关系。被告在房屋交易过程中违背诚信,不履行其如实告知房屋情况的义务,刻意隐瞒房屋建筑结构、拖欠的物业费用等关键性问题,产生分歧后,被告推卸己方责任,以定金为要挟,迫使原告接受其无理条件,为合同进一步履行制造障碍,合同目的落空;另一方面被告在未撤销与原告已形成的购房合同情况下,又将房屋登记出售给第三人,事实上已购成“一房多卖”。 被告的.这些行为不仅浪费了原告巨大的精力和时间,同时也严重损害了原告的利益。为维护自己的合法权益,诉至贵院,请贵院依法支持原告的诉讼请求。

此致

白银市白银区人民法院

起诉人:XXX

20xx年9月28日

定金合同 篇7

委托人甲(出售、出租方)

居间方

委托人乙(买入、承租方)

第一条 订立合同的前提和目的

依据国家有关法律、法规和本市有关规定,三方在自愿、平等和协商一致的基础上,就居间方接受委托人甲、乙的委托,促成委托人甲、乙订立房地产交易____________(买卖/租赁)合同,并完成其他委托的服务事项达成一致,订立本二手房居间合同。

第二条 (提供居间房地产的座落与情况)委托人甲的房地产座落于___________市___________区(县)_____________路____________弄___________号__________室共___________套,建筑面积为_____________平方米,权属为____________,权证或租赁凭证编号_______________,其他情况_________________。

委托人乙对该房地产情况已充分了解。

第三条 委托事项

(一)委托人甲委托事项(共__________项)

主要委托事项:

1、________________________________________________

2、________________________________________________

其他委托事项:

1、________________________________________________

2、________________________________________________

3、________________________________________________

(二)委托人乙委托事项:(共______项)

主要委托事项:

1、

2、

其他委托事项:

1、

2、

3、

第四条 佣金标准、数额、收取方式、退赔

(一)居间方已完成本合同约定的委托人甲委托的事项,委托人甲按照下列第 种方式计算支付佣金;(任选一种)

1、按该房地产______________(总价款/月租金计)______%,具体数额为___________币__________元支付给居间方;

2、按提供服务所需成本计____________币___________元支付给居间方。

(二)居间方已完成本合同约定的委托人乙委托的事项,委托人乙按照下列第__________种方式计算支付佣金;(任选一种)

1、按该房地产___________(总价款/月租金计)__________%,具体数额为_____________币____________元支付给居间方;

2、按提供服务所需成本计_____________币____________元支付给居间方。

(三)居间方未完成本合同委托事项的,按照下列约定退还佣金:

1、未完成委托人甲委托的主要事项第( )项、其他事项第( )项的,将合同约定收取佣金的____________%,具体数额为___________币________________元,退还委托人甲。

2、未完成委托人乙委托的主要事项第( )项、其他事项第( )项的,将合同约定收取佣金的 %,具体数额为_________币_____________元,退还委托人乙。

第五条 合同在履行中的`变更及处理

本合同在履行期间,任何一方要求变更合同条款的,应及时书面通知相对方,并征得相对方的同意后,在约定的时限_______天内,签订补充条款,注明变更事项。未书面告知变更要求,并征得相对方同意;擅自变更造成的经济损失,由责任方承担。

本二手房居间合同范本履行期间,三方因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等效力。

第六条 违约责任

(一)三方商定,居间方有下列情形之一的,应承担违约责任:

1、无正当理由解除合同的;

2、与他人私下串通,损害委托人甲、乙利益的;

3、其他过失影响委托人甲、乙交易的。

(二)三方商定,委托人甲、乙有下列情形之一的,应承担违约责任:

1、无正当理由解除合同的;

2、未能按照合同约定提供必要的文件和配合,造成居间方无法履行合同的;

3、相互或与他人私下串通,损害居间方利益的;

4、其他造成居间方无法完成委托事项的行为。

(三)三方商定,发生上述违约行为的,按照合同约定佣金总额的___________%,计__________币_________元作为违约金支付给各守约方。违约方给各守约方造成的其他经济损失,由守约方按照法律法规的有关规定追偿。

第七条 (发生争议的解决方法)

三方在履行本合同过程中发生争议,由三方协商解决,协商不成的,按本合同约定的下列第( )项进行解决:

1、向_____________仲裁委员会申请仲裁

2、向法院提起诉讼

第八条 订立合同数量

本合同壹式____份,甲、乙、丙三方各执____份。

甲方(公章):________ 乙方(公章):________

法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________

________年____月____日 _______年____月____日

签订地点:________ 签订地点:________

定金合同 篇8

出售方(甲方):

买受方(乙方):

一、双方交易的房地产基本情况:(若本条描述的该房地产之条件与实际情况不符或不详尽,则以该房地产权属证明或相关法律文书的记载内容为准,且双方同意不再另行签订补充协议予以变更和确认。)

1。1类型:□住宅□花园住宅□办公楼□商铺(商场)□其他

1。2交易房屋坐落于区路弄号室以及其附属的号车位;

1。3建筑面积:平方米(具体面积以产权证登记为准);户型:室厅卫;

1。4权利人;

1。5房地产权证/房屋所有权证编号:沪房(地)字()第号;

预售合同预售登记编号:;

1。6室内装修情况:;

1。7附属设施、设备:;

1。8是否已设立抵押:□否□是,抵押权利人:;贷款余额:约元;

贷款余额处理方案:□甲方自行还清;□乙方首期房价款由丙方保管并优先用于偿还,余额转付甲方/不足部分甲方自行补足;□转由乙方承担(转贷款,或称转按揭)

1。9是否已设立租赁:□否□是(租赁期限:年月日至年月日),是否已取得承租人放弃对该房地产优先购买权的书面证明:□否□是

1。10其他约定事项:;

二、乙方为表示对甲方所有的房地产之购买诚意,向甲方支付定金计人民币元整。

三、买房条件:

3。1房价款:人民币元整。

3。2房价款的支付方式:

3。2。1首期房价款为元(其中包括乙方已经支付的定金元)。

如需用于偿还贷款的,乙方应与买卖合同签订后且抵押权人许可的最短时间内替甲方支付至甲方的抵押房款还款账号,如有剩余转付甲方,如果不足甲方自行补足,并应该由甲方办妥该房屋的抵押解除手续。

如甲方自行筹款还清贷款的,乙方应当于房屋买卖合同签订日内直接支付给甲方,在抵押权人许可的最短时间内,甲方自行筹款解除该房屋的抵押并办妥相关手续。

如该房屋没有抵押,首付款应当于签订房屋买卖合同日支付支付给甲方。

3。2。2第二期房价款元。

a乙方自筹资金支付的:在申请办理过户手续并由乙方收到收件收据回执当日,乙方直接支付给甲方。

b乙方银行贷款需要支付的,由乙方的贷款银行支付,房款期限以银行贷款实际放款日为准。乙方银行贷款审批手续应当在双方约定的过户日前办妥,否则视为申请贷款失败或者部分失败,乙方应当于过户当日以现金方式直接支付给甲方或者向甲方补足贷款不足部分。

3。2。3尾款计人民币元,应当于办妥交房手续当日支付给甲方,如需担保户口迁移的,应当于约定的户口迁出日付清尾款。

3。3其他:

3。3。1、甲方已经支付给该房地产发展商或物业管理公司或其他相关部门的维修基金(若有)、管理费押金(若有)、电话初装费(若有)、煤气初装费(若有)、有限电视申请费(若有)、等已包含在房价款内,不再另行结算,但以上各项的要名费由乙方承担。

3。3。2、该房地产内的附属设施、设备及室内装饰的'价格均已包含在房价款内,并随该房地产交付同时一并转让乙方。

3。3。3、甲方承诺自该房地产权利转移(送件取得收件收据)之日起的日内,向房屋所在地的公安派出机构办理原有户口(若有)的迁出手续,如由于甲方未及时迁出户口造成乙方损失的,甲方承担赔偿责任。

3。3。4、甲、乙双方应根据国家法律、法规等规定各自承担本交易所产生的税、费。(买卖合同如需公正,公证费用由引发公证的原因方承担,借款抵押合同如需公证,公证费用由乙方承担)。

3。3。5、如3。2。2款b项所述乙方的贷款申请未经贷款银行审核通过或者审核通过的额度不足申请额度,则乙方应于送件当日将其补足并支付给甲方。

四、甲乙双方约定于年月日前签订正式《上海市房地产买卖合同》或类似合同。

如果甲方未能履行本条所述事项的,应当双倍返还定金,如果乙方未能履行本条所述事项可,则已支付甲方的定金不予返还。

五、双方约定应当于签订房屋买卖合同后日内办理房屋买卖过户手续。

六、双方约定应当与过户后日内办理交房手续并应当办妥该房屋的维修基金、水电煤气以及有限电视的过户手续。

七、依据本协议,乙方应当支付给甲方的任何款项。若需通过转帐等方式支付的,甲方同意支付至以下账户:

户名:;开户银行:;账号:;

八、甲、乙双方在本协议盖章处书写的联络地址即为本协议下任何书面通知的送达地址,若因受送达方拒收或因联络地址错误无法送达的,均按照付邮日(以邮局邮戳为准)视作通知方已依本协议给予书面通知。若任何一方联络地址变更的,应及时书面通知相对方。

九、本协议各方约定的其他事项:。

十、本协议一式三份,经三方签章后即为生效,三方各执一份。

出卖方(甲方):买卖方(乙方):

代理人(代表人):代理人(代表人):

证件号码:证件号码:

联络地址:联络地址:

日期:日期:

定金收款收据

本人,身份证号码为

是上海市区路弄号室的产权人,兹收到购买上述房屋的购房定金人民币元整(大写)。

立此为据。

收款人:

年月日

定金合同 篇9

甲方:(卖方):________

住所:____________邮编:_____________

法定代表人:_联系电话:_______________

乙方(预购方):_____

住所:__________邮编:_____________

证件名称:______________证号:______________联系电话:______________

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订《_____________》商品房事宜,订立本合同。

第一条乙方预订____《____________》____________幢____________层____________室(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋商品房预售许可证(证书号:),并经_____________测绘机构预测,该房屋建筑面积为___________平方米。该房屋定于_______年_______月_______日交付。

第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币______________元,乙方预订的该房屋总房价为人民币______________元,乙方采取方式。

第三条乙方同意签订本合同时,支付定金人民币__元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保,签订商品房预售合同后,乙方支付的定金转为房价款。

第四条甲、乙双方商定,预订期为______天,乙方于______年______月______日前到____与甲方签订《上海市商品房预售合同》。

第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房预售合同的附件。

第六条在本合同的第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房预售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房预售合同的,无权要求甲方返还已收取的'定金。

第七条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房预售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房预售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;

2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房预售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第八条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房预售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:

1、甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。

定金合同 篇10

出卖人(以下简称甲方)____________________

买受人(以下简称乙方)____________________

第一条 目的

依据有关法律、法规,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就甲方拥有的二手车过户给乙方的相关事宜,签订本合同。

第二条 当事人及过户车辆情况

(一)甲方基本情况:

身份证

号码____________________

现居住地址____________________

邮政编码 ____________________联系电话____________________

(二)乙方基本情况:

身份证号码____________________

现居住地址____________________

邮政编码 ____________________联系电话____________________

(三)要过户的二手车的基本情况:

车辆牌号_____________车辆类型_____________

厂牌、型号 _____________颜 色_____________

初次登记日期_____________登记证号_____________

发动机号码_____________车架号码_____________

行使里程_____________km 使用年限至______年______月______日

车辆年检签证有效期至______年______月______排放标准

车辆购置税完税证明证号______(征税、免税)

车船使用税纳税记录卡缴付截止期 ______

车辆养路费交讫截止期______年______月(证号______)

车辆保险险种______

保险有效期截止日期 ______年______月______日

配置______

车辆非重大事故车辆(重大事故包括泡水、严重撞击、火烧、发动机改动等)

第三条 车辆价款、过户手续费

本车价款为人民币 ______元(大写______元),其中包含车辆、备胎以及______等款项。

过户手续费约为人民币______元(大写______元),由______承担(以实际发生费用为准支付)

第四条 定金和价款的支付、过户手续、车辆交付

(一)乙方应于本合同签订时,按车价款______%(20%)人民币______元(大写 ______元)作为定金支付给甲方。

(二)车辆在过户、转籍手续完成前,选择以下第( )项方式使用和保管:

1.继续由甲方的使用和保管。

2.交由乙方的使用和保管。

(三)方应于本合同签订后______日内,将本车办理过户□/转籍□所需的有关证件原件及复印件交付给______方(做好签收手续),由______方负责办理手续;______方为二手车经销企业时,由______方负责办理(过户□/转籍□)手续。

(四)自过户、转籍手续完成之日起______日内,乙方应向甲方支付车价款人民______元(大写______元),同时______方付清过户手续费。支付方式:(现金□/转帐□)

(五)如由甲方办理过户、转籍手续的,应于收到全部车价款之日起______日内将有关证件交给乙方;如车辆由甲方的使用和保管的应于收到全部车价款之日起______日内将车辆交给乙方(交付地点 ______)

(六)______________________________

第五条 双方的权利义务

(一)甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。

(二)甲方属二手车经销企业的,还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。

(三)对转出本市的车辆,乙方应了解、确认买受车辆能在转入所在地办理转入手续。

(四)双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。

(五) ______________________________

第六条 违约责任

(一)违反本合同第四条第3款,致使车辆不能过户、转籍,合同无法继续履行的,本合同解除。甲方违约的,甲方向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的',则乙方无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。

(二)违反本合同第四条第4款,乙方未按合同约定支付的,应按延期天数向甲方支付违约金每天人民币______元。

(三)违反本合同第四条第5款,甲方延期交付过户、转籍的有关证件或车辆的,应按延期天数向乙方支付违约金每天人民币______元。

(四)违反本合同第五条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款,双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。

(五)违反本合同第五条第2款,甲方应向乙方支付车辆价款的______ %(人民币______元)的违约金,并继续提供质量保证及售后服务承诺。

(六)违反本合同第五条第3款,致使车辆不能在转入所在地办理转入手续的,本合同解除,乙方无权要求返还定金,并赔偿甲方相应经济损失。

(七)违反本合同第五条第4款,致使出让车辆不能过户、转籍的,守约方有权解除本合同,违约方应支付人民币______元给守约方,守约方另有损失的,由违约方赔偿损失。

(八)________________________

第七条 风险承担

本合同签订后,车辆在过户、转籍手续完成并实际交付前:

(一)甲方的使用和保管的,由甲方承担风险责任。

(二)乙方的使用和保管的,由乙方承担风险责任。

第八条 争议解决方式

因本合同发生的争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。

当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第______种方式解决:

(一)向上海仲裁委员会申请仲裁;

(二)向人民法院起诉。

第九条 其它

(一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规和规章执行。

(二)双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

(三)本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式三份,由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章)_________ 乙方(签章)____________

签约时间:___年__月__日 签约时间:___年__月__日

x车 主:____________________________ 买方(承买人):___________________________

车 主 地 址: 买 方 地 址: ____________________________

车 主 电 话:买 方 电 话: 车主根据《旧机动车辆交易管理规定》,与买方就下列车辆的交易达成如下协议:

一、车辆情况

车类型号:___________________________车 身 颜 色:_________________________________________ 车牌号码:___________________________行 驶 公 里:_________________________________________发动机号:___________________________燃 料:_________________________________________车架号码:____________________________ 初次入户时间:_________________________________________

二、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“√”为示):

□行驶证正、副本□购置税(费)证□路费收据 □车船使用税标志(发票)

□ 机动车辆登记证书 □定编证(使用证) □营运证 □备胎 □千斤顶 □钥匙

三、确认所购车辆的目前实际状况,不得以车况为由中途退车。

四、车主保证该车的.来源合法,手续齐全、真实有效,并承担因该车和手续不合法引起的法律责任。

五、成交价人民币(大写)____________________________元整(¥_____________________________________元)。

六、付款方式(在方格内“√”为示:)

a) 本协议签订后,买方一性付清全车款;办理车手续。

b) 本协议签订后,买方付购车定金人民币(大写)________________(¥_______元).在(¥________天内,

买方付清余款人民币(大写) ______________________元整(¥___________元)后办理提车手续.

七、办理过户:买方应主动积极按卖方的要求备齐过户所需资料,由卖方协助办理过户手续办,取得过户受理;回

执或行驶证(取证时间以车管所受理回执所规定的时间为准,包括顺延时间)。

八、违约责任:

1、卖方在收到买方购车款项后,将积极协助买方办理过户手续,如未能将车辆过户手续办妥(车管部门造 成的延误除外,届时双方协调解决),买方有权提出退车,但应维持该车交付时的状态,卖方将已付的购车款如数退还给买方。

2、买方应在提车后____日内卖方配合办理过户手续,如逾期未办理,应向卖方支付违约金_____________元。

3、如买方逾期未交清余款,卖方有权将该车另作处理不须通知买方,所收定金不再退还。

九、该车在20年 月 日 时 分以前发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由原车主或转让人负责,

该车在20年 月 日 时 分以后发生一切交通事故、经济纠纷、法律责任均由承买人负责。

十、补充条款:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

十一、当该车从车方名下过户到买方名下,买卖双方办理完移交手续后,本协议即执行完毕。

十二、本协议地式贰份,买方一份,卖方一份,交易后代表签字盖章后生效。

备注:如需注明车辆营运或非营性质和车辆某一系统或某一部件的质量情况,请在条款中补充说明。

买方: (签章) 卖方: (签章)

年 月 日 年 月 日

________________________

定金合同 篇11

出租方(甲方):_________ 身份证号_________________________

承租方(乙方):_________ 身份证号_________________________

现有乙方看中甲方要合法出租的房屋,甲方愿意将房屋出租给乙方使用,甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。

一、甲方房屋地址

甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于___________________________该房屋使用面积为__________平方米

二、房屋使用性质

出租房屋的使用性质为_________。

三、租赁期限

双方商定租赁期限为_____年______月______日起至______年_____月______日止。

四、定金

1.乙方在签订本协议时支付甲方定金人民币__壹万___元整(大写),以此作为甲、乙方双方当事人订立商品房租赁合同的'担保,签订商品房租赁合同后,乙方支付的定金转为房屋租赁款。 甲方收到定金后应书面签收定金条。

2.本协议签定后至租期开始前,如甲方违约,则五倍返还上述定金与乙方;

五、房屋租金及管理费

1.数额:双方商定房屋租赁定金为人民币__壹万__元整。支付方式为付__现金__。

2.甲方承担___物业管理费__(如物业管理费等)。

六、 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房租赁合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房租赁合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;

2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房产权利的。

七、 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房租赁合同的,甲方应五倍返还乙方已支付的定金:

1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、拆迁、查封等事实的。

八、甲乙双方应当在约定的期限(不超过六十天)内签订商品房租赁合同。约定期限内未签订的,本合同自动失效。

九、 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:

1、 提交当地仲裁委员会仲裁。

2、 依法向当地人民法院起诉。

十、其他

1.甲乙双方商定在_______年_______月______日前签订房屋租赁合同,到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证,乙方应带好本人有效证件,甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。

2.若房屋所有权属于第三方,签订房屋租赁合同时应有第三方在场,并征得各方同意和签订相关租赁合同。

3.甲乙双方商定好的租房附属设施:_______________。

甲方(签字盖章):___________ 乙方(签字盖章):_____________ 身份证号____________________ 身份证号______________________ _____年____月____日 ____年____月____日

定金合同 篇12

卖方(以下简称甲方): 身份证号:

买方(以下简称乙方): 身份证号:

甲乙双方在自愿、平等、诚实守信的基础上协商一致订立本合同,条款如下:

一、房产详情(以下简称该房产)

1、地址:

2、建筑面积2产权证号:

二、成交价及付款方式:

1、该房产成交总价为人民币(小写: )该款已含房价,配套设施,维修基金及现有装修。

2、乙方于月__________(小写: )给甲方,此定金过户时冲抵房款。

3、付款方式:乙方于办理完该房产买卖公证,取得产权处收件收据时付首款人民币 (小写: )给甲方,其余款共计人民币 (小写: )乙方办理银行按揭支付给甲方。

4、该房产办理过户手续所需交纳的费用由承担。

三、合约方义务:

1、甲方保证上述产权权属清楚且对该房的详情描述及现况说明属实,并对出售之房有出售之权利且该房屋依法可以出售,且承诺已取得共有权人的同意,有权签定本协议,可依法配合乙方交付该房产。

2、甲乙双方应备齐过户时所需资料,到公证机关订立统一的'房屋买卖合同,届时甲乙双方和其他共有权人必须到场签字。

四、违约责任:

1、甲方在签定本合同后不履行本合同条款,或甲方的过错导致乙方无法履行本合同的,甲方除将乙方已付定金如数退还外,还应按双倍的金额(即人民币 )赔偿乙方。

2、乙方在签定本合同后不履行本合同时,甲方不退定金。

3、甲方在办理完产权过户后应将该房交付给乙方。若甲方逾期交付该房屋,则每逾期一日,甲方应按房屋价格的千分之五向乙方交付违约金。

4、在房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的已有设施一并移交给乙方,同时甲方必须结清交房前该房所有产权的物管费、卫生费、水、电费、税收费、收视费等一切费用。

五、补充条款

以上条款双方不得违约,经双方签字后即生效,且具有法律效力。双方各执壹份。

卖方(甲方): 买方(乙方): 电话: 电话: 地址: 地址: 日期: 日期:

定金合同 篇13

房屋代码:___________

甲方(卖方):_______

住所:_______________

邮编:_______________

法定代表人:_________

联系电话:___________

乙方(预订方):_____

联系电话:___________

住所:_______________

邮编:_______________

证件名称:___________

证号:_______________

甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商1致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本协议。

第1条 乙方预订_________区_________街(路)_________号《_________》项目_________幢_________层_________室(以下简称该房屋)。甲方已取得该房屋商品房预售许可证(证书号:_________),并经_________测绘机构预测,该房屋建筑面积为_________平方米,套内建筑面积为_________平方米。该房屋甲方定于_________年_________月_________日交付给乙方。

第二条 乙方预订该房屋每平方米套内建筑面积单价为人民币_________元,总房价为人民币_________元,乙方采取方式付款。

第三条 乙方同意签订本协议时,支付定金人民币_________元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同担保,签订商品房买卖合同后,乙方支付定金转为房价款。签订商品房买卖合同时,买卖单价应以本协议第二条约定单价为准。

第四条 甲、乙双方商定,预订期为_________天,乙方于_________年_________月_________日前到_________与甲方协商签订商品房买卖合同。

超过预订期,乙方未与甲方协商签订商品房买卖合同,甲方有权解除本协议。甲方解除本协议,定金不予返还。

第五条 甲方同意将发布或提供广告、售楼书、模型、样板房所标明房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房买卖合同附件。

第六条 有下列情形之1,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应全额返还乙方已支付定金。

1.甲乙双方在签订商品房买卖合同时,因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧,不能协商1致;

2.甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利。

第七条 有下列情况之1,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应双倍返还乙方已支付定金:

1.甲方未以本协议第二条约定单价作为商品房买卖价格;

2.甲方未遵守第五条约定;

3.甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在抵押、预租、查封等事实。

第八条 除本协议第六条、第七条约定情形外,乙方在预订期内提出解除本协议,无权要求甲方返还定金。

第九条 其他约定。

第十条 甲乙双方签订商品房买卖合同后,本协议自行终止。

本协议1式_________份,甲乙双方各持_________份,_________、_________各执1份。

第十1条 本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,按下述第_________种方式解决:

1.向_________仲裁委员会申请仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

甲方(签章):_________

_________年____月____日

乙方(签章):_________

_________年____月____日

运输合同十三篇


这篇“运输合同”文章是编辑从网络上精挑细选的,并进行了一些改动。随着当今法制时代的不断变迁,学会撰写合同是非常重要的。掌握合同的阅读能力,对我们的工作有很大的帮助,还能增加个人在职场上的竞争力。请将本网页的链接加入收藏夹,以备将来使用!

运输合同 篇1

托运方:(以下简称甲方)

承运方:(以下简称乙方)

根据国家有关运输规定及为确保甲方的货物安全顺畅的运输,经过双方友好协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

一、货物标的

二、货物起运、到达地点

起运地点:

达到地点:

三、双方的权利义务

1、乙方确保参运的每部车辆手续齐全合法、购买第三者责任保险,并乙方负责派出车辆在运输任务完成之前应保持24小时通讯联络畅在乙方处备案,如甲方需检验,乙方有义务提供。通,并提前1小时向收货人发出货物到达通知。货物运达目的地后在交付货物时必须验证收货人的身份。以发货磅单为依据,对货物包装、数量进行现场检验清点。经双方确认后由接货方签收,乙方执回单作为到货凭证。

2、乙方独自承担车辆运输过程中各种正常和非正常费用(含事故赔偿、乙方要确保所承担运输货物安全、及时、保质、保量抵达指定地点;乙方应确保参运车辆熟悉并自觉遵守甲方和收货方的有关规章制甲方负责提前告知乙方每批托运货物的品种、数量、起运地、到达甲方负责提供在甲方场地内计量等方便;甲方负责对到达货物的检验,若有异议应及时告知乙方;甲方负责装车,无甲方书面请求协助函,乙方人员不得自行参与装违章处罚等);度,按顺序排队装车、进出大门、计量等;地。无甲方指派,乙方不得擅自参运、托运;车工作。

四、运输费用。结算方式

运费随市场价格的调节,双方协商确定。乙方凭承运单、甲方过磅单客户联及相关货物运输完成凭证与甲方结算运费。

五、合同的保证

为确保甲方托运货物的安全,乙方应向甲方交付保证金(_)万元,待乙方合同义务全面履行完毕后退还。

六、违约条款

1、乙方负责承运的货物若发生货物置换、偷盗、加水等损害甲方利益因乙方车辆在运输、卸车等过程中的各种原因,可能给甲方和收货因乙方原因导致甲方货物未能及时运抵指定地点并未告知甲方的,的行为,乙方应按当批货物价值的3至20倍支付甲方违约金;方造成的直接经济损失和连带经济、法律责任,一律由乙方承担;按每车次处罚1000元,如影响甲方和收货方正常生产而造成直接和间接经济损失,应由乙方负责赔偿;

2、因乙方违约给甲方造成的经济损失,甲方有权从乙方的运费结算或如合同保证金不足额时,乙方应在(_)日之内予以补齐。如乙方派出车辆未按约定时间将货物运达、将货物错运到达地或错保证金中予以直接扣抵;交收货人或擅自变更到货地点的,除乙方应将货物无偿运到指定的地点,交给指定的收货人外,乙方应向甲方支付(__)的违约金,并承担因延迟到达给甲方和第三方带来的经济损失。

七、合同的解除和终止

合同到期,双方履行义务完毕,合同自然解除;本合同执行过程中如有异议经双方协商仍无法取得一致时,守约方当乙方违反本合同第六条约定时,甲方可单方终止合同;乙方如发生罢运或干扰、威胁、恐吓等影响甲方正常生产和经营秩可单方终止合同,但需提前15日告知另一方;序的行为,甲方可单方终止合同;

八、其他:乙方工作人员或其雇佣人员不得在甲方厂区从事其工作范围以外的任何作业,发生的一切伤亡,乙方自行负责。

九、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行友好协商解决。

十、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

十一、合同自_年_月_日起生效,执行期至_年_月_日止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

运输合同 篇2

甲方:_________

乙方:_________

甲方于_________年_________月_________日对_________至_________客运班线经营权进行招标,乙方经投标(递交服务质量承诺书),取得该班线的经营权,双方本着平等、自愿的原则,订立本合同。

第一条乙方获得的客运班线经营权使用期限为_________年。

客运班线起讫点:_________至_________(往返);日发班次:_________;途经线路_________;班车类别:_________(直达或普通);客运班线类型:_________类班线;营运里程:_________(其中高速公路里程_________,占总营运里程_________%)客运班线起讫车站:_________(始发站)至_________(终点站)。

乙方投入营运客车_________辆,客车技术等级为_________,客车类型等级为_________,座位数为_________座。

第二条甲方的权利和义务

1、甲方有权根据国家及省有关规定,在乙方就国家及省新规定与招投标文件有冲突时,甲方有权按照新规定提出要求,并对客运有关服务质量、运输设备、经营行为等方面提出具体要求。

2、甲方有权对乙方在经营期内的服务质量、运输设备、经营行为、运输证件、票据使用、车辆技术状况、价格执行、交通规费缴纳等定期进行考核。

3、甲方根据社会经济发展和市场要求,有权在经营权使用期内对同班线进行招标增加运力和班次。

4、经营权使用期满后,甲方有权无条件收回。

5、甲方应按照招投标文件尽快为乙方办理有关营运手续。

6、甲方应依法维护乙方的正当权益,加强客运市场秩序管理,对干扰乙方正常经营的非法经营和不规范经营行为依法查处。

第三条乙方的权利和义务

1、乙方须于_________年_________月_________日前办理有关审批手续,并在审批后_________日内投入营运。

2、乙方须遵守道路客运管理有关法规,服从管理,守法经营。按照"定线路、定站点、定班次、挂线路标志牌"运行。

3、乙方须按照核定车辆、线路、班次、站点、运价运行,准点发车,不得沿途揽客,不得擅自改变、延伸线路、增减班次和增加客车座位。中途不得无故更换车辆,不得以不正当手段揽客、绕行揽客或者将旅客移交他人运送。

4、乙方在经营权使用期内不得转让线路使用权。不得以直接或间接方式进行转包经营。高速线路经营权须实行公车公营。

5、乙方应严格履行投标文件或服务质量承诺书中承诺的事项。

6、乙方须充分了解并自行承担因政策和市场变化所可能产生的经营风险。经营权使用期内,不得随意停发班次或终止运行,如确有难以维持经营情形的,须在停班30日前向甲方提出申请,经批准后方可停止运行,停止运行后的一切后果由乙方自负。

7、线路经营权使用期内,如遇特殊情况(如春运客运高峰期、战备运输、抢险救灾等),乙方须无条件服从运管机构调派。

8、因经营权使用期满或其他原因中标线路终止营运的,乙方自行安排其车辆、员工、设备等。

9、对甲方在管理和履行合同中出现的问题,乙方有权提出异议或向甲方上级部门反映或投诉。

10、因乙方过错造成旅客漏乘、误乘的,乙方应当按照旅客的要求退还票款或安排改乘;造成旅客人身伤害或行李丢失损坏的,乙方应当承担相应的赔偿责任。

第四条违约责任

1、合同生效后甲方拒绝或无故拖延办理相关审批手续给乙方造成损失的,应予以赔偿。

2、乙方逾期未办理相关审批手续、逾期未投入营运,或经营期间擅自停班超过6个月的,视为自动放弃经营权,甲方有权终止合同,将线路移交候补中标方经营或将线路流标,乙方投标的'履约保证金不予退还。

3、乙方不按规定车辆、线路、班次、站点、运价运行或擅自转让线路经营权,以及转交经营的,甲方按照规定进行处罚,并有权终止合同,收回经营权。

第五条甲方招标文件、乙方投标文件或承诺书和招标线路经营服务承诺考核标准是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。乙方同意按照甲方招标文件中有关服务质量、运输设备、经营行为等方面要求及乙方投标文件或承诺书的承诺经营,按照考核标准接受甲方考核,并按照招标文件的相关条款接受处理。

第六条变更

乙方需要过户、变更经营范围、车辆更新的,必须经甲方批准,并按照规定到工商、税务部门办理相关手续。

乙方歇业或停业的,应当提前15日向甲方提出申请,经批准后,交回营运证牌和经营票据,办理歇业和停业手续。

第七条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(一)提交_________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第八条本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

甲方(托运方):

乙方(承运方):

xx年xx月xx日

运输合同 篇3

运输中介合同范文1

甲方:

乙方:

为保障甲方货物运输质量和安全,经甲乙双方协商,拟定以下条款,以便双方共同遵守:

一、甲方出产的所有化工产品(委托乙方中介车辆运输给各个客户,甲方承诺自合同签订之日起一年内不再委托其他中介机构。甲方以元/吨/公里的运价(含中介费)委托乙方为其中介车辆。此价格若因国家政策包括路、桥费,油料费的调整,根据行情可作相应的调整。

二、乙方为保证甲方货物的运输质量和安全,承诺其中介的车辆全部为车检部门检验合格的车辆,并保证其所有中介车辆的驾驶员,均有车辆管理部门所发的驾驶证。

三、甲方的责任,甲方保证其交付运输的货物是合法商品,并有相对应的法律文(证)件,若因没有合法有效文(证)件被司法及行政部门查扣或处罚,与乙方及其中介的车辆无关。

四、乙方的责任,乙方保证其中介的车辆除本合同第二条所规定的条件外,还必须保证甲方的货物不被其中介承揽运输的驾驶员私吞、隐匿。如出现此种情况,乙方承担相对应的责任。

五、乙方按甲方要求,中介到合适吨位的车辆后,甲方应对中介车辆进行检验,甲方认可后应与每个车辆签订货物运输合同。货物在运输过程中,因意外事故或其它原因产生的责任,甲方应根据货物运输合同追究车辆车主与驾驶员的责任,与乙方无关。但是有证据证明货物的丢失是驾驶员行窃所为的,甲方可以追究乙方的赔偿责任。

六、乙方应及时的为甲方中介运输车辆到甲方指定地点装货,如因乙方的责任,造成甲方的货物不能及时运输产生非必要运输损失的,乙方承担相应的责任。

七、甲方委托乙方代理向每个运输车辆支付运费, 乙方在每个 前向甲方提供相应的票(单)据,甲方在 前支付当月的运费。乙方向每个车辆支付运费不及时或发生其他纠纷与甲方无关。

八、违约条款:

1、甲方不能及时支付运费,以所欠运费额的 日,向乙方支付滞纳金。

2、乙方不能按甲方要求中介到符合甲方要求的车辆所耽误的时间和给甲方造成的运输损失,乙方应当予以赔偿。

3、货物的损坏、匿失,按本合同第五条、第六条执行。

九、本合同未尽事宜,甲乙双方平等协商解决或签订书面补充协议。书面补充协议未达成以前,须按本合同执行。

十、甲乙双方的争议如不能协商解决,任何一方均可在原告住所地向人民院起诉。

十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具有同等法律效力。本合同签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输中介合同范文2

订立合同双方:

托运方:____________;(以下简称甲方)

承运方:____________。(以下简称乙方)

托运方详细地址:____________

收货方详细地址:____________

根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条 货物名称、规格、数量、价款

第二条 包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。

第三条 货物起运地点____________

货物到达地点____________

第四条 货物承运日期____________

货物运到期限____________

第五条 运输质量及安全要求_____________________

第六条 货物装卸责任和方法________

第七条 收货人领取货物及验收办法____________________________________

第八条 运输费用、结算方式___________________________

第九条 各方的权利义务

一、托运方的权利义务

1.托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。

2.托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

二、承运方的权利义务

1.承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。

2.承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。

三、收货人的权利义务

1.收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时,收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。

2.收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。超过规定提货时,应向承运人交付保管费。

第十条 违约责任

一、托运方责任

1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的________%偿付给承运方违约金。

2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。

3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。

4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。

5.罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。

二、承运方责任

1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的,承运方应偿付托运方违约金________元。

2.承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金。

3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。

4.联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏,应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。

5.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运方不承担违约责任:

①不可抗力;

②货物本身的自然属性;

③货物的合理损耗;

④托运方或收货方本身的过错。

本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式____份,送……等单位各留一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输中介合同范文3

(以下简称甲方)(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《汽车货物运输规则》、《道路货物运输服务业管理办法》有关规定,签订本合同如下:

签约地: 年 月 日

一、本批货物运输由承运方安全抵达目的地,签约日期为起运日期,到达日期为 年 月 日,托运方和承运方商定,每吨运价 元,每车 元。

二、承运方将货物装车运往目的地,经收货方签收后由 方付清运费。

三、货物在运输途中,因车主手续不全造成罚款的经济损失,由车主负责,有关停车、食宿、过桥过路等其他费用由承运方负责。有关货损、货差、雨湿、污染、损坏、短件少两以及交通事故造成的经济损失由承运方负责。

四、托运方和收货方有关责任依《汽车货物运输规则》处理。合同书一式二份,中介、承运方各执一份,由各方签字后生效,未尽事宜,以各方确认为准。

五、托运方和承运方单方违约,按本批货物总价值的 %承担违约处罚,发生争议依上述法规处理,中介方予以见证,不偏袒任何一方。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇4

汽车货物运输合同

甲方(托运人)

地址:

乙方(承运人):

地址:驾驶证编号:

车牌号码:

甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上,依据《合同法》等法律、法规规定,就货物运输等问题 达成如下一致协议。

一、合同期限:本合同履行期限从月日至本次运输货物卸车完成为止。

二、在上述合同期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输。

货物运输名称:

数量:

价值:

运费:

到货地点:

收货人:

运输期限:

三、甲方的权利、义务。

1、按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行 包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。

2、按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。

四、乙方的权利、义务。

1、按照甲方的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。

2、承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。

3、乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证或收取货款,在返回后,应将其收取的货款或收 获凭证及时交付给甲方。

4、乙方对甲方交付承运的货物负有安全保护义务,若运输途中发生货物被盗、毁损、雨淋等,乙方应 承担赔偿责任。

5、在运输过程中发生的事故由乙方自己负责。

五、运输费用运输完毕一次性结清。

六、由于本合同发生纠纷双方可以协商解决,如不能协商,双方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议未经事宜,可以签订补充协议,补充协议与本协议有抵触之处,以补充协议为准。 本协议一式两份,由甲、乙双方各执壹份,自双方签、盖章后生效,每份协议均有同等法律效力。 收货联系电话:

甲方(盖章):

乙方(签名):

年 月 日

汽车零部件运输合同范本

经由某某有限公司(以下简称甲方)委托由 (以下简称乙方)从奇瑞配套供应商(以下简称丙方)处运输配套零部件至甲方,乙方全权负责甲方的汽配零部件运输及相关工作。甲方与丙方就执行与乙方的运输及相关工作达成如下协议:

第一条 合同签订人

甲 方: 某某有限公司

法定代表人:

注 册 地 址:

乙 方:

法定代表人:

注 册 地 址:

丙 方:

法定代表人:

注 册 地 址

第二条 包 装

1. 丙方的包装应符合甲方的《包装认可协议》。

2. 乙方对甲方与丙方的《包装认可协议》进行确认。

3. 只有经过三方共同确认的包装后,运输事务才可执行。

4. 经三方确认的产品包装,未经甲、乙方同意丙方不得更改。如丙方未经甲、乙方同意更改包装,由此造成帐物混乱或增加的管理等费用一切由丙方负责;若包装协议需更改,产生费用增减,由甲方和丙方协商解决。重新签订新的《包装认可协议》。

第三条 到货计划

1. 丙方执行甲方原有采购计划进行备货。

2. 具体计划由甲方和丙方商讨提供,采用jit看板供货,即甲方发出看板需求由乙方传至丙方,丙方按照看板的需求进行发货。

3.如出现新的供货方式的变化,由甲方通知丙方,协调解决。

第四条 到货与验收

1. 乙方按照甲方要求的时间段送至甲方。

2. 丙方在货物发出后,应随附供货清单、出厂检验单(含合格证或检验合格章)、提货单、附带看板给甲方,作为甲方收货或办理货物入库的依据。

3. 甲方在收到货物后及时根据供货清单对乙方货物数量和外观质量进行检验,办理收货手续。如实收货物与发货清单相符,甲方在供货清单上签盖章认可,作为对帐凭证及甲方付款的依据之一。如没有免检的零部件由甲方收到货物两个小时内进行检验,该货物合格后交付。否则,在下次乙方运输返回时带回上次不合格品至丙方。

4. 如实收货物(含内包装数量)与供货清单不相符或有错装、缺件、不合格等现象,甲方应立即通知乙方、丙方,并根据具体情况协商解决。乙方、丙方应保证甲方的生产线正常运行。

第五条 运输

1. 乙方保证能使用甲方指定的运输车型及车辆装备的要求

2. 乙方保证运输使用车辆的整洁与卫生。

3. 乙方保证执行甲方规划的外部运输路线。

4. 甲、乙、丙方将每月记录的运输数据进行核实,以便费用的结算。具体运输数据包括:每日/每月的运输频次明细(单向行程)、运输总天数(天当日按8时至次日8时计算)。

5. 对由于乙方运输不善或未按甲方规定运输引起任何丙方的损失,甲方不承担任何责任,所有责任由乙方承担。

第六条 服 务

1. 甲方承担乙方运输的货物和器具的本方装卸服务。

2. 丙方承担乙方运输的货物和器具的本方装卸服务。

3. 本着对甲方和丙方提供优质服务的原则,乙方可以提供运输以外业务的服务。

4. 乙方无偿提供因为零部件质量问题产生的紧急运输,丙方无条件配合,以保证甲方生产线的正常生产。

5. 运输以外业务的服务,其服务费用另行协商解决。

第七条 三方责任

甲方责任:

1. 甲方根据库存和生产计划对丙方下发《供货计划》,以便确保丙方的生产顺利、库存合理。

2. 甲方保证按照到货批次,对货物进行先入先出。

3. 甲方有责任把供货过程中发生的问题及时返馈给乙方。

4. 保证对乙方装卸服务及时,对装卸过程中产生的损坏负责。

5. 甲方负责看板需求信息的发出,并对看板的流失负责解决。

6. 甲方负责解决运输过程中产生的责任纠纷。

7. 甲方负责发出紧急运输信息的发出。

8. 负责运输数据的记录

9. 甲方对乙方与丙方的服务质量进行考核、评价。

乙方责任:

1. 严格保证产品运输过程中的质量,运输出现的质量问题由乙方独立承担损失。

2. 承担从丙方发货到甲方入库前货物数量差异的责任。

3. 保证能按照看板需求的数量、准时完成自己的运输服务。

4. 承担因运输原因影响甲方生产线停产的处罚,按甲方生产线每停线一分钟罚款5000元计算。

5. 负责看板的传递以及其传输过程中流失责任。

6. 负责运输数据的记录。

7. 负责承担甲方产生的紧急运输。

8. 不按甲方规定的时间和要求配车运输,乙方应偿付丙方违约金 5000 元/次,同时甲、丙方的所有损失由乙方承担。

丙方责任:

1. 负责产品的包装质量。

2. 负责开具《供货清单》,为清单的正确性负责。

3. 保证对乙方装卸服务及时,对装卸过程中产生的损坏负责。

4 . 承担因合作、装卸不及时等原因影响甲方生产线停产的处罚,按每停线一分钟罚款5000元计算。

5. 负责运输数据的记录。

6. 无条件承担紧急运输的配合工作。

7. 承担对乙方服务质量的考核。

第八条 运输收费标准

一、 本地的短途运输的收费标准(本标准仅适合短途)

1、 乙方运输费用的收费标准为 元 /月 (一月26个工作日)。

2、 如果有一个月的工作日非标准的26日,增减的天数按 /日的标准在月费用上增减。

3、乙方的运输费用由丙方:

共同承担。

(附运输费用分摊标准)

4、乙方的运输费用结算策略与结算时间为当月1日开始结算上月费用。

5、甲方不介入费用的收取与分摊。

二、上海等地的长途运输的收费标准(本标准仅适合长途)

1、乙方运输费用的收费标准为 元/次

2、乙方的运输费用由甲方承担。

3、乙方的运输费用结算策略与结算时间为当月15日开始结算上月费用。

4、甲方运输费用的收费标准为 。

5、甲方的费用由丙方承担。

6、甲方的运输费用从当月的丙方的货款中扣除。

第九条 不合格退件

1、丙方每半月对甲方出现的不合格品进行一次处理。

2. 甲方负责将丙方装配不合格件统计,出具《不合格退货单》,由丙方确认或丙方授权乙方确认。

3. 经过丙方确认或乙方确认的不合格退件由甲方装载与乙方的运输车上,运至丙方,不在单独组织运输,不合格品的返回运输乙方不计算费用。

4. 对没有免检的零部件出现质检不合格的产品由乙方返回丙方时,及时带回。

5. 其他因运输过程中产生的不合格品,由乙方与丙方双方另行解决。

第十条 不可抗力

1. 因任一方因不可抗力未能履行本合同,对于不可抗力的影响存续期间不履行其义务。

2. 遭受不可抗力的一方应在10日内立即将不可抗力事故原因、事故持续时间以及事故的影响通知给另两方,并且提供充分的证据。

第十一条 争 议

合同在履行中如果发生争议,三方应协商解决。如果协商无效,三方同意提请在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第十二条 合同终止及期限

1、未作说明的地方,以甲方管理制度和管理要求为准。

2、本合同一经三方签立即生效。

3.(1)下列情况之一发生时,甲、丙方有权随时解除本协议,并且不负任何责任, 并且要求乙方赔偿由此给甲方和丙方造成的一切损失

(a)乙方在报价、服务和运输过程中有欺诈行为;

(b)甲方不再继续经营、宣告破产、被指定接管人或有其他任何破产法所提供的便利条件发生;

(c)乙方所提供的服务质量严重不满足甲方或丙方的要求,连续三次或一月内总计三次出现严重事故导致甲、丙方抱怨,而且未能及时有效的改进;

(d)乙方在接到就甲、丙方违约通知的7天内未能纠正其违约行为;

(e)在本协议谈判或履行过程中,乙方提供的重要事实的陈述不真实或未能以书面材料或陈述形式提供重要资料;

(f)针对协议所述产品而言,乙方从事非法、违反有关法律的行为。

(2)一旦本协议终止:本协议一经终止,所有一方所欠对方金额(双方有争议的款项除外)都应结清,所有的付款周期仍然为上述付款的规定。

(3)本协议可在每次规定的期限到期后自动续延6个月,除非一方在该期限到期至少90天前以书面形式向其他两方发出终止通知。否则连续多次,本协议为是一个固定期限的协议。

第十三条 其 他

1. 三方都必须遵守法律法规。乙方应自费获得因签署和履行本协议所有必要的政府批准,许可和登记,并且经要求应把上述有关复印件提供给甲方、丙方。乙方相信其将继续生意兴旺而不必屈服于非法及不道德的要求。乙方将不会同其有理由认为或怀疑任何从事非法或不道德经营的承包商、批发商、代理人、客户或任何其它人有生意往来。乙方不得直接或间接向任何政府官员、政治团体官员或政治团体或其候选人提供、许诺或支付任何有价值之物,以谋求乙方或丙方不正当利益或引导该管理人员利用其影响力帮助乙方或丙方获得某些业务。如果乙方或由其负责的人(包括但不限于乙方的董事,管理人员,雇员和代理商)不能遵守本条所述的规定,则将构成乙方立即终止本协议的正当理由。而乙方对此无权向甲、丙方提出任何索赔.

2.乙方保证其股东、合伙人、管理人员及其他雇员中无甲方前雇员或现雇员亲属,甲方认可的除外。如上述陈述即将变得不再真实之时,甲方同意提前以书面形式通知乙方,并进一步同意乙方有权随时提出改正要求和意见指导,如 60天内乙方无改正行为,甲方有权提前终止本协议。并无需对乙方承担任何责任。如果上述陈述不再真实而乙方未通知甲方,在甲方发觉并提供真实、有效且及时的有关证据充分说明陈述之虚假后,甲方同意与乙方的全部协议(包括但不限于本协议)及合同在陈述不再真实之时自动终止。

3.三方应各自承担中国政府,其代理机关或地方政府依据税法就本协议的履行向其征收的一切税收 (包括但不局限于增值税、营业税、关税和其他税收)。

4. 合同任何一方未行使本合同条款所享有的权利,均不应视为放弃这一权利,也不应妨碍该方以后行使这一权利。

5. 如果本合同中任何条款或任何合同双方商定增加的任何条款无效或失效,则本合同其余部分不应因此而受到影响。尽可能相同的条款来取代无效或失效条款。

第十四条 合同法律效力

1. 本合同正本一式三份,丙、乙双方各执一份,甲方保留一份;副本若干份,由甲方分送有关部门。

2. 本合同经甲、乙、丙三方签盖章之日起生效,有效期6个月,具有法律效力。本合同未尽事宜,三方本着友好协商的原则,制定补充协议。该补充协议与本合同具有同等法律效力。若甲方与丙方的供货合同终止, 本合同自动终止。执行终止条款。

甲方:

乙方:

丙方:

汽车运输合同范本格式

汽车运输合同(2) | 返回目录

甲方(托运方):

地址:

传真:

乙方(承运方):

地址:

电话:

传真:

甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商,就具体事宜达成如下协议:

第一条:承运货物及起止地点

1.1、 托运的主要货物为:

包装:甲方确保产品符合有关国家规定的标准包装。

属性:化工产品

1.2、 货物的起运地点:

1.3、 到达地点:永红化工指定的送货地点。

1.4、 甲方托运的其它货物及服务内容,以货物运单或补充协议说明。

第二条:操作流程

(1) 甲方发出运输指令(2)乙方回复认可书(3)甲方装货(4)双方验货签收(5)发往目的地交货(6)收货单位验签(7)验收后取回单(8)将回单交回甲方(9)甲方承付运费。

第三条:甲方的义务和责任

3.1、甲方至少提前8小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令,通知内容包含发运时间、运输方式、货物名称、数量;并准确提供发运地方和目的地址及联络方式方法等信息。如发生特殊情况,甲方在乙方派出车辆前3小时有权对合理的内容进行变更。

3.2、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。

3.3、甲方负责对乙方有关责任人和操作人员进行必要的运作要求培训。

3.4、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。

3.5、甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交相关单据时及时结算运费给乙方。汽车运输合同范文节选!

第四条:乙方责任

4.1、乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地并派送到门。

4.2、司机把货物送达目的地后,若客户对货物有任何意见,司机绝对不可以与客户发生争持,应立即与乙方负责人联系,并将事件及时回报给甲方。

4.3、乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。

4.4、乙方在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等,概由乙方负责。

4.5、由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。

4.6、甲方若委托乙方代办货物运输保险,乙方应配合甲方进行保险,并对投保的货物承担全部的责任。

4.7乙方不得向甲方员工赠送财务,若经发现,甲方有权处理乙方未结运费。

第五条:费用及结算方式

5.1、费用的结算标准为:详见附件《志成物流货物运输报价表》

5.2、结算方法为:每月5日前结算上月发生的运输费用,乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表,经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费,如遇节假日则时间顺延。如有扣除的款项,应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根,以便于查账。

第六条:违约责任

6.1、因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。

6.2、乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。

6.3、由于乙方的过失造成货物过期到达,超过《公路运输价格表》上双方所约定的时间(且没有取得甲方的认可),每次乙方需支付给甲方人民币100元的违约金。由于不可抗力造成乙方交货延误,影响执行合同时,乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件的扩大。经双方协商可适当放宽到货时间。

6.4、合同终止后,甲乙双方不在合作,双方在一个月内结清所有运费。

第七条:文本及时效

7.1、本合同签订时,双方必须出具法人资格文件合其他注册资料。如属法人委托人签署的,应有法人委托书原件。

7.2、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

7.3、本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日

7.4、本合同自双方签盖章之日起生效。

7.5、自本协议生效之日起一个月内为试用期,试用期内,如乙方要求提前终止合同,必须提前15天通知甲方。否则甲方有权不退还乙方未结运费。

7.6、本合同全部内容属商业秘密,双方均有责任保守秘密。

第八条:变更与终止

8.1、合同如有变更或者补充,经协商一致后,以补充协议形式确定,补充协议与原合同具有同等效力。

8.2、本合同终止后,合同双方仍承担合同终止前本合同规定的双方应该履行而未履行完毕的一切责任与义务。

8.3、合同如需提前终止,须双方书面同意。

第九条:纠纷及其仲裁

若合同在履行中产生纠纷,双方应及时协商解决。协商无效的,可向合同履行地人民法院申请诉讼解决。汽车运输合同范文节选!

甲方: 乙方:

(盖章) (盖章)

代表人: 代表人 :

签署日期: 签署日期:

荥阳市某生产资料公司汽车运输合同纠纷一案

汽车运输合同(3) | 返回目录

原告(反诉被告)郑州快捷运输有限公司。住所地荥阳市火车站站南路。

法定代表人裴松军,经理。

委托代理人孟水,河南神龙剑律师事务所律师。

委托代理人赵喜秀,女,1968年5月22日出生。

被告(反诉原告)荥阳市农业生产资料公司。住所地荥阳市火车站。

法定代表人李海成,经理。

委托代理人陈慧玲,河南龙图律师事务所律师。

委托代理人禹群超,河南龙图律师事务所律师。

原告郑州快捷运输有限公司(以下简称快捷公司)诉被告荥阳市农业生产资料公司(以下简称农资公司)汽车运输合同纠纷一案,本院受理后,被告提出反诉,本院依法组成合议庭,公开开庭合并进行了审理。原告法定代表人裴松军及委托代理人孟水、赵喜秀,被告委托代理人陈慧玲、禹群超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称,XX年3月8日原告曾与荥阳市农业生产资料公司万山路批发部(被告非法人分支机构)(以下简称批发部)签订运输合同一份。合同约定由原告负责运输该批发部组织的货源(荥阳火车站至豫龙镇阿波罗肥业有限公司),每月月底为结帐时间,单价为9元/吨,运费由该批发部提供。合同签订后,后因汽油涨价双方口头商定10元/吨 ,运费已结至XX年12月。XX年元月批发部开始借故拖延,XX年3月原告催要时,批发部以汽油降价为由单方坚持按8.5元/吨结算。XX年4月、5月、6月、7月四个月运货19,620吨, 8月份原告运送货物5024.24吨。XX年7月被告批准注销了批发部,并决定其人员、设备、物资、债权债务由被告单位负责承担。故诉至法院,请求被告立即支付所欠原告运费176,580元及补足XX年1至3月份所欠运费18,805.38元,并支付原告逾期付款滞纳金15,000元。庭审中,原告变更请求第三项为要求变更支付逾期付款违约金15,000元。

被告辩称,1、批发部已于XX年7月20日注销,现合同一方当事人已不存在。2、原告与批发部协议约定的运输费用是每吨9元,XX年8月至XX年12月,运费双方口头变更为每吨10元,XX年8月至XX年12月运费已结。XX年元月开始,运费双方口头变更为每吨8.5元,被告的批发部欠原告运费为166,770元,而非176,580元,且XX年元月至XX年3月运费已结。XX年4、5、6、7四个月的运输费用没有变更,应按照每吨8.5元结算,所以欠原告运费为166,770元,而非176,580元。3、原告要求清偿所欠三月份的运费没有依据,应当依法驳回此项诉讼请求。4、原告要求被告承担逾期付款滞纳金的诉讼请求没有事实和法律依据。5、XX年8月份被告及其批发部没有继续使用原告单位运送的货物。

被告反诉称,XX年7月31日荥阳市农业生产资料公司万山路批发部已依法注销,合同主体已不存在,请求解除XX年3月8日荥阳市农业生产资料公司万山路批发部与原告签订的运输协议。

原告针对反诉辩称,被告提起的反诉已超过了法定的期限,且其反诉请求解除运输协议与本诉也非同一法律关系,对被告反诉不应支持。

经审理查明,XX年3月8日原告郑州快捷运输有限公司(乙方)与荥阳市农业生产资料公司万山路批发部(甲方)签订运输协议一份,主要内容为:“一、甲方义务:1、甲方负责由阿波罗肥业有限公司的原材料货源组织;2、运输款由甲方为乙方提供,算帐结款时间每月月底,结款时间不得超过两天。二、乙方义务:1、乙方负责运输由甲方代理的阿波罗肥业有限公司的所有下站货物。三、运输费用:甲方为乙方提供运费每吨玖元整。四、合同期限:本合同从XX年3月8日起”。合同签订后,原告即按约定为批发部运输货物。原、被告双方已将XX年3月前的运费结清。XX年4月至7月份,原告为被告运输货物19,620.04吨,被告未予支付运费。XX年7月30日、8月5日,万山路批发部两次发函给原告,要求与原告进行结账。

另查明,荥阳市农业生产资料公司万山路批发部系被告公司设立的非法人分支机构,于XX年7月15日由被告荥阳市农业生产资料公司申请注销,其债权债务由被告公司承担。

本院认为,原告快捷公司与被告农资公司设立的非法人分支机构荥阳市农业生产资料公司万山路批发部签订的货物运输合同,是双方当事人的真实意思表示,且不违反法律的强制性规定,合法有效。合同签订后,双方已按约履行。XX年4月至7月份,原告为被告运输货物19,620.04吨。合同履行过程中,被告将万山路批发部注销,对该批发部的行为后果,应承担责任,原告请求被告支付运费176,580元,应予支持。被告农资公司辩解双方口头约定自XX年1月运费每吨按8.5元计算,证据不足,本院不予采纳。原告请求被告补足XX年1至3月的运费18,805.38元,因双方签订合同虽然约定为9元/吨,原告未提供证据证明XX年1月至3月份的运货总量和所付运费总额的相关证据,该请求本院不予支持。被告辩称双方XX年1月至3月份的运费已实际结清,该请求应予驳回,理由成立,本院予以采纳。原告要求被告支付逾期付款违约金,在双方签订的合同中明确约定,双方算账时间为每月月底,付款时间不得超过二日,被告应承担逾期付款给原告造成的损失,原告请求被告支付损失15,000元,本院予以支持。被告辩称曾给原告发函要求其结账,不应承担原告的损失,但被告发函时间均为XX年7、8月份,而非每月月底结算,不符合合同约定,该辩解理由不能成立,本院不予采纳。被告反诉请求解除万山路批发部与原告签订的运输协议,首先,从合同的相对性而言,签订合同的相对方是被告公司万山路批发部和原告快捷公司,被告非合同一方当事人,请求解除合同,无法律依据;其次,被告公司在万山路批发部被注销后,仅对该批发部注销前所实施的民事法律行为享有权利,承担义务,而不能在其被注销后,以自己的名义设立、终止民事权利义务,被告的反诉请求,本院不予支持。反诉被告快捷运输公司辩解理由成立,本院予以采纳。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十六条之规定,判决如下:

一、被告荥阳市农业生产资料公司于判决生效之日起十日内支付原告郑州快捷运输有限公司运费十七万六千五百八十元及逾期付款违约金一万五千元。

二、驳回原告郑州快捷运输有限公司对被告荥阳市农业生产资料公司的其他诉讼请求。

三、驳回被告荥阳市农业生产资料公司对原告郑州快捷运输有限公司的反诉请求。

案件本诉受理费四千二百零八元,反诉受理费一百元减半收取五十元,共计四千二百五十八元,由原告郑州快捷运输有限公司负担二百七十元,被告荥阳市农业生产资料公司负担三千九百八十八元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省郑州市中级人民法院。

审 判 长 楚国范

审 判 员 闫国宏

审 判 员 刘 峰

二0一0年二月三日

书 记 员 张黎娜

大理市某汽车运输有限公司运输合同纠纷

汽车运输合同(4) | 返回目录

上诉人(一审原告)汤骏,男,1970年10月9日出生,汉族,云南省昆明市人,昆明市汇泰冻品经营部业主,住昆明市官渡区董家湾307号15幢2单元18号,身份证号:5301032。

委托代理人李宝宏,云南戴鑫志合律师事务所律师,特别授权代理。

上诉人(一审被告)吴湧波,男,1970年10月10日出生,汉族,江苏省无锡市人,个体运输,住昆明市黑林铺镇滇湎大道2676号附2号36幢1单元4号,身份证号:5301127。

委托代理人岳全林,天戈法律服务所法律工作者,特别授权代理。

被上诉人(一审被告)大理市飞龙汽车运输有限公司

住所:大理市凤仪镇石龙村委会四家村。

法定代表人杜茂钧,经理。

委托代理人高茂奎,该公司工作人员,身份证号:5329015,特别授权代理。

上诉人汤骏、吴湧波因与被上诉人大理市飞龙汽车运输有限公司(以下简称:飞龙运输公司)运输合同纠纷一案,不服昆明市五华区人民法院()五法民三初第726号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年3月25日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

一审人民法院确认以下事实:XX年9月15日经信息部罗成彬的中介,汤骏与吴湧波建立货物运输合同关系,约定由吴湧波为汤骏承运10000公斤冻肉,从保山运至贵州省瓮安县,运费7000元,途中发生货损、货差、受潮、误时由吴湧波负全责等事宜。合同订立后,汤骏向吴湧波支付了运费XX元,吴湧波将汤骏托运的冻肉于XX年9月16日运至昆明后,于当天将汤骏托运的冻肉转置于谭培虎的车内,由谭培虎于XX年9月18日承运至贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司。瓮安县黔源食品有限责任公司收货时以该车白条肉全部解冻和变质为由提出质量异议。经汤骏与瓮安县黔源食品有限责任公司协商,原定每公斤16元的白条肉,汤骏降价为每公斤6元销售给瓮安县黔源食品有限责任公司,同时汤骏向瓮安县黔源食品有限责任公司承担了该批白条肉的处理费XX元。

另确认,吴湧波所驾驶的承运冻肉的车辆与谭培虎所驾驶的承运冻肉的车辆均非冷冻车辆。

根据以上确认的事实,一审人民法院认为:汤骏与吴湧波间的货物运输合同是双方的真实意思,合法、有效,受法律保护。吴湧波中途拨货的行为,已构成违约,吴湧波应对其违约行为所造成的损失承担责任。而汤骏明知吴湧波并不符合运输冷冻品的条件,而将冻肉交由吴湧波承运,其对冻肉解冻变质的损失也应承担责任。就汤骏主张的损失,一审法院按(10元/公斤×10000公斤+处理费XX元)×50%=51000元保护。汤骏主张的违约金损失,因其未实际产生,不予支持。汤骏对飞龙运输公司的诉讼请求,飞龙运输公司并非货物运输合同的当事人,汤骏诉请于法无据,不予支持。据此,依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百零七条之规定,判决如下:

一、被告吴湧波于判决生效后十五日内赔偿原告汤骏经济损失人民币51000元。

二、原告汤骏对被告大理市飞龙汽车运输有限公司的诉讼请求不予准许。

案件受理费人民币1532元,原告汤骏承担人民币995元,被告吴湧波承担人民币537元。

一审判决宣判后,上诉人汤骏、吴湧波均不服,向本院提起上诉,上诉人汤骏请求:撤销一审判决,判令吴湧波和飞龙运输公司连带赔偿汤骏经济损失138200元;判令吴湧波和飞龙运输公司承担本案诉讼费用。其主要上诉理由是:1、一审法院仅判决赔偿汤骏51000元有误,应实际赔偿138200元。汤骏主张的损失并非因运输车辆而产生,而是因吴湧波和飞龙运输公司未经汤骏同意,将该批冰冻猪肉私自转运,致使猪肉解冻所致。运输冻肉的行业惯例一般都是采用厢式货车经过保温处理后运输。用专门的冷冻车运输并不常见。该批猪肉净重是11350公斤,而非一审法院认定的10000公斤。汤骏主张的违约金损失,虽其未实际产生,但根据合同法第一百一十三条的规定,吴湧波和飞龙运输公司应该承担该损失。2、一审法院未判决飞龙运输公司承担连带赔偿责任有误。汤骏与吴湧波和飞龙运输公司之间有合同关系,飞龙运输公司应该对损失承担连带赔偿责任。吴湧波和飞龙运输公司之间系挂靠关系,飞龙运输公司应该对吴湧波造成的损失承担连带赔偿责任。

上诉人吴湧波请求:撤销一审判决;依法驳回对吴湧波的起诉;上诉费及一审诉讼费由汤骏承担。其主要上诉理由是:1、吴湧波与飞龙运输公司为挂靠关系,挂靠期限内由吴湧波自负盈亏,该车产生的责任与飞龙运输公司无关。2、吴湧波与汤骏没有任何运输关系,没有与汤骏签订过任何运输合同,也没有收到运费7000元。在保山吴湧波是与信息部的工作人员罗成彬签订合同,约定将冻肉从保山运到昆明,在昆明转车。货到昆明后,吴湧波完全按照委托人的指示完成义务。汤骏在一审明确承认根本不认识罗成彬,起诉吴湧波属诉讼主体错误,望依法驳回起诉。3、收货人应当对冰冻猪肉及时检验。根据《合同法》第三百一十条的规定,本案收货人收货时应当场检验,当场提出质量异议。而从承运至收到诉状的两个多月期间,汤骏没有通知吴湧波。谭培虎也已足额收到运费5000元,说明运送的猪肉到达目的地是合格的。4、关于损失的计算,汤骏提交的清单为瓮安县黔源食品有限责任公司单方制作出具,不能作为结算的依据。且入库的猪肉吨位与信息单上注明的不符。吴湧波承运的猪肉到目的地是合格的。再说,受损猪肉变质原因及数量没有卫生、质检等部门出具报告。5、一审法院遗漏必要的诉讼当事人昆明市官渡区靖祥货运部及谭培虎、保山信息托运部及罗成彬,法院应当追加为被告。

针对上诉人汤骏的上诉,上诉人吴湧波答辩称:其与汤骏没有任何合同关系,运输的是冻猪肉10000公斤,不是11350公斤,且已经把猪肉交到目的地。

针对上诉人吴湧波的上诉,上诉人汤骏答辩称:驳回吴湧波的上诉请求。理由同上诉意见。

被上诉人飞龙运输公司答辩称:汤骏对飞龙运输公司的上诉意见无据可查,要求飞龙运输公司承担责任毫无理由,飞龙运输公司自始至终均没有参与本案中的运输,根本不应该承担责任,请求驳回汤骏对飞龙运输公司的上诉请求,维持原判。

二审中,上诉人汤骏新提交了《关于使用厢式载货汽车运输冷冻肉类的情况说明》一份,以期证明西南地区使用普通汽车采取保温措施运输冷冻肉类的惯例。质证后,上诉人吴湧波对该情况说明的真实性、合法性和关联性均不认可。被上诉人飞龙运输公司认为情况说明与本案无关,且不能证明上诉人吴湧波主张的证明内容。上诉人吴湧波新提交了录音资料一份,以期证实承运货物的价值。质证后,上诉人汤骏对该录音的真实性、合法性和关联性均不认可。被上诉人飞龙运输公司认为对此不知情,不发表意见。本院认为,上诉人汤骏、上诉人吴湧波新提交证据的真实性均未得到对方当事人的认可,且该二份证据均不具备合法有效的证据证明力,本院均不予采纳。

二审中,各方当事人对以下事实没有异议,本院依法予以确认:XX年9月15日,吴湧波在罗成彬经办的《信息单》上的驾驶员签名栏处签名。该《信息单》载明拉运车辆的车属单位和牌照号码,驾驶员驾驶执照、住址情况。约定由吴湧波承运10000公斤冻肉,从保山运至贵州省瓮安县,运费7000元,途中发生货损、货差、受潮、误时由吴湧波负全责。在用车单位栏的记载内容为“汤”。合同订立后,吴湧波收取了运费XX元,吴湧波将托运的冻肉于XX年9月16日运至昆明后,汤骏于当天将该批冻肉转置于谭培虎的车内,由谭培虎于XX年9月18日承运至贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司。贵州省瓮安县黔源食品有限责任公司向谭培虎支付了5000元运费。吴湧波所驾驶承运冻肉的车辆与谭培虎所驾驶承运冻肉的车辆均非冷冻车辆。

根据上述案件事实并归纳各方当事人的诉辩主张及理由,本案争议的焦点是:一、运输合同的合同主体确认。二、上诉人吴湧波是否违约?三、责任如何承担?

关于第一项争议焦点,即运输合同主体确认问题,本院认为:确定本案运输合同内容的直接书面依据即上诉人汤骏提交的由上诉人吴湧波签名认可的《信息单》,该《信息单》明确记载驾驶员为上诉人吴湧波,运输合同的承运人是明确的,即上诉人吴湧波。上诉人汤骏关于《信息单》是被上诉人飞龙运输公司开具,运输合同承运人为被上诉人飞龙运输公司的主张与《信息单》的记载内容不符,上诉人汤骏也不能举证证实,本院对此不予支持。对托运人的主体确认,《信息单》在用车单位栏已经记载了“汤”,再结合上诉人汤骏持有该《信息单》,并申请证人作证等情况,可以合理、有效确认托运人即为上诉人汤骏。上诉人吴湧波对托运人主体提出的异议主张缺乏证据证实,也违背常理,本院不予支持。上诉人吴湧波上诉关于追加当事人的主张于法无据,本院也不予支持。

关于第二项争议焦点,即违约与否的问题,本院认为:上诉人汤骏与上诉人吴湧波之间的运输合同关系合法有效,据以建立该运输合同关系的《信息单》的约定内容对合同双方当事人具有法律约束力,双方应依约履行。上诉人吴湧波违反双方对运输起止地点的约定,中途倒货当然违约,该违约行为的性质可以确定。上诉人吴湧波主张其按照约定履行合同缺乏有效证据证实,且与本案事实及证据矛盾,其主张不能成立。

关于第三项争议焦点,即本案责任承担问题,本院认为:上诉人吴湧波的违约行为清楚明确,联系运输冰冻制品的通常注意事项,上诉人吴湧波中途倒货的违约行为对于所承运冻肉的质量确实会产生不利的影响,结合上诉人汤骏的举证,确认承运的冻肉发生解冻、变质,给上诉人汤骏造成相应损失合法有据,也符合情理。但上诉人汤骏在对出现质量问题的冻肉进行处理,形成损失的过程中并未有效通知承运人具体参与,以确保损失数额的客观、公平,而上诉人吴湧波对此也明确提出了异议。综合上述案情实际,本院依据《信息单》明确的冻肉吨位,按照上诉人汤骏主张的损失计算标准计算金额10XX元,酌情确定上诉人汤骏的损失为其中50%,即人民币51000元,对该部分损失应由违约方上诉人吴湧波承担赔偿责任。上诉人汤骏主张的违约金损失没有实际发生,本院依法不予支持。上诉人汤骏要求被上诉人飞龙运输公司承担违约责任的诉讼请求缺乏事实及法律依据,本院不予支持。

综上所述,一审判决认定案件基本事实清楚,所作判决结果与本院判决结果一致,本院予以维持。据此,本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案上诉费人民币1532元由上诉人汤骏、上诉人吴湧波各 承担人民币766元。

本判决为终审判决。

本判决送达后即具有法律效力,若负有义务的当事人不自动履行本判决,享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向一审法院申请执行。申请执行的期间为二年。

(本裁判文书仅供参考,如需使用请以正本为准。)

审 判 长 张兆龙

审 判 员  郑 健

代理审判员  冯 辉

二○○八年六月十九日

书 记 员 吴亚萍

运输合同 篇5

甲方:(托运方)

乙方:(承运方)

甲乙双方经过协商,根据合同的有关规定,订立货物运输合同,以便双方共同遵守。一:货物运输地点,装树地点,卸树地点为,根据双方协商而订立,运输时严格按照合同的有关规定。

二:托运方委托承运方运输的苗木根据托运方的实际数量而定,运价按照公司的运价为准,运费单价为元每株(不区分大小),运输完毕后经双方确认数量及运费,报公司财务结算。

三:各方的权利和义务

托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间地点把货物运输到达目的地。托运方的义务:按约定向承运方交付运费。

四:承运方的权利和义务

承运方的权利:向托运方收取运费。

承运方的义务:在合同规定的期限内,把货物运输到甲方指定地点,交给甲方指定的收货人。承运的货物要负责安全,保证货物无缺陷,无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。

五:承运方对所运货物应谨慎装卸,若发生非不可抗力,承运方应对事故所造成的损失承担责任。

六:双方责任

托运方责任:托运方负责运输途中交警及运输部门的沟通,因超高,超长,路不准运输,由托运方负责。

承运方责任:如运输途中发生交通事故,由承运方自负责任。

备注:如不提供发票,税点有承运方自理。

托运方:承运方:

单位名称:

年月日

运输合同 篇6

多式联运合同是指多式联运经营人将分区段的不同方式的运输联合起来为承运人履行承运义务的运输合同。以下是范文网小编整理的个人运输劳务合同,欢迎参考阅读。

个人运输劳务合同范文一

甲方:

乙方:

甲乙双方本着“友好合作、平等互惠、优势互补”的原则,就委托招收厨师人员事宜达成如下协议:

一、 甲方根据公司业务的需要,聘请乙方为甲方招收厨师人员;

二、 乙方服务范围:

1、 根据甲方业务需要提供甲方业务的相关证明;

2、 提供相关资料,包括身份证复印件,确保证件真实有效;

三、 甲方的权利和义务:

1、 甲方有权监督乙方的工作质量。

2、 甲方应提供所需人员的工作岗位;甲方同时负责员工的安全保障。

3、 甲方应按月付给厨师人员的劳动报酬,具体报酬按照商议结果支付。工资按季度付给乙方,并为员工提供免费吃住。

4、 甲方在乙方工作满一年后,原则上报销乙方的车费。

四、 乙方的权利和义务:

1、 乙方按照甲方要求需身体健康且无犯罪记录的男性公民

2、 乙方遵守甲方的劳动纪律和就业规则,服从工作安排。

3、 乙方应享有甲方应支付报酬的权利。

4、 乙方如果违反法律、法规或不履行岗位责任书,甲方可将其退回。乙方给甲方造成损失的由乙方责成其赔偿损失

5、 协议期内输出乙方发生工伤事故,甲方应按照当地政策规定负责办理伤待遇享受。

6、 乙方确定本协议无误需要支付甲方保证金两万元。

五、其它约定:

1、协议履行期间,任何一方、任何原因要求终止或者变更协议的,均应提前15个工作日天以书面形式通知对方,由甲乙双方协商决定。

2、本协议一式两份,甲方乙方各持一份,协议经双方签字或盖章后生效。有效期自 ___年 ___月 ___日至 ____年___月___日止。

甲方(签字): 乙方(签字):

20xx年 月 日 20xx年 月 日

个人运输劳务合同范文二

甲方: 乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为了明确双方在工程中的权利,义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿平等的原则下,经甲,乙双方协商同意签定合同。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3.工程总量约 (以实际方量为准)。

第二条:工程施工内容

1、工程材质:

2、装料地点:

3、卸料地点:内转距梦想城两公里。外运卸料点距梦想城分别为七公里(黑石头村)、十一公里(火焰山)、十七公里(都拉营)。

3、运输方式:运料自卸,进场车辆测量后,以测量数据为准。

第三条:工程价款决算与拨付方式

一:单价

1、合同单价内转 /立方/公里,每超出一公里每公里加 ,不含倒土费)以上价格均为税后单价,乙方不负责税费和开具发票。

二、运费结算方式:

1、结算方式:当天所运的运费以及误工费在第 天 点前结清现金支付。

2、本合同双方约定付款方式甲方必须每天支付运输款给乙方。如延期一天以上按应付款项 予以补偿乙方。

第四条:双方责任:

一、甲方责任

1、甲方负责办理乙方人员的车辆进场的必备手续及乙方施工时一切证件,确保乙方设备进场后能正常运输,所需油料由甲方提供。

2、乙方车辆进场后因甲方管理等原因造成 天以上仍不能正常开工的,乙方有权解除合同,甲方应立即支付乙方所有损失费用不得拖欠。

3、如果甲方变更运输路线导致运输里程超过原定公里数或倒土场变更,需提前 个工作日通知乙方,其价格在原有基础超出公里数按每公里 元予以计算。

4、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰,凡由甲方安排装运的所有土石方车辆,如导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣,罚款造成扣车停运和扣分,应由甲方负全部责任。承担责一切损失费用,施工范围内一切纠纷由甲方负责处理。如需洗车,洗车费由甲方承担支付或甲方安排专业人员予以清洗车辆。

5、甲方因拖欠乙方工程款,乙方有权暂时停工,因此乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

6、甲方在乙方的车辆入场前一日必须把施工现场清理完毕,包括运输道路。装车现场,保证道路行驶畅通。

7、如因甲方原因造成乙方在正常运输条件下无法施工一天以上按每天伍佰元每辆车补偿乙方,其人员工资 元/人/天(包括管理人员)。超出五天甲方赔偿乙方误工损失费车 元/天。人工 /天。甲方必须按天结清乙方工程所有款项及误工补贴(除人力不可抗拒因素外)。

8、甲方负责乙方人员的食宿安排,乙方食宿费用,甲方从乙方工程款项中扣除。

9、甲方要保证乙方车辆正常装运,并划分装车区域给乙方自行调配,保证乙方车辆正常装卸。

二:乙方责任

1,工程运输过程中所造成的一切交通事故,甲方不子承担任何责任。由乙方肇事车主自行负责。

2、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和法律责任)由己方或责任人员自行负责,与甲方无关。甲方不承担任何责任。

3、乙方在合同期内,在甲方无过错情况下,乙方不得停工,旷工,车辆不得无故退场,无故刁难。确保运行正常,确保工期顺利进行,如出现上述情况,甲方有权终止台同,且乙方必须赔偿甲方总工程款的 作为罚款 (因不可抗拒的自然因素以及车辆正常维修除外)。

4、乙方要服从甲方的管理和指挥,指定专人每天向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。

5、乙方在合同期内确保一切安全,加强驾驶员的工作管理,杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶、无证驾驶等现象发生,如有,与甲方无关。

6、乙方所有人员在当地要遵纪守法,如有违法,甲方不负责任何责任。

第五条:合同纠纷

1、甲乙双方均不得采用虚假记录,虚假计量或其它方法在运输数量上弄虚作假,否则除虚假部分的运输数量不得作为运费计算外,还须按虚假部分运输数量的运费的十倍作为罚款。

2,因履行本合同发生一切争议,由当事人双方协商解决,协商或调解不成,依法向工程所在地法院提起诉讼。

第六条:附则

1、本合同自双方签字盖章后生效,本合同工程完工后自行失效。

2、本合同未尽事宜,双方可以根据具体议定附加条款,以便共同遵守。

3、本合同一式两份,甲方双方各持一份。

补充协议:

1、乙方车辆进场,甲乙双方必须相互配合施工,施工时间每天不低于 小时,雨天除外。

2、车辆收方方式以实际车厢方量为准。

3、附件:双方身份证复印件。

甲方: 乙方:

身份证号: 身份证号:

电 话: 电 话:

签订日期: 年 月 日

个人运输劳务合同范文三

甲 方:(以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程施工内容

洞身土石方的运输。

第二条 合同工期

工期以进洞时间开始计算,15个月以内完成。

第三条 合同价款

第四条 结算和支付

1、合同价款的结算:施工期间按建设单位批复的当期计量进度进行结算,工程完成后,进行末次结算。

2、合同价款的支付:当期工程价款按工程量结算单支付至70%,当期支付价款时,乙方需提供工人工资表,由甲方财务支付工资,支付工资后余下价款为乙方所得。工程完工,安全、进度能满足甲方要求的情况下进行末次结算,结算经甲乙双方共同确认后3个月内支付至90%。其余10%半年内付清。

第五条 安全施工及安全事故处理

安全施工:甲方 、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,如乙方违章施工造成的安全责任由乙方自行承担全部的责任。

1、发生重大伤亡事故,甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场并作出书面记录。

2、按照有关规定,甲方乙方应分清责任,事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

第六条 甲方的权利及义务

甲方负责组织检查、验收,监督乙方的工程进度、安全施工,负责解决施工中存在或发生的问题。

第七条 乙方的权利和义务

乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

第八条 违约责任

甲方违约责任

1、甲方因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的经济损失及有关责任由甲方承担。

2、甲方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。

乙方违约责任

1、因乙方原因造成甲方工期延误以及不服从甲方的管理时,如上班迟到半小时扣除每人每工作班50元,迟到1小时扣除每人每工作班100元,以此累计,当月迟到3次以上甲方将扣除乙方当期计价款的10%作为处罚。

2、乙方未按甲方要求的施工车辆进场(保证8辆出渣车,配备熟练的驾驶人员),甲方有权要求乙方进行更换、调整。

3、乙方中途停工、怠工,甲方提出整改乙方仍继续违约时,甲方将扣除乙方总金额的20%补偿甲方的损失,并终止合同,要求乙方3日内退场。

第九条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,甲乙双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当调解或和解不成的,可约定以下方式解决争议: 当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。

第十条 合同的生效与终止

本合同经双方签字后生效,工程交工验收合格后终止,双方代表人应

出示身份证明。

本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方持两份,乙方持两份。

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等

效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

甲 方:

委托代理人: 身份证号:

乙 方: 身份证号:

合同订立时间: 年 月 日

运输合同 篇7

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商,在互利互惠原则的基础上达成一致,甲乙双方共同签订并自觉遵守下述协议内容。

一、运输货物内容

甲方委托乙方运输货物。具体内容以运输委托单明细为准。

二、运输起终点

1、甲方委托乙方将货物由___(出发地)运送至___(目的地)。

三、运输费用

1、运输费用以运输单实际价格为准,一单一结算。

2、合同期内,运输价格如有变动需由甲乙双方根据市场价协商确定。

3、甲方应在每月30日前向乙方支付当月运输费用。

四、货物领取与验收

1、乙方将承运货物运送至指定地点后,应由甲方指定的接货人验收,确认无误后在运输单上签字。

2、乙方应将货物验收单交与甲方,甲方凭货物验收单与乙方结算。

五、甲方须知

1、甲方应按照合同约定,及时向乙方支付运费。

2、甲方有权要求乙方就安全文明运输不足之处提出整改要求。

3、对于货物运输过程中产生的`重大问题,甲方有义务同乙方共同解决。

六、乙方须知

1、乙方货物运输驾驶员须听从甲方管理。

2、运输货物所需车辆乙方需根据甲方要求提供。

3、乙方应自行办理相关车辆保险并承担保险费用。

七、违约处理办法

1、甲方运输任务不足,或因故不能履行合同造成乙方停工,可协商后终止合同。

2、乙方未按照甲方约定时间及时将货物送达目的地时,甲方有权终止协议、解除合同。

3、甲方未按照合同约定时间及时向乙方支付运输费用时,乙方有权终止协议、解除合同。

4、如甲乙双方发生争议,双方可共同协商解决,协商不成时可申请调解或向当地法律部门提起诉讼。

八、附则

1、对于在项目过程中产生的相关未尽事宜,甲乙双方应友好协商进行解决。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。

3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起正式生效,双方应明确自身的权利与义务。

甲方(盖章):__乙方(盖章):__

法人代表(签字):__法人代表(签字):__

签字日期:_______年______月______日签字日期:_______年______月______日

运输合同 篇8

托 运 方(甲方):

承 运 方(乙方):

根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。合同期为一年,从 20xx 年 08 月 06 日起到 20xx 年 08 月 06 日为止。

第一条货物名称、规格、数量、价款

委托运输货物名称:头盔、EPS。

上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、体积、净重、毛重、铅封号、货柜号等事项,由双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

第二条包装要求

甲方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则乙方有权拒绝承运。

第三条货物起运地点/货物到达地点

货物起运地点: 永康 ;货物到达地点: 宁波港口 。若无特殊说明,乙方需提供门到门服务。

第四条货物承运日期/货物运输期限

承运日期以托运单为准,货物运输期限为1天。

第五条运输质量及安全要求

在产品运输及装卸过程中,乙方须谨慎驾驶,轻搬轻放,不得扔抛货物,否则,导致货物损坏不能继续销售使用的,乙方须向甲方支付货物赔偿费用.

第六条运输费用、结算方式

1. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。

2. 乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。

3.结算方法为:每月5日前结算上月发生的运输费用,乙方需交付有效作业凭证及结算汇总表,经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费,如遇节假日则时间顺延。如有扣除的款项,应在运费中扣除。货到提付运费的甲乙双方都备有底根,以便于查账。

第七条双方的权利义务

一、甲方的权利义务

1.甲方的权利:要求乙方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地。货物托运后,甲方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向乙方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知乙方,并应按有关规定付给乙方所需费用。甲方至少提前1小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令。

2.甲方的义务:按约定向乙方交付运杂费。否则,乙方有权停止运输,并要求对方支付违约金。甲方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

二、乙方的权利义务

1.乙方的权利:向甲方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,乙方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,乙方应及时与甲方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,乙方有权按有关规定予以处理。

2.乙方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺,无损坏,无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。

第八条违约责任

一、甲方责任:

1.按合同规定的时间和要求提供托运的货物。

2. 因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。

3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,甲方应承担赔偿责任。

4.在甲方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,甲方应赔偿收货人的损失。

5. 甲方如发现乙方外勤人工作态度不认真或车辆不符合甲方要求,甲方有权要求乙方重新按排人员及车辆。

二、乙方责任:

1. 乙方接到甲方的指示,应及时安排提货及运输的车辆,以及如有要求的装卸工具,并在约定的时间、地点到甲方的发货部门提货。

2. 乙方在接货时与甲方就货物的外包装和件数进行核对,如发现货物的外包装有明显破损、如发货资料和件数不符应立即指出并在交接单上注明。除非另有规定。

3. 对运输过程中出现任何问题,乙方应及时通知甲方,并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。

4.乙方必须提供一名专员对甲方的货物进行相关受理,并确保货物的定时定点到达。工作内容包括严格按要求安排提货、运输、送货,每日跟踪货物送达情况并随时接受甲方负责人查询。

5. 乙方按甲方的指示安排派送,并按时将货物交付收货人。乙方应取得收货人在货物签收单上的签收证明。

6. 乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。

7.对运输过程中出现任何问题,乙方应及时通知甲方,并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。

8.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、被盗、淋湿、交货不清、货物破损,乙方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿甲方。

9.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。

10. 乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。

本合同正本一式二份,合同双方各执一份; 双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇9

运输合同是一份双方约定货物运输的文件,它涵盖了很多重要内容,包括运输方式、运输时间、费用、货物的损坏与丢失的责任分担等。它是货物运输过程中最基本的合同,对于货物运输的安全和及时性有着至关重要的作用。

运输合同在内容上通常包括:运输方式、出发地、到达地、运输单位、货物品名、数量、质量、包装、 运费、保险、发票、收款、承运人的责任等内容。其中最为重要的部分是运输方式和货物损坏与丢失的责任划分。

关于运输方式,一般有三种选择:公路运输、铁路运输和水运输。在进行选择时,需要考虑货物的种类、数量、运输时间、成本等。不同的运输方式有着不同的优势和缺点,需要根据实际情况做出选择。

在货物损坏与丢失的责任划分上,一般有两种方式:托运人享有货物全部保险权或者承运人与托运人共同分担损失。如果由托运人享有全部保险权,那么托运人应该在运输过程中对货物进行充分的保险,一旦货物损坏或丢失,托运人可以从保险公司获得赔偿。如果是承运人与托运人共同分担损失,则承运人应该对货物负有更大的责任,无论货物是否在运输过程中出现了问题,承运人都应该承担相应的责任。

除了以上内容之外,运输合同还涵盖了很多其他的内容,例如发票的开具、收款方式等。这些内容对于货物运输过程中的各项事务都具有重要意义,因此在签署运输合同的时候需要认真考虑。

综上所述,运输合同是货物运输过程中最为基础的合同,它涵盖了很多重要内容,如运输方式、运输时间、费用、责任划分等。签署运输合同有助于货物运输过程中的各项事务处理,并且能够确保货物的安全和及时性。因此,在进行货物运输过程中,签订运输合同是非常必要的。

运输合同 篇10

原告雷派的(北京)贸易有限公司(以下简称雷派的公司)与被告北京双利达物流有限公司(以下简称双利达公司)运输合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告雷派的公司法定代表人吴亚谋,委托代理人王占辉、陆逊;被告双利达公司委托代理人张耀军到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

原告雷派的公司诉称:XX年5月12日,原告将一批价值127 750元货物(自行车配件12箱)交由双利达公司承运,货物发往广州。原告在双利达公司处填发了编号为0615501的货物运单。货物交付运输五日后,原告与收货人联系得知发往广州的12箱货物大部分丢失。为此,原告找到双利达公司要求赔偿未果,故诉至法院,要求判令双利达公司赔偿损失人民币127 750元。

被告双利达公司辩称:双方之间无运输法律关系,即使被认定存在运输关系,也应当按照背书条款进行赔偿。

经审理查明:XX年5月12日,雷派的公司与双利达公司订立编号为0615501号的物流运单1份。由双利达公司将雷派的公司托运的12箱自行车配件从北京运输至广州,收货人为何伟扬,运费240元。物流运单背书条款第6条约定不保价运输:如货物发生毁损、灭失的,承运人按本次托运货物毁损或灭失部分的运费的二至五倍赔偿。运单最后注明本运单未加盖承运人单位公章无效。合同订立后,雷派的公司将价值127 750元的货物交付给双利达公司,双利达公司运输过程中丢失11箱货物,价值120 610元,运送1箱货物到达收货人。诉讼过程中,雷派的公司变更诉讼请求为:要求判令双利达公司赔偿损失120 610元。

上述事实,有雷派的公司提交的托运单、发票、销售单、录音材料、证人线屹的证言及本院依雷派的公司申请调取的通话记录等证据在案佐证。

本院认为,虽然双利达公司以运单上未加盖本公司公章为由否认双方之间存在运输关系,但从雷派的公司提供的录音证据上看,双利达公司认可丢失11箱货物的事实,故应认定双方存在运输关系。双利达公司丢失托运货物,应当承担赔偿责任。双利达公司认为赔偿额应依据物流运单背书条款确定的辩称意见,本院不予采纳。因为双方简易合同中所约定的托运货物灭失赔偿条款为格式条款,其内容免除了提供格式条款一方双利达公司的责任,排除雷派的公司的主要权利,该条款应认定无效。货物灭失后,双利达公司应按照货物的实际价款赔偿损失,故雷派的公司的诉讼请求,本院予以支持。综上,依照《中华人民共和国合同法》第二百九十条第三百一十一条、第四十条之规定,判决如下:

北京双利达物流有限公司赔偿雷派的(北京)贸易有限公司损失十二万零六百一十元(本判决生效后十日内履行)。

案件受理费二千八百五十六元,雷派的(北京)贸易有限公司承担一百六十元(已交纳),北京双利达物流有限公司承担二千六百九十六元(本判决生效后七日内交纳)。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市第二中级人民法院。

快递运输合同范本

运输合同范本(2) | 返回目录

甲方:

乙方:

签订日期: 年月 日

800客服热线电话:华北区:800- 华东区:800-华南区:800-xx年1月

客户账号:

经甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供国内快递运输服务及相关费用结算事宜,达成如下协议:

一、双方的责任和义务

1、甲方同意由乙方为其提供国内快递运输服务,和按本协议规定支付给乙方相关费用。甲方在使用乙方服务时,须使用乙方所提供的专属快递账号,对其负保密责任,对该帐号下发生的全部费用向乙方承担付款责任。

2、甲方在使用乙方快递服务时,须正确、认真、如实填写大田快递运单,在必要时,应向乙方提供与货物运送有关的资料和文件。

3、甲方应遵守国家对于禁运品的有关规定,并保证所交付的物品或物品中所夹带的物件不属于国家法律、法规、规章规定的禁止或限制运输物及其他危害运输安全的物品,如实申报货物品名等。如因甲方违反本规定而造成的全部损失由甲方承担。

4、发件人采用由收件人或第三方付费时,应承担因收件人或第三方拒绝付费时支付该运费及其他费用的责任。

5、甲乙双方必须互为对方保守商业秘密。

6、双方之权利义务适用大田快递国内运单背面所载条款以及相关法律、法规的规定。因乙方责任而造成货物损失的,乙方需按大田快递国内运单规定负赔偿责任。

二、费用与结算

1、运价按照大田《快递服务价格表》之规定执行。在本协议书有效期内,大田保留因特殊情况(如航空运费调整等)而调整价格的权利,并通知甲方。

2、为了规避运输途中因自然灾害等不可抗力因素和意外事件可能带来的风险,乙方联合中国人民保险公司推出联合货物运输保险增值服务。乙方建议甲方购买,保险费率

为 ‰。

如甲方要为所发货物投保时,需同时在乙方提供运单中的“保险事项”一栏中勾雪?保险”项,并注明保险金额,即甲方货物的据实声明价值。若在保险责任范围内出险,则按联合货物运输保险条款执行。如甲方未在“保险事项”一栏中勾雪?保险”项并注明保险金额,则视为甲方不为此票货物投保。如此票货物出险,则按运单背书条款执行。

2甲方保险费 = 保险金额(甲方物品的据实声明价值)× 保险费率

3、甲方可以自愿选择购买乙方提供的签单返还有偿增值服务,服务费用为 元/票。如甲方选择签单返还服务时,应同时在乙方提供的运单中勾雪?签单返还”项。

乙方不承诺签单返还时限,且返还单据不作为甲乙双方费用结算依据。

(签单返还,即是乙方向甲方提供的将运单签收联等单据返还给甲方的服务)

4、甲方可以选择以下身份付费(可多选):

□ 寄件人付费 □ 收件人付费 □ 第三方付费

2如甲方选择第三方付费,则须满足以下条件:

1)须有月结协议账号;

2)需付款信用良好。

5、甲方可以选择以下费用结算方式( 可多选 ) :

□? 单票现金结算

□? 甲方按月与乙方结算(向月用量大于500元的客户提供该项服务)

(若甲方月用量连续三个月低于500元,经双方确认后改为单票现金结算)

6、甲乙双方以乙方提供的费用月结对账单做为每月双方对账依据,甲方应妥善保管乙方每次服务时提供的运单联作为对帐依据。

7、甲方费用结算截止日期(请在□中单选):

□ 每月25日 □ 每月30日□ 其它

(乙方会在结算截止日期后的5个工作日内将对账单据传达到甲方)

8、甲方月结付款日:结算月次月 日

2 付款流程:

1)甲方在收到乙方费用月结对账单后,应于3个工作日内核对并确认,如无异议,甲方应根据账单付款;如有异议,请于收到账单3个工作日内提出。

2)双方对帐完毕后,乙方应在5个工作日内向甲方提供费用发票,同时甲方应付清款项。

9、甲方同意采取以下支付方式:(可多选)

□?现金□?支票□?银行电汇

10、甲方不得以部分款项有争议为由拖延其它无争议部分款项的按时支付。对有争议的部分,经双方核对并达成一致意见后,甲方需于商议付款日结清该部分款项。

11、如因甲方原因未按合同付款期付款,乙方有权按未付款项的万分之五收取日滞纳金;并有权取消甲方在本协议下享有的费用月结待遇而改为单票现金结算;乙方也有权选择单方终止本协议,不再为甲方提供大田快递服务。

三、?期限

本协议有效期一年,自 年 月日至 年 月日。如本协议到期,双方均无提出异议,则协议有效期自动顺延,以一年内为期。

四、 除按本协议第二条第10款之规定乙方单方终止协议外,在协议执行期间,任何一方如提出修改或终止本协议,应提前30日以书面形式通知对方。协议的提前终止,不影响双方于协议终止前已产生的权利和义务。

五、?其他

1、乙方向甲方提供的《快递服务价格表》、《大田快递国内运单》及其他与运送有关的规定均被视为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等效力。

2、甲乙双方若有需要改变公司名称、联系付款或需搬迁离开原所在地以及其它可能影响本协议执行的变更时,均应于变更之日起5个工作日内书面通知对方,否则须由变更方承担给对方造成损失的责任。

3、本协议下的任何争议,双方应友好协商解决,若协商不成,提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

4、本协议一式两份,双方各执一份。自签订之日起生效。

六、?备注:

甲?方:? 乙?方:

地?址:? 地?址:

电?话:? 电?话:

开户银行及账号:? 开户银行及账号:

负责人:? 负责人:

公司盖章:? 公司盖章:

日?期:日?期

一般货物运输合同范本格式

运输合同范本(3) | 返回目录

甲方(托运人):

乙方(承运人):

甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:

一、合同期为一年,从 年 月 日起到 年 月 日为止。

二、上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

三、甲方的义务:

1. 按照国家规定的标准对货物进行包装,没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输的原则进行包装,甲方货物包装不符合上述要求,乙方应向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒绝起运。

2. 按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。货物运输合同范文节选!

四、乙方的义务:

1. 按照运单的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。

2. 承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。

五。运输费用及结算方式:

1. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。

2. 乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。

3. 甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后10日内付清当次运费。

六、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料,乙方对此应予以高度重视,确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的,如客户追究甲方责任,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调。

七、运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。

1. 货物灭失或无法正常使用的,按运单记载货物价格全额赔偿,如运单未记载价格的,按甲方同类产品出厂价格赔偿。

2. 货物修理后可以正常使用且客户无异议的,赔偿修理费(包括换件费用、人工费及修理人员的往返差旅费等)。

八、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的,乙方除按该条规定承担责任外,还应当同时执行本合同第六条的规定。

九、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照合同法规定办理,发生争议提交北京仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

十、本合同一式两份,双方各持一份,双方签盖章后生效。货物运输合同范文节选!

甲方: 乙方:

附:运单编号:

签发时间: 年 月 日

装运时间: 年 月 日

签发地点: 省 市 区 路 号

装运地点: 省 市 区 路 号

发货人:

承运人: 托运人签章 承运人签章

年 月 日 年 月 日

要求运达的时间: 年 月 日 时前

要求运达的地点:

收货人:

货物名称:

规格

型号:

重量: 体积(长×宽×高):

包装形式:

件数:

出厂价格:

承运车辆车牌号:

运费:

货物运输买卖合同

运输合同范本(4) | 返回目录

国际货物买卖合同是指营业地处在不同国家的当事人之间所订立的货物买卖合同。货物买卖合同属于诺成合同,买卖双方达成协议,经签即可生效。有些国家对货物买卖合同的最低交易额作了明文规定。买卖双方所签的合同,一般来讲,以书面合同为主,若无书面合同,一旦发生争执,仲裁委员会(或法院)不予以受理。在国际间采用的买卖合同是由律师事务所书就,以示对买卖双方的权利和义务平等互利。

国际货物买卖合同范本

卖方:_______________地址:_______________

公司所在国:_________电报:_______________

传真:_______________

买方:_______________地址:_______________

公司所在国:_________电报:_______________

传真:_______________

鉴于买方为_________需要同意购买,卖方同意出售下列货物,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

第一条 买卖标的

1、名称:_________

2、品种:_________

3、规格:_________

4、质量:按下列第_________项执行:

(1)以实物表示货物质量。包括凭成交货物的实际品质和凭样品两种方法。根据提供样品者的不同可分为:卖方样品,买方样品,对等样品。

(2)以说明表示商品质量。即以文、图表、照片等方式说明商品质量。

a、凭规格买卖:利用一些足以反映商品品质的主要指标,如化学成分、含量、纯度、性能、容量、长短、粗细等来确定货物的品质;

b、凭等级买卖:通过同一类商品按规格上的差异,分为品质优劣各不相同的若干等级来确定货物的品质;

c、凭标准买卖:通过由国家或有关政府主管部门、同业公会、交易所或国际性的工商组织规定标准作为说明和评定商品品质的依据;

d、凭说明书买卖:以说明书并附以图样、照片、设计图纸、分析表及各种数据来说明n商品的具体性能和结构特点,主要适用于机、电、仪等技术密集型产品;

e、凭品牌或商标买卖:只凭商品的商标或品牌进行买卖,而无须对品质提出详细要求。

(3)按双方商定要求执行,具体约定货物质量要求:_________。

第二条 数量和计量单位、计量方法

1、数量:_________。具体由双方当事人根据政策、外商资信及市场行情,合理商定。允许的溢短装数量为相当于信用证总金额5%的货物数量。

2、计量单位和计量方法:按下列第_________项执行:

(1)毛重:货物本身的重量加包装物的重量,一般适用于低值商品。

(2)净重:货物本身的重量,即除去包装物后的商品实际重量。

(3)公量:在计算货物重量时,用科学仪器抽去商品中所含的水分,再加上标准含水量所求得的重量。适用于棉花、羊毛、生丝等具有较强吸湿性的商品。

(4)理论重量:对某些按固定规格生产和买卖的商品,每件重量大体相同,可以从件数推算出总量。

(5)法定重量:一些国家海关法规定,商品重量加上直接接触商品的包装物重量为征税的法定重量。

3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:_________。

第三条 包装

1、须用坚固的木箱或纸箱包装,适合长途海运/邮寄/空运和多次搬运、装卸及适应气候的变化。并具备良好的防潮、防霉、防锈、防腐蚀及抗震能力,不能造成运输过程中箱件破损,货物散失。以商品的存放和运输安全为前提,保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵目的地。

2、包装箱内的商品均应系加标签,注明合同号、商品名称、质量、规格、数量等并附有完整的维护保养、操作使用说明书、出厂合格证等。

3、卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文样印刷以下标记:

(1)合同号;

(2)目的站/码头/机场;

(3)收货人;

(4)货物名称、规格;

(5)箱号/件号;

(6)毛重/净重(公斤);

(7)体积(长×宽×高,以毫米表示)。

4、在运输包装内装有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蚀物品、氧化剂和放射性物资等危险货物时,都必须在运输包装上标明用于各种危险品的标志,以示警告,使装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的防护措施,以保护物资和人身的安全。

5、每一包装的尺寸、毛重、净重以及其它必要的注意出项,例如;“不要倒”、“防潮”、“小心轻放”、“固定”等,无论何时如有必要应以不褪色的颜料印刷在每件包装的表面。

6、凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,一经证实,卖方应负责及时补齐、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时,买方应立即向承运部门提出异议,索取商务证明,并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉,买方协助卖方尽快处理,同时卖方应尽快向买方补供货物以满足合同需要。

7、包装费用由_________方承担。

第四条 运输

1、运输方式:按下列第(_________)项执行:

(1)海洋运输:按经营方式不同,又分为以下两种:

a、租船运输:可以装运各种合法货物,以运输货值较低的粮食、煤炭、木材、矿石等大宗货物为主。

b、班轮运输:适合于运输小批量的货物。

(2)铁路运输:运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强。

(3)航空运输:运送迅速;节省包装、保险和储存费用;可以运往世界各地而不受河海和道路限制;安全准时。适合于运输易腐、鲜活、季节性强、紧急需要的商品。

(4)邮政运输:简便、快捷。

2、运输单据:

(1)海运提单:全套洁净已装船提单,作成空白抬头,由发货人空白背书注明“运费到付”/“运费付讫”并通知目的港的买方。

(2)航空运单:提供一份空运单,注明“运费到付”/“运费已付”,交付买方。

(3)航空邮包:寄一份航空邮包收据给买方。

(4)_________。

3、运输线路及费用负担:卖方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港/机场),委托承运单位发运货物,力求装足容量或吨位,从而节约费用。如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港/机场)时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运。协商达成一致意见前,仍然按原合同执行。买方提出改变运输路线、工具、到达站(港/机场),因此增加的费用由买方负担,如确有特殊情况由双方协商解决。卖方改变运输路线、工具、到达站(港/机场),未经买方同意的,因此增加的费用应由卖方负担。

4、接货单位(或接货人):_________。买方如要求变更接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知卖方,以便卖方编月度要车(船)计划;必须由买方派人押送的,应在合同中明确规定;双方对货物的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签,明确双方和运输部门的责任。

第五条 装运

1、装运时间:从卖方收到买方信用证日期算起,_________天内予以装船。

2、装运港(地):_________。由卖方提出,经买方同意后确定。

3、目的港(地):_________。由卖方提出,经买方同意后确定。

4、分批装运和转运:由买卖双方协商确定是否订立此条款。

5、装运通知:

(1)卖方必须在装运期前_________天,用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量,发票金额,件数,毛重,尺码及备货日期,以便买方安排订仓。

(2)如果货物任一包装达到或超过重20吨,长12米,宽2、7米,高3米,卖方应在装船前_________天,向买方提供_________份包装图纸,说明详细尺码和每件重量,以便买方安排运输。

(3)买方须在预计船抵达装运港日期前_________天,通知卖方船名,预计装船日期,合同号和装运港船方代理,以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只,提前或推后船期,买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后_________天内到达装运港,从第_________ 天起,在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

(4)卖方在货物全部装运完毕后_________小时内,须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额,载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方,以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

6、滞期和速遣费用:船按期抵达装运港后,如果卖方未能备货待装,一切空仓费和滞期费由卖方承担。

第六条 保险

如果在fob、cfr、fca、或cpt条件下发运货物,应由买方负责投保。

如果在cif或cip条件下运送货物,卖方应按发票金额的110%投保_________平安险,或_________水渍险,或_________一切险。另投附加险应包括:_________。

第七条 价格与货款支付

1、计价货币:_________;单位价格金额:_________;总价:_________。

2、付款方式:

(1)信用证。在卖方向买方提示由_________银行开出的、以卖方为受益人的金额为_________的不可撤销的银行保函之日起三十日内,买方应向卖方支付合同总金额_________%的价款,即_________。

银行保函有效期到:_________装运回后_________天,如果是分批装运,则在最后一批货物装运后_________ 天;_________最后一批货物到达卸货港之日;_________货物到达卸货港之日后_________月。根据卖方装运的货物自动按比例减少保函金额。

(2)信用证-即期付款。买方应于_________合同规定的装运期第一天(装运日)前_________ 日,_________合同签订后_________日内,通过_________银行,以_________电传,_________swift,_________信函,_________简式电报和信函方式出具以卖方的受益人、不可撤销的、金额为 _________的_________即期付款信用证_________议付信用证。信用证的内容应与合同规定相符,信用证的有效期持续至开证日后 _________月,以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下陈述“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版,国际商会第500号出版物》为准”。

(3)信用证-延期付款。买方应于_________合同规定的装运期的第一天(装运日)前_________ 日,_________合同签订后_________日内,通过_________银行,以_________电传,_________swift,_________信函,_________简式电报和信函方式,出具以卖方为受益人的、金额_________的、不可撤销的信用证,凭_________即期_________海运提单、航空运单、铁路交货通知或多式联运单据_________提示单据,进行 _________承兑_________延期付款_________议付。信用证的内容应与合同规定相符,信用证的有效期持续至开证日后 _________月,以便受益人在当地提示单据。信用证中应含有如下内容“该信用证以《跟单信用证统一惯例1993年版,国际商会第5o0号出版物》为准。”

(4)托收-凭单付款(d/p)。货物装运后,卖方应通过银行向买方出具以买方为付款人的即期汇票并附上队需单据。买方应于(委托银行)提交汇票及所需单据时立即付款。

(5)托收-承兑交单(d/a)。货物装运后,卖方应通过买方的银行向买方出具以买方为付款人的,见票_________天付款的汇票及所需的单据以便承兑。买方应于卖方第一次出具汇票及所需的单据时立即承兑,并于汇票到期日付款。

(6)汇付。买方应于:_________收到所需单据后_________天内;_________提单日后_________天内,以 _________电汇,_________信汇,_________票汇方式将货物发票金额贷款支付到卖方指定银行的卖方帐户。

3、有关单据。卖方应准备并向买方提交如下单据:

(1)汇票。向_________(银行的名称,在信用证付款方式下)或_________买方(在托上付款方式下)出具汇票。

(2)运输单据(选择如下之一):

a、标明通知收货人或_________的全套清洁已装船提单,该提单为_________空白抬头;_________空白背书,并注明_________运费已付或_________运费待付。

b、签发给卖方不可转让的海洋运单,标明运费_________预付;_________已付或_________待付,通知_________

c、多式联运单据

d、航空运输单据(空运单据/空运货单);

e、铁路运输单据

f、信使及邮递收据

(3)其它单据:需要原本_________份和副本_________份。

a、商业发票

b、_________保险单_________保险凭证

c、由_________出具的质量检验证明/检验报告/分析证明

d、原产地证明_________forma(普惠制原产地证)

e、装箱单

f、重量单

g、_________发货通知书_________装船通知

(4)其它单据(如要需要)_________

4、银行费用。依照根据上述选择的付款方式,买方应承担发生在_________开证行(如以信用证支付),_________托收行(如以d/p或d /a方式支付),_________汇付行(如以汇付方式支付),所在国的所有银行费用。除非双方另有约定。卖方应承担发生在该国以外所有银行费用。

第八条 检验

1、检验的时间和地点

(1)在出口国检验:

a、在产地检验,即货物离开生产地点(如工厂、农场或矿山)之前_________天内,由卖方或其委托的检验机构人员或买方的验收人员对货物进行检验或验收。在货物离开产地之前的责任,由卖方承担。

b、在装运港/地检验,即以离岸质量、重量(或数量)为准。货物在装运港/地装运前_________天内,由双方约定的_________检验机构对货物进行检验,该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。检验机构对货物检验后,货物运抵目的港/地,买方如对货物进行检验,即使发现质量、重量或数量有问题,也仍然有权向卖方提出异议和索赔。

2、在进口国检验

a、在目的港/地检验,即以到岸质量、重量(或数量)为准。在货物运抵目的港/地卸货后的_________天内,由双方约定的目的港/地的_________检验机构进行检验,该机构出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的最后依据。如果检验证书证明货物与合同规定不符并确属卖方责任,卖方应予负责。

b、在买方营业处所或最终用户所在地检验。对一些需要安装调试进行检验的成套设备、机电仪产品以及在卸货口岸开件检验后难以恢复原包装的商品,双方可约定将检验时间和地点延伸和推迟至货物运抵买方营业所或最终用户的所在地后的_________天内进行,并以该地约定的_________检验机构所出具的检验证书作为决定交货质量、重量或数量的依据。

3、检验标准和方法

(1)根据《商检法》规定,凡列入目录的进出口商品,按照国家技术规范的强制性要求进行检验;没在国家技术规范的强制性要求的,可以参照国家商检部门指定的国外有关标准进行检验。法律、行政法规规定由其他检验机构实施检验的进出口商品或者检验项目,依照有关法律、行政法规的规定办理。此外,合同双方当事人还可以将买卖合同中规定的质量、数量和包装条款作为检验的重要依据。

(2)商品检验的方法主要有感官检验、化学检验、物理检验、微生物检验等。

第九条 索赔

1、索赔依据:买方有权在货物到达_________最终目的地_________卸货港后向检验机关申请检验货物的权利。如果货物的品质、规格、数量、重量、包装及对安全、卫生或健康的要求不符合合同的规定则买方应向卖方发出索赔通知,并有权以上述条款规定的检验机构签发的检验证明作为依据向卖方索赔,并在_________列出索赔理由。

2、索赔期限:

(1)货物到达最终目的地之日后_________日内只要该日不超过货物到达卸货港之日后_________日;

(2)在保证期内发现故障或缺陷的情况下,最迟应在发现故障后_________周内。

3、卖方在收到本合同规定的检验机构出具的检验证明后不迟于_________日对买方的索赔要来作出答复。如果卖方未在上述期限内作出答复,则买方的索赔要求被视为接受。

第十条 税收

与本合同有关及在执行本合同中由中国政府根据生效的税收法律征收的所有税收由_________支付。与本合同有关及在执行本合同中在中华人民共和国领土以外征收的所有税收应由_________支付。

第十一条 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4、本合同所称”不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

第十二条 终止合同

本合同在下列任一情形下终止:

(1)一方进入解体或倒闭阶段;

(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;

(3)本合同已有效、全部得到履行;

(4)双方共同同意提前解除合同;

(5)按仲裁机构的裁决,合同解除或终止;

(6)因不可抗力致使合同目的不能实现的;

(7)在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

(8)当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

(9)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

第十三条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

仲裁费用由败方承担。

仲裁也可在双方均能接受的第三国进行。

仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但仲裁部分除外。

(2)依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。

第十四条 通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下:_________。

3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十五条 合同的变更

本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 _________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

第十六条 合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

第十七条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

第十八条 补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十九条 合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

买方(盖章):_________卖方(盖章):_________

法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

运输合同 篇11

20xx年设备运输合同范文篇一

托运方:

承运方:

经甲乙双方友好协商,就甲方机械设备运输事项达成合同条款如下:责任和义务:

托运方负责装卸,承运方予以协助。货物上车就位后,承运方负责核实货物数量及重量。承运方按时安全将货物送至托运方指定地点。运送时间由托运方提前一天通知承运方到现场装货,当天装货须当天发车直接开往目的地。承运方必须出示身份证原件、行车执照原件,由托运方确认后,复印存档。违约责任:

承运方应在托运方约定的时间20xx年月日至20xx年月日时内将上述货物安全无误地运至目的地,如未按时将货物送到目的地,每延期一天,乙方赔偿甲方元。运输途中如有损坏或丢失货物,由承运方负责全额赔偿。在运输中出现的一切问题由承运方负责。

运输地点和价格:

付款方式:

等全部货物运抵目的地后,由收货人按发货清单验收合格(数量及质量)后付款。法律责任:

承运方必须遵照国家有关法律执行本合同,如运输过程中违反相关法律,一切责任由承运方负责。

本合同在执行中发生纠纷,由当事人双方协商解决,协商不成,由哈尔滨市法院管辖。

本合同执行期内,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同,合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字盖章后生效,本合同复印件有效。

甲方联系人:联系电话:

乙方联系人:联系电话:

驾驶证号:车牌号:

甲方:乙方:

委托代理人:委托代理人:

年月日

20xx年设备运输合同范文篇二

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿和诚信务实的原则,就货物运输协商一致订立本合同供双方遵照执行。

一.运输概况

1.托运方:承运方(人):

2.起运日期:到达日期:

3.货物起运地点:

4.货物到达地点:

5.运输里程共计约(参照谷歌地图;单位:公里)

6.协议装载体积(单位:米)

7.协议装载净重质量(可以不填或装货物前承运方可派员预估单位:吨):8.含但不限于易燃、易爆、剧毒危险物品(详见送货清单):a.有□b.无□

9.运输方式:a.直达□b.联运□a.拼车□b.其它□

10.收货物(方)人/手机:

二.合同价款

总计合同金额(人民币):小写¥大写

三.付款方式

1.到付□2.月结□3.预付□4.预付%□

四.托运方责任

1.备好货物并负责装、卸货物。

2.按合同约定支付运输费。

3.司机盖雨(篷)布及栓捆绑绳。

五.承运方(人)责任

1.承运的货物按合同规定的时间到达托运方指定的目的地并交予收货物(方)人。

2.运输过程中要确保所托运货物的完整性、表面质量、结构质量。

3.承运方(人)在任何时候均不得向第三方透露相关(内容)业务上的(商业)机密。

六.违约事项及责任

1.直运运输过程中发生货物丢失短少、变质污染及损坏等,承运方(人)应按货物的实际损失{包括装卸费、人工费、材料费(以我公司采购价值计算)}赔偿给托运方。

2.联运运输过程中发生货物丢失短少、变质污染及损坏等,由首次承运方(人)应按货物的实际损失{包括装卸费、人工费、材料费(以我公司采购价值计算)}赔偿给托运方。联运运输中的义务与责任由首次承运方(人)向其他承运方(人)讲解及追偿。

3.托运方明确所托运货物为整车直达目的地时,承运方(人)不得以顺路为由搭载其它物品(拼车)或联运等方式运输,否则视为违约。

4.单方面变更或终止合同由此造成的责任及经济损失由违约方全责承担。

5.承运方(人)提供的证件(含但不限于身份证、营业执照、驾驶证、行驶证、保险凭证)必须真实有效,如做假或无效由此造成的法律责任承运方(人)全责承担。

6.在符合法律和合同规定条件下运输,因下列原因造成货物丢失短少、变质污染及损坏等。承运方(人)可不承担违约责任或承担部分责任;托运方需追诉责任方时,承运方(人)有协助义务。

a.不可力抗(含但不限于自然天气、军队及党政部门管制、刑事事件、托运方免责的交通事故);b.货物本身的自然属性及合理损耗;

c.托运方或收货方(人)本身的过错;

7.如发生合同纠纷托运方及承运方(人)不允许用扣车待处理或者阻止卸货要挟对方,否则视为违约。

8.一方违约时除前面条款另有约定外,违约方需支付违约金

七.附则

1.承运方(人)必须是有运输相关资质的(含但不限于物流公司、运输公司、自然人)。

2.双方约定如在履行合同过程中产生争议应及时协商,协商不成可向劳动仲裁部门提出仲裁,仲裁仍未达成协议可向有托运方管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同以双方签字(盖章)后生效,一式2份托运方与承运方(人)各执1份,扫描或复印、传真件具有同等法律效应。

4.收货方(人)卸货及检查确认完毕,本合同所含义务与责任结束。

5.本合同共贰页。

托运方:承运方(人):

代表人:代表人:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

年月日:年月日:

签定日期:签定日期:

运输合同 篇12

身份证号码: 联系电话 根据《劳动合同法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。

(一) 根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在岗位上工作。

(二)乙方应按照甲方要求,按时完成规定的工作量,达到规定的质量标准。

(三)乙方每日工作时间不超过过8小时,实行三班制工作制度。

甲方应当保证乙方每周至少休息一日。甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者定时工作制。

(一)甲方根据本单位的工资制度,实行月工资制,乙方满勤月工资为元/月。

甲方提供住宿条件或者等同于提供住宿条件的,不得折算为乙方工资。

(二) 甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月工资,并由乙方签字确认 。

(三)用人单位应依法为职工缴纳工伤保险,并在本单位内公示。 用人单位和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害。

职工发生工伤时,用人单位应采取措施使职工得到及时救治。

(一) 甲方为乙方提供符合有关劳动法律的劳动安全和保护设施,劳动防护品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定和未成年工实行特殊劳动保护。

(二) 甲主在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。在工作场所,甲方必须按照国家安全生产的规定,采取必要的安全措施。

(三)甲方为乙方提供宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求。

(一)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当与在乙方签订本合同时告知乙方。

(二)乙方应自觉尊守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体建康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。

(一)甲乙双方单面解除本合同,应符合《劳动合同法》第37条、

第38条、第39条、第40条和第41条的规定。乙方有《劳动合同法》第42条规定情形的,甲方不得依照《劳动合同法》第40条、41条的规定解除本合同。

(二)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意,可以续定劳动合同。

(三) 解除、终止劳动合同时,甲方应依据有关法律等规定等定出具体解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。

(一)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿的,按照《劳动合同法》第46条的规定执行。

(二)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补足低于部分标准的同时,依法支付赔偿金。

(一) 甲乙双方在履行本合同时发生争议的,可先行协商解决;不愿协商或协商不成的,可在争议发生之日起一年内向(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以在15日内向当地人民法院提起诉讼。

(二)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照家法律及有关规定执行。

本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份。

运输合同 篇13

甲方:___________

乙方:___________

本著友好合作,互惠互利的原则,经双方友好协商达成以下协定:

一、甲方责任

1、甲方在出货之前将订仓资料通过传真或电子邮件通知乙方,以便乙方及時安排运输计划。

2、对于甲方已委托的运输计划,如需变动,须提前通知乙方,以便乙方及时更改运输计划。

3、甲方如因所报名称,件数不符(携带违禁品),导致海关扣货及处罚时,以及由此乙方受到的连带处罚,甲方必须赔偿一切损失,直止事件完满为止。

4、甲方应按约定时间让乙方提货,如乙方无法提到货,由此造成的后果由甲方全权负责。

二、乙方责任

1、甲方将其公司的国际空运运输业务交由乙方乘运。乙方对甲方的所托运输予已全力保障并提供优质服务。如因乙方安排不当而造成货物受损或丢失的,乙方应将承担相关的`责任,直止事件结束为止。

2、对于甲方货物的安全,采取由甲方投保的方式。如货物出现任何损失非乙方责任的,乙方协助有关赔偿事宜,但并不赋予直接责任。

3、乙方承运甲方货物时,应严格按运输计划执行,任何意外情況或突发事件,包括出货时间变化与航班变化等,双方均须提前沟通,协商。

4、因天灾及人力不可抗拒事件造成意外及事故(例如飓风、罢工、劫机及有关影响飞行安全等等)归属于免责范围之内。

5、空运有关事项:依据IATA公会所定订为准及提单後面说明事项。

6、时效延误:空运时效由乙方出货前确认给甲方,除不可抗拒因素(参考第四条)外,如货物抵达时间超过确认时效48小时以上,则乙方收取的运费须按所延误天数5%/天进行赔偿、

7、货物在乙方可控制范围内(即从工厂取货后到上机前)出现的破损、丢失问题、乙方无条件按发票货值全额赔偿、甲方货值须在发货前提供确认、上机后货物的破损、丢失。则参考航空公司赔偿条列。

8、对于买单出口货物:乙方应按甲方提供的资料做好报关单证。如因乙方过失,报关资料未符合甲方提供的资料。造成的损失、由乙方承担、直至事件圆满处理、另由此造成的时效延误,(正常通关半天到一天)归属于空运运输时效之内、(参考第六条),若由于甲方提供的资料与实际货物不相符合、(乙方提供的报关单证与所提供资料相符)、造成报关的延误与损失则甲方全权承担、

三、结算方式

1、甲方跟据双方确认的报价单上运费率计算实际运费付给乙方。如需税务发票,另加税费:2%。

2、乙方将在货物离港前2至3天与甲方书面确认当地费用,甲方应在1个工作日之内签字确认费用清单,如有异议应及时提出,如货物离港之後不予确认,甲方不得以任何藉口拒付。

3、甲方与乙方协商的付款方式为月结,甲方应在次月月底前将上月货款结清,逾期需按欠款额千分之五/天向乙方支付滞纳金,如因特殊原因,甲方应与乙方及时说明,以商议结果为准

4、甲方每月出货的货量不少于每月四票、运价根据货量运输方式提前确认、以便甲乙双方财务对账

5、我司提供人民币、美金付款账号。美金收汇,按人民币6.4:1换算美金。

四、协定终止

1、甲方欲终止本协定,应电话确认及正式书面通知乙方财务部,7日後协定终止即自动生效

2、协定终止後,协定双方仍应承担协定内所规定之双方应履行的尚未履行之义务与责任

3、本协定有效期自签定日期起,以一年为限

4、本协定依签字日期为准立即生效,任何修改内容双方未签字确认前,仍按原协定内容执行。

五、法律与仲裁

1、本协定不适用於个人,个人单位,仅适用于公司行号

2、甲方协定签章请依公司公章、签字为准

3、本协定所有规定事宜,受中华人民共和国国家法律管辖

4、协定双方执行协定发生争议,先行协商,协商无效以法定程式照章办理

六、乙方收款账号码:

账户名:____________

账户:_____________

开户行:_____________

七、协定生效

1、本协定自双方签订之日起生效、生效日前,甲方应结清所有费用,本协定方可执行

2、本协定一式正本共两份,双方各执一份留存

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

租赁合同十三篇


现今我们正处于法制化社会中,几乎在任何时间和任何地点都有可能需要使用合同。签署合约是确保我们合法权益的首要步骤,一份规范的合约应该具备什么样的格式呢?欢迎您浏览本网页,希望您能找到所需的信息。

租赁合同 篇1

一、合同形式:

二、合同内容:

1.租赁物名称/数量/规格/技术性能/检验方法;

2.租赁期限;

3.租金构成及其支付期限和方式、币种;

4.租赁期间届满租赁物的归属等条款。

三、融资租赁合同的当事人:

1.出租人和承租人;

2.供货人:

a.供货人是否列为第三人由法院根据案件具体情况决定;

b.供货合同有仲裁条款的不列为第三人。

3.实际使用人:融资租赁合同中的承租人与租赁物的实际使用人不一致时,法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件的当事人。

四、融资租赁合同出租人/承租人/出卖人之间的法律关系,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同:

1.出卖人应当按照约定向承租人交付标的物:承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。

2.出租人/出卖人/承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利:承租人行使索赔权利的,出租人应当协助。

3.未经承租人同意,出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

五、融资租赁合同的出租人/承租人法律关系:

1.出租人享有租赁物的所有权:承租人破产的,租赁物不属于破产财产。

2.融资租赁合同的租金:

(1)确定标准:

a.应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。

b.当事人另有约定的除外。

(2)承租人应当按照约定支付租金。

(3)承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的:

a.出租人可以要求支付全部租金;

b.也可以解除合同,收回租赁物。

(4)租赁物从境外购买的,融资租赁合同当事人约定用外币支付租金,应认定为有效。

3.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的:

(1)出租人不承担责任;

(2)出租人应当承担责任的除外情形:

a.承租人依赖出租人的技能确定租赁物;

b.出租人干预选择租赁物的。

4.出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。

5.承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的,出租人不承担责任。

6.承租人应当妥善保管、使用租赁物。

7.承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

8.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属。

(1)当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有:出租人只能收回欠付租金部分的租赁物;承租人享有部分价值返还请求权。

a.承租人已经支付大部分租金,但无力支付剩余租金;

b.出租人因此解除合同收回租赁物的;

c.收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的,承租人可以要求部分返还。

(2)对租赁物的归属没有约定或者约定不明确:

a.依照《合同法》第61条的规定确定;

b.仍不能确定的,租赁物的所有权归出租人。

六、融资租赁合同管辖:

1.融资租赁合同纠纷案件的当事人,可以协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖:

a.当事人未选择管辖法院的,应由被告住所地或合同履行地法院管辖。

b.租赁物的使用地为融资租赁合同的履行地。

2.涉外融资租赁合同纠纷案件的当事人可以协议选择处理合同争议所适用的法律;当事人没有选择的,适用承租人所在地的法律。

七、融资租赁合同的效力认定和处理:

1.应认定融资租赁合同不生效:融资租赁合同所涉及的项目应当报经有关部门批准而未经批准的。

2.应认定融资租赁合同为无效合同:

a.出租人不具有从事融资租赁经营范围的;

b.承租人与供货人恶意串通,骗取出租人资金的;

c.以融资租赁合同形式规避国家有关法律、法规的;

d.依照有关法律、法规规定应认定为无效的。

3.无效的融资租赁合同的处理:

(1)因承租人的过错造成合同无效,出租人不要求返还租赁物的:

a.租赁物可以不予返还;

b.但承租人应赔偿因其过错给出租人造成的损失。

(2)因出租人的过错造成合同无效,承租人要求退还租赁物的:

a.可以退还租赁物;

b.如有损失,出租人应赔偿相应损失。

(3)因出租人和承租人的共同过错造成合同无效的:

a.可以返还租赁物;

b.并根据过错大小各自承担相应的损失和赔偿责任。

(4)租赁物正在继续使用且发挥效益的,对租赁物是否返还,可以协商解决;协商不成的,由法院根据实际情况作出判决。

八、融资租赁合同法律责任:

1.在租赁合同履行完毕之前,承租人未经出租人同意,将租赁物进行抵押、转让、转租或投资入股:

a.其行为无效;

b.出租人有权收回租赁物,并要求承租人赔偿损失。

c.因承租人的无效行为给第三人造成损失的,第三人有权要求承租人赔偿。

2.出租人应承担赔偿责任:在融资租赁合同有效期间内,出租人非法干预承租人对租赁物

租赁合同 篇2

出租方 (以下简称甲方):

承租人 (以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿的基础上,为明确甲方向乙方出租房屋及乙方向甲方出租房屋双方的权利和义务,特订立本合同..

第一条甲方保证租赁房屋符合国家关于租赁房屋的有关规定。

第二条房屋位置甲方出租给乙方的房屋位于:

第三条甲方提供有效证件和有出租权的身份证明,乙方提供身份证明和单位证明。经核实后,双方可以复制对方的文件进行保存。所有副本仅用于本租约。

第四条租赁期限和目的

1.这所房子的租期总共是个月。从(月)(年)到(月)(年)。

2.乙方向甲方承诺,租赁房屋仅供住宅使用。

3.租赁期满,甲方有权收回租赁物,乙方应按期归还。

乙方要求续租的,必须在租赁期满前一个月书面通知甲方。甲方同意后,乙方应根据市场租赁价格进行适当调整,重新签订租赁合同。

第五条租金及支付方式

1.房子的月租金是(大写)。

2.房租的支付方式如下:甲方在收到款项后,应向乙方提供有效的收据凭证。

第6条

乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应立即负责维修或经济赔偿。公共设备损坏的,由用户平均修复或赔偿。

第七条房屋的转让和转租

1.租赁期内,甲方有权按照法定程序转让租赁财产。转让后,甲方将把租金退还给乙方,否则本合同对新业主和乙方继续有效..

2.未经甲方同意,乙方不得将租赁房屋转租或出借。

第八条合同的变更、解除和终止

1.双方可协商变更或终止本合同。

2.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回租赁房屋;

1.甲方同意乙方与他人共用该房屋。但是,每一个合租一套房子的房客,都必须只把它当房子用。

2.因国家政策拆迁或装修房屋导致合同终止的,甲方应退还剩余租金和押金,租金按实际使用时间计算,或双方协商重新评估合同。

3.租赁期内,乙方提前退租的,租金按月计算,不足一个月的按一个月计算!并赔偿甲方月租金的50%作为违约金。几天内不会。乙方解除租赁的,应提前一个月通知甲方。如乙方未提前通知甲方,甲方有权从乙方处扣除一个月的房租押金作为补偿。

4.乙方应服从甲方的管理。乙方行为严重影响他人休息的,甲方有权终止租赁关系,不退还房款。

第九条房屋交付和回收验收

1.甲方应保证租赁物本身、附属设施和设备处于正常使用状态。

2.双方应参与验收。对装修、用具等硬件设施设备有异议的,应在现场提出。

3.租赁期满后,乙方应将租赁房屋及其附属设施设备归还甲方。

4.乙方将房屋归还甲方时,应保持房屋及设施设备的完好,不得存放物品或影响房屋的正常使用。甲方有权处置未经同意留下的物品。

甲方(公章): 乙方 (公章):

法定代表人(签名):

租赁合同 篇3

编号:_____________________

本合同各方_____________________

出租方(以下简称甲方)_____________________

承租人(以下简称乙方)_____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿的基础上,为明确甲方向乙方出租房屋及乙方向甲方出租房屋双方的权利和义务,特订立本合同..

第一条甲方保证租赁房屋符合国家关于租赁房屋的有关规定。

第二套住房的位置、面积、装修、设施

1.甲方出租给乙方的房屋位于(省、市)(区、县);门牌号是

2.租赁房屋面积平方米(建筑面积/使用面积/使用面积)

3.该房屋现有装修、设施设备详见合同附件。

本附件作为甲方按合同约定交付乙方使用和乙方在合同租赁期满后退房的验收依据。

第三条甲方提供房产证(或有出租权的有效证件)、身份证明(营业执照)等文件,乙方提供身份证明。经核实后,双方可以复制对方的文件进行保存。所有副本仅用于本租约。

第四条租赁期限和目的

1.这所房子的租期总共是______个月。从______年______月______日到______年______月______日。

2.乙方向甲方承诺租赁房屋仅供使用。

3.租赁期满,甲方有权收回租赁物,乙方应按期归还。

乙方要求续租的,必须在租赁期满前个月书面通知甲方,经甲方同意后重新签订租赁合同..

第五条租金及支付方式

1.该房屋的月租金为______人民币(万元整)

总租金为______人民币(万元整)

2.租金支付方式如下:

甲方在收到款项后,应向乙方提供有效的收款凭证。

第六条租赁期内相关费用及税费

1.由甲方承担的费用:

(1)租赁期内,房屋及土地的房产税由甲方依法缴纳。本合同未列明的与房屋有关的费用,如由政府有关部门收取,费用由甲方承担。

(2)_____________________.

2.乙方应支付以下费用:

(1)乙方应按时支付自己的费用。

(2)甲方不得擅自增加本合同中乙方未明确支付的费用。

第七条房屋修缮和使用

1.租赁期内,甲方应保证租赁房屋的使用安全。除双方在本合同及补充条款中约定外,甲方应负责房屋及其附属设施的维护(乙方使用不当的除外)

甲方提出维修时应提前天书面通知乙方,乙方应积极协助和配合。

乙方向甲方提交维修请求后,甲方应及时提供维修服务..

甲方没有义务维修乙方的装修部分..

2.乙方应合理使用租赁房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏,乙方应立即负责维修或经济赔偿。

乙方如改变房屋内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,其设计规模、范围、工艺、材料等方案必须征得甲方书面同意后方可施工。除非双方另有约定,在租赁期满或因乙方责任而退出租赁时,甲方有权选择下列权利之一:

(1)房屋附属装饰属于甲方。

(2)要求乙方恢复原状。

(3)向乙方收取修复工程发生的实际费用。

第八条房屋转让和转租

1.租赁期内,甲方有权按照法定程序转让租赁财产。转让后,本合同对新业主和乙方继续有效..

2.未经甲方同意,乙方不得将租赁房屋转租或出借。

3.甲方应在出售房屋前个月书面通知乙方。同等条件下,乙方有优先购买权。

第九条合同的变更、解除和终止

1.双方可协商变更或终止本合同。

2.甲方有下列行为之一的,乙方有权解除合同:

(1)无法提供房屋或者提供的房屋不符合约定条件,严重影响居住的。

(2)甲方未履行房屋修缮义务,严重影响居住的。

3.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回租赁房屋;

(1)未经甲方书面同意,将租赁物转租或出借..

(2)未经甲方书面同意,擅自拆除、改变活动房屋结构。

(3)损坏的租赁房屋未在甲方提出的合理期限内修复..

(4)未经甲方书面同意,变更本合同约定的房屋租赁用途。

(五)利用租赁房屋储存危险品或者进行违法活动的。

(6)乙方未能在期限内支付乙方应支付的全部费用,给甲方造成严重损害的.

(7)拖欠租金超过个月。

4.如果乙方在租赁期满前想继续租赁,应在租赁期满前个月书面通知甲方。租赁期满后,甲方仍想出租的,在同等条件下,乙方有优先租赁权。

5.租赁期满,合同自然终止。

6.因不可抗力致使合同无法履行的,合同终止。

第十条房屋交付和回收验收

1.甲方应保证租赁物本身、附属设施和设备处于正常使用状态。

2.双方应参与验收。对装修、用具等硬件设施设备有异议的,应在现场提出。现场难以检测判断的,应当在日内向对方主张。

3.租赁期满后,乙方应将租赁房屋及其附属设施设备归还甲方。

4.乙方将房屋归还甲方时,应保持房屋及设施设备的完好,不得存放物品或影响房屋的正常使用。甲方有权处置未经同意留下的物品。

第十一条处理甲方违约责任的规定

1.甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应向乙方支付本合同总租金%的违约金。甲方除按约定支付违约金外,还应赔偿违约金以外的损失。

2.如乙方要求甲方继续履行合同,甲方应向乙方支付逾期交房费,逾期交房每逾期一天,滞纳金为日租金的两倍。甲方还应承担因延迟交货给乙方造成的损失..

3.如果乙方因甲方延迟履行维修义务或紧急情况而组织维修,甲方应支付乙方费用或扣除租金,但乙方应提供有效证明。

4.甲方违反本合同约定提前收回房屋的,应按合同总租金的%向乙方支付违约金。如果支付的违约金不足以赔偿乙方的损失,甲方也应承担赔偿责任。

5.如因房屋所有权瑕疵或房屋非法出租导致本合同无效,甲方应赔偿乙方损失。

第十二条乙方的违约责任

1.租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同并收回房屋,乙方应按合同租金总额的%向甲方支付违约金。如果支付的违约金不足以赔偿甲方的损失,乙方也应负责赔偿,直至所有损失得到赔偿。

(1)未经甲方书面同意,将房屋转租或转借给他人;

(2)未经甲方书面同意,擅自拆除、改变活动房屋结构或损坏房屋的;

(三)改变本合同约定的租赁用途或者将房屋用于非法活动的;

(4)拖欠租金超过个月。

2.在租赁期内,如乙方未能支付本合同规定应由乙方承担的费用,每延迟一天,应向甲方支付总费用的%的滞纳金。

3.租赁期内,乙方未经甲方同意退租的,应向甲方支付合同租金总额%的违约金。支付的违约金不足以赔偿甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

4.如乙方未能支付租金,每延迟一天,乙方应支付日租金两倍的滞纳金。

5.租赁期满后,乙方应按期归还该房屋。如乙方未归还,每延期一天,应向甲方支付相当于原租金倍的滞纳金。乙方还应承担因逾期返还给甲方而造成的损失..

第十三条豁免条件

1.因不可抗力导致本合同无法继续履行而造成的任何损失,甲乙双方均不承担责任。

2.如因国家政策需要拆除或重建租赁房屋,甲乙双方不承担任何损失。

3.因上述原因解除合同的,按照实际使用时间计算租金,不足一个月的,按照天数计算,多退少付。

4.不可抗力指

2.甲方必须保证出租给乙方的门面能够从事商业经营。不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三方;或在租赁期内房租加价。

3.在租赁期间,甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。

4.租赁期满,乙方未续租的,甲方有权收回房屋。乙方添置的用于经营的所有可以移动、拆除的设备设施归乙方所有,未能移动、拆除的设备设施______________________.乙方应在租赁期满后_______日内搬离。

六、乙方的权利与义务

1.乙方按照本合同约定使用房屋,不承担门面自然损耗的赔偿责任。

2.乙方在不破坏门面原主体结构的基础上,有权根据营业需要对上述房屋进行装修,甲方不得干涉。

3.在租赁期内,因租赁门面所产生的水、电、卫生费、物业管理费等,债务由乙方自行承担。

4.按本协议约定支付租金。

七、房屋使用要求和维修责任

1.在租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方;甲方应在接到乙方通知后的______日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修费用由甲方负责承担;

2.乙方应合理使用并爱护房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责修复。乙方拒不维修,甲方或出租人可代为维修,费用由乙方承担;

3.乙方租赁期间,甲方保证该房屋及其附属设施和设备处于正常的可使用和安全状态。甲方要对该房屋进行检查、养护的,应提前____日通知乙方。检查养护时,乙方应予配合。如因乙方阻挠养护、维修而产生的后果,则概由乙方负责;

4.在租赁期间,甲方需要对该房屋进行改建、扩建或装修的,甲方负有告知乙方的义务。具体事宜可由甲、乙双方在条款中另行商定;

5.乙方需装修房屋或者增设附属设施和设备的,必须事先通知甲方。

八、续租

租赁期满,甲方有权收回全部出租房屋,乙方应如期交还。乙方在同等条件下有优先租赁权,但必须在租赁期满前的_______个月向甲方提出书面申请。双方可根据本合同约定情形,结合实际情况重新协商后,签订新的。

九、房屋返还时的状态

1.除甲方同意乙方续租外、乙方应在本合同的租期届满后的______日内应返还该房屋,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日,乙方应按________元/平方米向甲方支付该房屋占用使用费;

2.乙方按本合同约定返还该房屋时,应经甲方验收认可,并相互结清各自的费用,方可办理退租手续。

十、转租、转让和交换

1.在租赁期间,乙方再转租房屋须事先书面通知甲方,征得甲方的书面同意;

2.乙方向甲方,在转租期间不将该房屋承租权转让给他人或与他人承租的房屋交换使用。

十一、合同的变更和解除

1.乙方有下列情况之一的,甲方有权解除合同:

(1)未按约定期限交付租金,超过_______天以上的;

(2)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自改变租赁房屋的结构或用途,经甲方书面通知,在限定的时间内仍未修复的;

(3)在租赁期内,未经甲方书面认可或同意,擅自转租或转让承租房屋的;

(4)从事非法经营及违法犯罪活动的。

2.甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

(1)甲方不交付或者迟延交付租赁房屋_______天以上的;

(2)乙方承租期间,如甲方因该房屋或房屋范围内的土地与第三方发生纠纷或甲方与第三人之间的纠纷涉及到该房屋及房屋范围内的土地,致使乙方无法正常营业超过______天的;

(3)甲方未经乙方书面许可,擅自将出租的房屋用于抵押或转让给第三方的;

(4)租赁房屋主体结构存在缺陷,危及安全的。

3.在租赁期限内,有下列情况之一的,双方均可变更或解除合同:

(1)甲、乙双方协商一致,书面变更或解除本合同;

(2)因不可抗力因素致使房屋及其附属设施严重受损,致使本合同不能继续履行的;

(3)在租赁期间,乙方承租的门面被征收、征用或被拆迁的;

(4)因地震、台风、洪水、战争等不可抗力的因素导致该房屋及其附属设施损坏,造成本合同在客观上不能继续履行的。

4.在租赁期间,被解除的,本合同也随之终止,因本合同终止使乙方遭受损失的,甲方应按月租金的______倍向乙方支付违约金。如支付的违约金不足抵付乙方损失的,甲方还应负责赔偿。但下列情况除外:

(一)该房屋占用范围的土地使用权依法提前收回的;

(二)该房屋因社会公共利益或城市建设需要被依法征用的或者拆迁的;

(三)该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;

(四)甲方已被告知该房屋出租前已设定抵押,现被处分的。

十二、违约责任及赔偿

1.符合本合同第九条第1.2项的约定,非违约方有权解除合同,并有权要求违约方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿对方的经济损失;

2.乙方应如期交付租金,如乙方未经甲方同意逾期交付,甲方有权要求乙方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失;

3.租赁期满,乙方应如期交还该房屋,如乙方未经甲方同意逾期交还,甲方有关要求乙方按当年租金的_______%支付违约金,违约金不足以弥补经济损失的,还应赔偿经济损失。

十三、其他条款

1.在租赁期间,乙方所缴纳的水费、电费、房租等交于甲方的各种费用,甲方应给乙方开相应的收据。乙方因房屋使用所缴纳的其他费用,乙方应将相应收据复印件交于甲方;

2.甲、乙双方如有特殊情况需提前终止合同,必须提前一个月通知对方待双方同意后,方可办理手续。若甲方违约,除要负责退还给乙方相应期限内的房租外,还需支付给乙方上述金额(未到期限的房租金)_______的违约金,反之,若乙方违约,则甲方有权不退还租金;

3.本合同未尽事宜,甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定,补充协议是本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力;

4.本合同连补充条款及附件共_______页,一式_______份。其中,甲、乙双方各执_______份,均具有同等效力。

十四、其他约定

租赁期间的水费、电费(其中水____元/吨,电____元/度)无特殊情况约定不变。

出租人(盖章):承租人(盖章):

地址:地址:

法人代表(签字):法人代表(签字):

承办人:承办人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

担保人(盖章):

签订日期:年月日

签订地点:

租赁合同 篇4

承租方:(甲方)

出租方:(乙方)

根据甲方工程的需要,甲方租用乙方砼输送泵共台,根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定,经甲、乙方共同友好协商,就租赁的有关事项,达成如下条款:

一、设备型号规格及租赁期计算规则:

1、甲方租用乙方的生产的型砼输送泵一台。

2、租赁期计算规则:按甲方安排,以乙方设备安装调试完毕,经试车运行良好,在输送泵操控人员到位甲方书面通知乙方能正常运行泵送砼之日起至甲方报停通知乙方拆卸砼输送泵(并将管道配件数量按清单交付乙方)之日止计算租赁期。

二、租赁和付款方式:

1、型输送泵按每月元/台计算,租赁费包括与输送泵有关的所有配件、管道、维修及操控、维修人工费、维修材料及进出场吊装费、配件、管理。管道长度应满足工地要求必须保证两栋楼同时施工,并提供两条软管,输送功率输送高度必须到本工地建筑物层以上。

2、输送从进场到工地日起,直到甲方要求退场日计算租赁费,不管工地停工,放节假日,都按元付机械费。

3、乙方应提供性能良好,安全可靠的设备,委派经验丰富经培训合格的操控人员操作本工地输送泵。维护、维修、保养应及时到位。

4、乙方人员配备数量应符合甲方的进度要求,保证每天24小时设备能处以正常运转状态。

三、双方职责:

1、甲方职责

(1)负责将泵机专用电源接到泵机开关箱内。

(2)负责施工期间管道的安装拆除,清洗及堵管的排除工作。

(3)负责免费提供设备在工地使用所需的水、电,免费提供操作人员的食宿。

(4)负责每次泵送前2小时通知乙方操作人员。

(5)负责保管乙方提供的设备和随机配件(管道、管卡)配件清单乙方进场时交付甲方,甲方按清单收货。施工中如丢失按市价赔偿。

(6)负责按操作规程的要求布置管道,达到规定的布置要求。

2、乙方职责

(1)负责提供完好的机械设备及充足的管道和相关附件,保证施工作业的需要。

(2)负责出租设备的测试、维修和保养工作,设备出现故障时,应尽快修复。

(3)负责选派技术人员进行操作和技术指导,每台泵派出一名以上操作人员确保工地24小时的施工需要,乙方操作人员应遵守各项安全操作规程和工地安全注意事项,遵守工地纪律。乙方操作人员不遵守甲方安全规章而造成的安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用。

(4)设备使用,维护所需要的油料、易损件等均由乙方负责供应,并承担费用。

(5)根据工地的实际情况配备充足的输送泵管及配件,磨损的管道应及时调换。水平管道能共同或调配使用用,甲方必须调配使用水平管道。

(6)保持泵机操作人员与施工混凝土地点人员的通信畅通,对讲机由甲方提供,乙方负责保管,损坏丢失照价赔偿。乙方人员住宿工地,行李自理。

(7)乙方定期对设备进行维护、检修,及时更换易损件,保证泵机性能良好。

四、其他

1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,如协商不成,则按《中国规划人民共和国合同法》进行处理。

2、本合同一式两份,双方各持一份,合同签字生效,设备全部出场付清租赁费后失效。

甲方代表:乙方代表:

联系电话:联系电话:

年月日

租赁合同 篇5

租赁合同范本

出租方(以下简称甲方):

承租方(以下简称乙方):

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、等价有偿的基础上经过充分协商,特定立本合同。就格仔铺租赁的有关事宜达成协议如下:

第一条、租赁内容

1、甲方将位于XX内( XXX)号格仔租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法使用权。

2、甲租赁给乙方的格仔铺规格为长( )x宽( )x高( )。甲方同意乙方所租格仔铺作为经营用,其范围以乙方要求为准。

3、甲方为乙方提供的房间内有:销售人员,格仔铺及供配电等设备。

4、租赁期限,自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

第二条、租金及其它费用

1、合同有效月度租金共计为XXXX元(人民币)。

2、每一个租赁月度按月计算。

3、双方协商补充于本条款内。

第三条、双方的`权利和义务

甲方

1、甲方应保证乙方所售物品完好,如出现丢失,费用由甲方按进货价格的XXX%支付给乙方。

2、对乙方所租赁的格仔铺装饰或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。

3、对乙方违反国家法律、法规、政策物品,有权停止其销售。

4、在合同期内,甲方再次引进同类商户,有权在双方协商下解决。

乙方

1、在国家法律、法规、政策允许的范围内寄卖物品。

2、合同有效期内,有对所租赁格仔铺的合法使用权。

3、按合同内容交纳租金及其它费用。

第四条、付款方式及时间

1、乙方在签订合同时付给甲方(XX)个月租金.

2、乙方从第二次付款开始,每次在本月前5天交付。

3、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐或现金等方式。

第五条、续租

1、在本合同期满后,乙方有优先续租权。

2、乙方如需续租,应在租期届满前10天向甲方提出,并签订新租赁合同。

第六条、营业时间

1、甲方营业时间根据顾客需要可适当调整。

第七条、违约

1、甲、乙双方签订的格仔铺租赁合同。乙方已交纳定金后,甲方未能按期完好向乙方移交出租设备,属于甲方违约。甲方每天按月租金的1%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。

2、在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。

3、任何一方单方面取消、中断合同,应提前十天通知对方。

4、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约,每逾期一天,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款1%的违约金。在有通知乙方情况超过15日,除付清所欠款项外,每天向甲方支付所欠款10%的违约金,超过一个月,甲方有权处理乙方所售物品。

5、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时,不视为违约。甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。

6、因甲方原因使乙方未能正常营业,给乙方造成经济损失,由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。

第八条、合同生效、纠纷解决

1、本合同经甲、乙双方签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。

2、在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请所在地人民法院解决。

3、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。

附:乙方有效身份证明复印件

甲 方:XXX(盖章)

授权代表人:XXX(签名)

日期:XXX年XX月XX日

乙 方:XXX(签名)

日期:XXX年XX月XX日

租赁合同 篇6

1.本合同总金额合计人民币:____元整,大写:_______元整。

2.租金支付方式为__年付制。甲方提供等额的商业发票,乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳一年年租金人民币:____元,甲方提供等额的商业发票。

3.甲方在本合同正式签订后即按本合同第一条安排车辆。并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。交车日为___年___月 ___日 。归还时间___年___月___日。甲方还车时间超过预定时间壹小时以内,不收取超时费用,超过壹到肆个小时按照超时半天计算,超过肆小时以上按照一天计算。

4. 乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳车辆押金____元,甲方提供押金收据。押金应本在合同顺利履行完毕后无息退还。如因乙方过错行为,导致甲方车辆损失、事故责任损失或者其他应由由乙方承担过错责任的损失,则甲方可从押金中扣除相应赔偿金额。

第三条 甲方权利、义务

1.向乙方提供的租赁车辆技术性能必须良好,各种证照齐全(包括汽车行使证、汽车保险单及购置税等)。

2.甲方负责对租赁车辆投保车辆损失险、第三者责任、交强险及不计免赔险。

3.甲方有按时收取租金的权利。

4.乙方不按约定支付租金,甲方有权收回租赁车辆。

5.对因非甲方原因造成的损失,甲方不负连带责任。

第四条 乙方权利、义务

1.乙方提供给甲方的资料应保证真实有效(如身份证、户口簿、驾驶证、单位营业执照副本等)否则就此产生的责任均由乙方负责。

2.乙方认真检查并掌握租赁车辆的各种性能和操作方法,点清车辆附件,验收签字后驶离。凡因乙方操作不当,保管不善造成车辆遗失或造成附件损坏,乙方应向甲方赔偿。因车辆自然折旧耗损造成的损失和故障,以及因车辆本身质量、缺陷、不足等原因发生的'损失和故障,由甲方承担责任。

3.本车使用___号汽油,因未使用指定汽油造成的车辆损失等后果由甲方承担。

4.乙方负责在车辆保修期内对车辆进行免费定期保养、正常保修和年检,甲方予以协助。(需承担4S店根据汽车年限和公里数制定的保养计划(包括空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯器、助力转向油、刹车油、变速箱油、火花塞,轮胎)

5.租赁期间,应遵守国家有关法律、法规、法令,安全行车,因违法、违纪、违章所造成的法律责任,自行负责,并承担行驶过程中因自身及其指定驾驶人员驾驶责任造成车辆的经济损失。

6.如在租赁期间因违章驾驶(如超速驾驶、不按规定路线行驶、冲红灯等被电子眼监控摄录)而被罚款或责令承担其他责任,乙方须承担后续责任。

7.租赁车辆,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、担保或其他超出本合同的其他权利。保持车辆原状,不能私自拆装甲方的车体(件)(车辆以交付时为原状),否则甲方有权收回车辆并要求乙方赔偿所造成的损失。

8.如发生交通事故,承担公安交通管理部门裁定的责任,并承担车辆维修费用和修理期间车辆的租金(每天____元人民币)。对因乙方原因造成的损失甲方不负连带责任。

9.租赁车辆使用期间,发生交通事故,应及时向当地公安交通、保险部门报案联系,通知甲方协助解决。如肇事后逃逸或驾离现场,乙方应承担所有违法、违章、赔偿责任。

10. 租赁期内或租赁期满时,双方须共同检查租赁车辆的各种性能,点清车辆附件,验收签字后,合同终止。凡因乙方操作不当,保管不善,造成车辆损失(如划花车身)或造成附件损坏,乙方应恢复原状,不能恢复原状赔偿甲方损失,因碰撞导致的事故车辆加速折旧费用由乙方承担。

11. 甲方要保护好乙方车辆上的特征标志,不得涂改遗失,严禁私自拆、换车辆上的任何部件及设备,严禁拆动里程表

12. 租赁期间,因乙方过错行为导致汽车被盗或被抢或发生自然燃烧,乙方应承担保险公司赔付不足分和车辆理赔期间的租金损失。

13. 租赁的车辆不能装载易燃、易爆、易腐蚀物品或其他违禁物品。

14. 乙方不能利用租赁车辆从事违法活动;进行体育、军事、竞赛和作测试使用。

租赁合同 篇7

甲方:_____________________

乙方:________________________________

甲乙双方本着公平合理,互惠互利的原则,甲方向乙方提供巾洁康消毒毛巾租(赁)使用业务达成如下协议:

1:甲方向乙方供应消毒毛巾,应做到定时配送,定质配送。

2:乙方每条消毒清洁毛巾按元/次结算,每条消毒浴巾按________元/每次结算.

3:甲方所用巾洁康消毒毛巾不能用于其它用途。如擦地,擦鞋,擦布等。

4:甲方向乙方提供的消毒毛巾等所有权归甲方所有,乙方只有使用权。甲方使用乙方消毒毛巾如有损坏遗失或留扣自洗及用于其它用途,即视为乙方购买使用,按每条毛巾5元,浴巾30元结算。甲方允许乙方在使用产品过程中有5‰的折损率。

5:乙方可向同行介绍使用甲方提供的服务如成功签约甲方向乙方提供介绍费50元/家,以资鼓励。

6、乙方应按时向甲方支付消毒毛巾租赁费,按每月号支付上月费用。

7、合同自签订之日起生效,有效期年。

8、甲方所提供的消毒毛巾达不到国家有关部门的卫生标准,双方协商后,可解除合同。

9、甲方不能按合同约定内容提供服务,双方协商后,可解除合同。

10、双方自合同签订之日起,生效,中途不得变更,如甲方单方违约,要赔付乙方相应损失,如乙方单方违约,要赔付乙方相应损失。

11、双方须共同维护此合同的顺利履约,不得损坏双方声誉,必须维护对方权誉,互惠互利,双方未尽事宜可订补充合同,补充合同同此合同具备同等效力。

出租人(盖章):承租人(盖章):

地址:地址:

法人代表(签字):法人代表(签字):

承办人:承办人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

担保人(盖章):

签订日期:年月日

签订地点:

租赁合同 篇8

16.1 本合同生效后,除本合同另有规定外,不得提前解除。

16.2 乙方单方面终止合同的,甲方有权不返还乙方全部已付款项。乙方除应补交免租期的租金外,还应承担下述违约责任:【律师提醒,该规定实际上时给予乙方解除合同权利,只是其要负一定违约责任】

16.2.1 如乙方在本合同生效后六个月内终止本合同的,乙方应向甲方付足商铺六个月的租金,补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%

【律师建议,不要低于25%】的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。

16.2.2 如乙方在本合同生效六个月后要求终止本合同的,乙方应补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%【律师建议,不要低于25%】的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。但乙方终止合同距合同期满之日不足三个月的,违约金为剩余期间的租金。

16.3 下述情况下,甲方有权解除本合同,本合同在甲方书面通知送达乙方之日起解除:

16.3.1 乙方拖欠任何一项应付甲方和物业管理公司的费用超过 三十 15日,因违反本款约定导致本合同解除的,乙方还应同时承担逾期滞纳金。

16.3.2 乙方未经甲方和物业管理公司同意对所租房间或大厦其他部位进行装修、改建或其他破坏行为。

16.3.3 乙方擅自经营其他种类商品或变更租赁用途,经甲方或物业管理公司通知后未在15日内改正的。

16.3.4 在经营期间以任何借口擅自关门、停业、张贴非经营性文字及其他任何不利于商场经营、声誉的行为,乙方应支付甲方违约金人民币两万元,甲方或物业管理公司通知后未在三日内改正的。

16.3.4 乙方违反商场经营或物业管理规定给甲方造成损失或其他严重违反本合同或商场经营或物业管理规定的。

16.3.6 本合同约定和法律、法规规定的其它情形。

16.4 甲方依照上述约定解除合同发生在本合同签订后六个月内的,乙方应向甲方付足商铺六个月的租金,补缴免租期租金,并向甲方支付相当于本合同未到期租金总额10%的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。甲方依照上述约定解除合同发生在本合同签订后六个月后的,乙方应向甲方补缴免租期租金,并支付相当于本合同未到期租金总额10%的违约金或相当于三个月租金的违约金,以其中较高者为准。,但解除合同距合同期满之日不足三个月的,违约金为剩余期间的租金。

16.5 乙方单方面终止合同,或因乙方原因导致合同解除,甲方或物业管理公司可直接扣除乙方缴纳的保证金折抵拖欠的租金、物业管理费、违约金等应付款项。

16.6 因甲方违约致使本合同解除的,甲方在扣除乙方应付的租金、物业管理费、能源费等费用后,退还乙方已交付的保证金剩余部分(不计利息)。甲方还应向乙方支付相当于三三个月租金的违约金。

16.7 乙方在经营过程中,不得以任何借口擅自关门,停业。如未经物业管理公司同意擅自关门的,所造成的后果由乙方全部承担,并处罚款贰万元人民币。 第十七条 不可抗力

如由于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害或其他人力不能预见或不可避免的社会事件等不可抗力原因导致所租商铺在租赁期间内不能正常使用,租期相应顺延,但如果商铺已无法继续使用,则本合同自动终止,甲、乙双方互不承担责任。

租赁合同 篇9

甲方(出租方):镇西村大吴村民组

乙方(承租方):

双方本着互惠互利共同发展的原则,经双方商定就二道黄河水面承包事宜达成如下协议:

一、该水面位于二道黄河,东至:卜家地界,西至:关家地界。

二、该水面租赁期为 年,自 年月日至 月整,实行签订合同时一次性付清全部租赁费的方式。

三、租赁期间,所有部门对该水面产生的一切费用,均有乙方自行承担,与甲方无关。

四、租赁期间,随水面不断扩大,在同等条件下,乙方有权享有优先承包权。

五、在租赁期间,该水面因国家征用等所得到的土地补偿费全部归甲方所有,水面养殖产品补偿费全部归乙方所有。

六、该水面租赁期间,乙方不得随意取土,也不得转让、出租和毁坏原有地貌。

七、本合同应自觉遵守,不得违约,如有违约,应赔偿对方违约金贰拾万元。

八、在租赁期间,如因国家扩建河道,乙方无法继续租

赁时,甲方应退还乙方剩余年份的租赁费。如有甲方或周边村民与乙方在经营过程中发生纠纷,甲方应进行调解,调解不成的,乙方有权通过法律程序解决,甲方不得干预。

九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效,不得涂改,涂改无效。

甲方:

年 乙方: 日 月

租赁合同 篇10

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、

乙双方在平等互利的基础上,就乙方租用甲方房屋的有关事宜经友好协商达成如下租赁合同。

第一条 租赁房屋基本情况和交付

1、乙方承租的经营房屋为甲方拥有合法 省市 号的 地上 层整层,总租赁面积为建筑面积平方米,该租赁房屋具体位置详见本合同附件 。

2、租赁房屋建筑结构为,装修情况为

3、甲方保证此租赁房屋无建筑隐患。如果因为甲方出租房屋存

在质量问题给乙方造成损失的,甲方应当赔偿乙方全部损失。乙方对房屋进行装修改造的,须注意工程要点为: 4、租赁房屋交付时间为:年月租赁房屋以现状交付,双方签订书面移交清单,对交付事项予以确认。

5、甲方保证具有将本合同项下房屋出租给乙方的合法权利,并向乙方提供相关权利证明文件。并保证在乙方租赁期间,没有其他人主张权利而影响乙方正常经营,否则甲方赔偿乙方全部损失。因其他人主张权利而导致乙方无法继续经营,无法继续租赁房屋的,甲方应当按租赁房屋未到期租金的50%向乙方支付违约金。

6、甲方应向乙方出示相应的营业执照、产权证明等真实有效的证明文件的原件,并将双方确认的与原件核对无误的复印件作为本合同的附件。

7、租赁房屋由甲、乙双方指定人员办理交付手续。甲方负责办理交付手续人员为 ,乙方负责租赁房屋接收的责任人为

8、如租赁房屋存在质量问题或建筑隐患的,以国家相应机关鉴定为准,甲方不得以交付手续作为责任归属的依据。

第二条 租赁用途和经营主体说明

1、乙方承租本房屋作商业经营,经营项目为 量贩ktv ,经营的品牌为。乙方可以根据自身需要自行开展与经营主项目相关的其他附属业态项目。

2、签约时乙方须向甲方提供工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照,并将上述证照的复印件加盖公章后交甲方备案。乙方以本合同租赁房屋为注册地,注册新经营主体后,须将相应证照的复印件加盖公章后交甲方备案。3、乙方以本合同租赁房屋为注册地注册新经营主体并将相应证照的复印件加盖公章交甲方备案后,双方签署法律文件,由新经营主体作为本合同项下乙方权利、义务的享受和履行主体。

4、乙方自主招募员工、自主经营、自主缴纳税费、自负盈亏,独立承担法律和经济责任。

5、乙方必须按国家相关规定亮证经营。乙方无照经营、违法经营的,责任自负;如因此给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失的赔偿责任。

第三条 租赁期限和免租事项说明

1、本合同租赁期限为年,自 交付日 起满 年。

2、租赁期限内免租期包括乙方装修期和乙方开业后 日,免租期甲方不收取乙方租金。租赁期限内计租期自甲方开业第 日至租赁期限届满,计租期乙方按本合同约定向甲方支付租金。为确保计租日期计算的一致性,甲、乙双方约定计租期为年月日至租赁期限届满。

3、因甲方原因造成乙方装修、开业事项受到影响被迫推延的,甲方须向乙方延长免租期,延长天数为乙方装修、开业事项因甲方原因影响而不能正常开展的实际天数。

4、因乙方自身原因造成装修、开业事项受到影响被迫推延的,乙方自行承担相应损失,甲方不为乙方延长免租期。

5、本合同租赁期届满的次日, 甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还,同时,乙方对租赁物的装修、改造、添附、投资而形成的不动产由甲方无偿取得;乙方如需继续承租,应于合同期满三个月前,以书面形式告知甲方;如甲方同意续签,双方最迟在合同期满一个月前签订新的《房屋租赁合同》。在同等条件下,乙方拥有优先续租权。

第四条 租金标准及租金支付说明

1、租金标准为元/㎡/月。本合同项下所称租金为包干价,包含房租、物业管理费用、电梯使用费。

2、租金标准每隔年按照的标准递增。

3、以先交租金后使用为基本原则,计租期内每个月为一个计租时段,乙方在签约后 个工作日内向甲方一次性支付计租期内第一个计租时段的租金,以后每一个计租时段的租金在该计租时段开始前日内一次性付清。

4、乙方逾期支付租金的,每逾期 天,按欠缴金额的 向甲方支付滞纳金;逾期 天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除应缴清欠缴租金及滞纳金外,还应按本合同约定当年租金的 支付违约金。

5、租金具体计租时段、支付数额、支付时限详见附件 。

6、涉及免租期延长的,以调整计租额为准,不调整租金支付时限和租金标准递增时间。因免租期延长而减少租金的,精确至天(自然日)计算,每月以30天计算;减少部分租金在第2个计租时段的租金内扣除。

第五条 保证金及其他的费用承担

1、乙方在签订本合同的同时向甲方一次性交纳 万元作为履约保证金。本保证金自 后自动冲抵租金。

2、租赁本房屋所需交纳的各类税费,由甲、乙双方按租赁房屋所在地政府的规定各自承担。

3、本合同中乙方交纳的租金已包括物业管理费、电梯使用费,对租金已包括费用乙方不需另行交纳。

4、对于乙方使用租赁房屋所产生的其他一切未包括在租金中的费用(包括但不限于垃圾清运费、空调电费、煤气费、水电费、电视收视等)由乙方自行承担。

在免租期内产生本条所述费用的,由乙方支付。

本条所述费用按月支付,每月 前交清上月费用。

乙方逾期缴纳上述费用的,每逾期一天按应缴纳款项的向甲方支付滞纳金。

第六条 甲方满足乙方的相关事项

1、为保证乙方项目顺利开展,为乙方提供的免租期,具体见本合同第 条的相关说明。

2、加安装楼电梯专供乙方使用,所加装电梯要求为,电梯安装位置见本合同附件。

3、在租赁房屋所在大楼个车位专供乙方使用。篇三:ktv商业租赁合同(对出租方有利) 合同号: 商铺号: 品 牌:

4010 上海歌城

租 赁 合 同

出租方(甲方): xx商用置业有限公司

承租方(乙方):

年月日

1、出租房屋情况 1.1

甲方出租给乙方的房屋座落在xx省xx市xx区xx路以南民主路以西的甲方购物中心(以下简称“购物中心“)4010室(部位) (以下简称“该房屋”)。该房屋的平面图详见本合同附件(一),可出租面积(gla)约为 1729 平方米,以该房屋所在地房屋测绘机构的测绘结果为准。

1.2 1.3

2、租赁用途和使用要求2.1

乙方保证该房屋仅作销售/经营 上海歌城ktv 之用途,并遵守国家和地方有关房屋使用和物业管理的规定。租赁期内未征得甲方书面同意,乙方不得擅自改变上述约定的用途,否则甲方有权立即终止本合同。

2.2

在该房屋对外开业前,乙方应取得其经营活动所必需的所有行政许可和/或证照。如因乙方的违法经营活动造成甲方损失的(包括但不限于财产损失和名誉损失),乙方应赔偿甲方全部损失。

2.3

乙方同意全年每日持续营业,未征得甲方书面同意,乙方不得擅自变更营业时间。但甲方有配合协助乙方正常营业的义务。

2.4

乙方同意每年自费在购物中心举办不少于次的大型促销/推广活动,上述活动举办前应经甲方事先书面批准,并接受甲方的监督管理。

2.5 2.6

若甲方发行之各种vip贵宾卡、会员卡,乙方应全力配合接受使用。

除经甲方事先书面同意,乙方承诺在本合同签署日至本合同终止日期间不在以购物中心为圆心的半径米的范围内(包括购物中心沃尔玛内)新设经营相同品牌之分店、加盟店,如乙方违反本条规定,在乙方纠正违约行为之前,应按每日人民币2,000元向甲方支付违约金;若乙方在接到甲方通知后15日之内仍未纠正上述违约行为,甲方有权立即终止本合同,乙方还需承担相当于三个月保底租金和物业管理费总和的违约金。

3、交付日期和租赁期限

3.1

本合同租赁期(不包括装修免租期)为 乙方需要在租赁期满后续租的,应提前至少3个月向甲方书面提出续租要求,在同等条件下乙方有优先续租权。

3.2

甲、乙双方约定,甲方应提前日书面通知乙方的该房屋的具体交付日期,乙方应根据甲方书面通知的交付日期前办理该房屋的验收交付手续。若乙方延迟办理该房屋验收交付手续,每逾期一日,乙方装修免租期相应扣减一日。

4、装修免租期

4.1

自该房屋交付日起,乙方可享有,90日的免租试营业期。乙方应尽量配合甲方书面通知的20xx年9月10日购物中心开业日开业,但甲方最迟不得超过20xx年10月31日开业,每逾期一日,乙方应按每日保底租金的两(2)倍向甲方支付违约金。

4.2

5、租金、物业管理费及其他费用

根据中国相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方租赁甲方房屋事宜,订立本合同。

签订本合同前,甲方已告知乙方该房屋已设定抵押。

甲方根据经营需要设定新的抵押时,应提供银行同意抵押的相关证明文件。

该房屋的装修、附属设施、设备状况等交房标准详见本合同附件(二)。甲、乙双方同意以该交房标准作为甲方向乙方交付该房屋和本合同因期满或其他原因终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。

装修免租期内乙方无须向甲方支付租金和物业管理费,但应支付水、电、燃气、通讯费、超时空调费(指购物中心正常营业时间以外的空调费)、垃圾清运费及使用该房屋所发生的一切其他费用。

第一年至第十年每月租金为人民币/平方米/月(“保底租金”)或该月营业额(“提成租金”),以较高者为当月适用租金。

第一年至第五年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照8%加收租金; 第六年至第十年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照11%加收租金;

5.2

上述保底租金和提成租金均不包括物业管理费、宣传推广费及水、电、燃气等公用事业费用。

乙方应于计租日开始前向甲方支付三个月的保底租金和物业管理费,以后均按照三个月支付的方式支付租金及物业管理费;如当月提成租金较保底租金为高,乙方须于次历月五(5)日内向甲方缴交该差额。如起租日不是该历月首日,则乙方应在起租日以前按比例向甲方支付当月的保底租金、物业管理费。

5.3

乙方同意甲方安排工作人员配合乙方收银或采用其他方式掌握乙方实际经营业绩。

乙方须于每历月五(5)日前向甲方提供上一历月的销售报表、报税单、发票及每日pos机收银单,以及该上一历月的提成租金计算单。

乙方在交易提交上有虚报、隐瞒交易货款或与甲方派驻的收银、核查人员串通等作弊行为的,则视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于三(3)个月的保底租金和物业管理费总和的违约金,若乙方再次违约,甲方可随时解除本合同,并没收乙方保证金,同时乙方仍须支付相当于六(6)个月保底租金和物业管理费总和的违约金。

5.4

合同期内,乙方应根据租金的交纳时间和方式同时向甲方或其指定的管理公司按人民币/平方米/月支付物业管理费, 物业管理费按该房屋可出租面积计算。甲方有权根据实际支出调整物业管理费,但上述调整应符合国家有关物价法规的规定。

5.5

物业管理费包括甲方或其指定的管理公司提供的下列服务的费用:中央空调(购物中心正常营业时间内)、公共区域的照明、绿化、一般保安服务、清洁、灭虫、公共费用、公共设备的操作、维修保养及更新,公共区域及公共设备的保险及第三者责任保险。

5.6

租赁期内,乙方应于每历月1日前按人民币/平方米/月(按该房屋可出租面积计算)向甲方支付当月的宣传推广费,由甲方统一支配使用于整个购物中心的宣传推广。

5.7

乙方应按月支付租金、物业管理费、宣传推广费或其他费用。逾期支付的,每逾期一日,乙方需按逾期支付欠缴总额的0.1%向甲方支付滞纳金,滞纳金应与欠缴费用一并支付。

5.8

乙方同意自行承担使用该房屋所发生水、电、燃气、额外空调费及其他全部费用,乙方应于收到帐单后7日内支付该等费用。

5.9

6、 保证金 6.1

乙方应在本合同签署后五(5)个工作日内向甲方支付相当于二个月的保底租金和物业管理费总和之金额作为保证金,以保证其履行本合同的所有条款,否则甲方有权终止本合同。

6.2

如乙方违反本合同约定,拖欠甲方任何款项包括不限于租金、物业管理费、宣传推广费及其他费用等,甲方有权从乙方的保证金中扣除所欠款项及相应的滞纳金;若乙方欠缴租金或物业管理费或其他费用达1个月,甲方还有权停止水、电、燃气的供应,由此造成的一切后果由乙方承担,且甲方停止水、电、燃气的供应期间,不影响甲方在此期间向乙方收取租金、物业管理费及其他费用的权利。若甲方从上述保证金中扣减、抵销任何乙方应付而未付的租金、物业管理费或其他费用后尚存在未付之部分,乙方须在接到甲方通知后五(5)日内补足,否则甲方有权以书面通知立即终止本合同。

若本合同期满或提前终止的,则乙方应立即返还该房屋并于本合同期满或终止之日起七日内向甲方付清尚未支付的全部费用(包括但不限于租金、物业管理费、滞纳金、违约金等)。

租赁合同 篇11

甲方:

乙方:

根据中华人民共和国有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致达成如下协议。

第一条:租赁物

甲方将冷藏车租赁给乙方使用,车号为: , 吨,租赁采取包租方式,由乙方自行管理使用。

第二条:租赁期限

租赁期限为5年,即从20xx 年1月1日起至20xx年12月31日止。

第三条:租金和其他费用

车租赁费按运输吨位确定,市内不论远近,一律按100元/吨,按次结算。

第四条:车辆的维修、保养

1、乙方必须要对车辆进行正常维修、保养,油料自负,甲方有权检查监督。

2、年检费、保险费由乙方负担

第五条:合同终止

本协议提前终止或有效期届满,甲、乙双方未达成续租协议的,乙方应于提前终止之日或租赁期限届满之日,车辆必须处于良好技术状态,归还甲方。

第六条:其他条款

本协议未尽事宜,经双方协商一致后解决。

本协议一式二份,双方各执一份。

第七条:合同生效

本协议经双方签字之日生效。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

租赁合同 篇12

出租方(以下简称甲方):

承租人(以下简称乙方):

根据国家有关法律法规和本市有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方合法拥有的房屋租赁给乙方及乙方承租使用甲方房屋事宜,订立本合同。

一、住房面积

1-1.甲方将其在福建省泉州市惠安县合法拥有的房屋出租给乙方使用。

1-2.甲方拟出租房屋的房型为___房____厅。

1-3.甲方出租给乙方的房屋建筑面积为42平方米,包括设施。

二、租赁目的

2-1.乙方承诺将该房屋出租给甲方,仅供车间使用。

2-2.在租赁期内,未经甲方事先书面同意,乙方不得改变该房屋的用途..

三、租赁期限

3-1.该房屋租赁期限为36个月,自XX年5月8日起至XX年5月8日止。

3-2.租赁期满后,甲方有权收回所有租赁房屋,乙方应按期归还。乙方要求续租的,必须在租赁期满前个月向甲方提交书面意向,双方重新协商租赁期限后可以签订新的租赁合同。

四、租金及支付方式

4-1.该房屋月租金为人民币:X仟陆佰零X元整,租金以现金支付。

4-2.双方同意首付支付一个月租金,x个月押金1000元,并提前天支付下一期租金。押金不变,甲方收到乙方租金(含押金)后必须发给乙方。

五、其他费用

5-1.乙方在租赁期内实际使用的水、电、气、电话、有线电视等费用由乙方承担,并按账单如期支付。

5-2.乙方应将支付的文件交给甲方..

六、甲方的义务

6-1.甲方应按时将房屋及其附属设施交付乙方使用。

6-2.如非因乙方过错或误用造成房屋及附属设施损坏,甲方有责任修复并承担相关费用。

6-3.甲方应定期维修保养房屋及设施(提前10天通知乙方)。

6-4.甲方应保证租赁物的所有权清晰,不存在普通人的意见和使用争议。

6-5.在甲方将房屋交付乙方使用前,甲方应负责装修租赁房屋内的装修、灯具和厨房设备,其所有权归甲方所有..

七、乙方的义务

7-1.在租赁期内,乙方保证在租赁物业内的一切活动均符合中国有关该场所管理的法律法规,不存在任何违法行为。

7-2.乙方应按合同规定按时支付租金及其他费用。

7-3.未经甲方同意,乙方不得改变租赁房屋的结构装修,乙方不得将租赁房屋转租并爱护租赁房屋。因乙方的过错或过错造成房屋设施损坏的,乙方应负责赔偿。

7-4.乙方应按合同约定合法使用租赁物,不得擅自改变使用性质,不得存放国家规定的危险品和非法物品。如有损坏,乙方应承担一切责任。

八、甲方提供的设备如下(或单独附清单说明):

九、押金和违约赔偿金

9-1.为保证房屋及其附属设施的安全和完整,以及租赁期内相关费用的及时结算,甲、乙双方同意本合同的定金为(大写)人民币万×百×元整。

9-2.甲乙双方如遇特殊情况需提前解除合同,必须提前一个月通知对方和中介方,经双方同意后方可办理退房手续。甲方违约,除退还乙方定金外,还应向乙方支付上述金额的违约金,反之,乙方违约,甲方有权不退还定金。

9-3.双方在执行本合同或与本合同有关的事宜中如有任何争议,应首先友好协商。协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼,中介方应协助双方做好见证工作,但不承担任何法律和经济责任。

十、其他条款

10-1.甲乙双方在签订本合同时,具有完全民事行为能力,清楚了解各自权利,义务和责任,并严格按照合同规定执行。如果一方违反本合同,另一方有权根据合同规定要求赔偿。

10-2.本合同未尽事宜,双方可协商订立补充条款。本合同及其补充条款和附件设备清单中空格部位填写的文字与印刷文字具有同等效力。

10-3本合同连同补充条款及附件一页,一式两份。其中,甲乙双方各执一份,中介一份,均具有同等效力。签字生效。

出租方(甲方):

承租人(乙方):

中介方:

租赁合同 篇13

出租方(甲方)

承租方(乙方)

甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:

一、甲方将位于 的带阳台的单间房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自20xx年 月 日至20xx年 月 日,计3个月。

二、本房屋月租金为人民币420元,按季度结算。乙方一次性向甲方支付全季租金,同时支付一个月押金。

三、乙方租赁期间,水费、电费,物业费等费用负担三分之一。租赁结束时,乙方须交清欠费。

四、乙方不得随意损坏房屋设施,租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。

五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前半个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后3天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。

六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前半个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金300元。

七、现金等贵重物品乙方必妥须善保管,如有丢失,责任自负。

八、乙方不得把社会闲散人员带入房内,对自身安全负责。

九、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。

十、本合同连一式2份,甲、乙双方各执1份,自双方签字之日起生效。

出租人(盖章):承租人(盖章):

地址:地址:

法人代表(签字):法人代表(签字):

承办人:承办人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

担保人(盖章):

签订日期:年月日

供需合同十三篇


书写合同的格式你掌握了吗?在这个瞬息万变的现代社会,合同具有公正性,促使双方达成平等,想要了解“供需合同”的相关知识不妨来看一看这篇文章,相信你会找到适合自己的技能培训资料!

供需合同【篇1】

供方:_______________________合同号:_______________________

需方:_______________________签定日期:_____________________经双方协议,订立本合同如下:

产品型号名称规格型号数量单价总额其它要求货款总计(大写):佰拾万仟佰拾元角分预付金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分尚欠金额(大写):佰拾万仟佰拾元角分一、质量验收标准:___________________________________________________二、包装要求:_______________________________________________________三、交货日期:_______________________________________________________四、交货地点:_______________________________________________________五、结算方式:_______________________________________________________六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。七、解决合同纠纷的方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。

供需合同【篇2】

供方:_______________________   合同号:_______________________

需方:_______________________   签定日期:_____________________

货款总计(大写):  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分

预付金额(大写):  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分

尚欠金额(大写):  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分

一、质量验收标准:___________________________________________________

二、包装要求:_______________________________________________________

三、交货日期:_______________________________________________________

四、交货地点:_______________________________________________________

五、结算方式:_______________________________________________________

六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。

七、解决合同纠纷的`方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。

八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。

供需合同【篇3】

需方(甲方):

供方(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就预拌(商品)混凝土买卖事宜,协商订立本合同。

第一条工程概况

工程项目名称:

工程面积:

预计商砼用量:m,该工程的全部商砼均由乙方供应。预计工期:预计201年月至201年月,日历天数天。

第二条价格条件

3说明:

1、以上价格均未含泵送设备,如使用泵送设备,费用增加如下:

(42米—56米泵车元/立方米,

(地泵元/立方米。

2、如需防冻,增加费用元/立方米。

3、如需抗渗或膨胀需增加费用元/立方米。

4、砂浆价格按当批次混凝土价格计算。

5、细石混凝土价格按高一强度等级计算。

需双方协商对原合同价格进行调整。

第三条货款结算与支付

1、根据供货进度,乙方可以每月或按一定数量与甲方核算供货数量及价款,甲方应配合签章确认。双方依据本合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价格结算手续。

2、价款支付方式及期限:

3、甲方未按期支付价款,乙方提前48小时书面通知甲方后暂停供应混凝土,待价款到帐后恢复供应。

4、付款方式采用现金转帐结付,如采用银行承兑结付,则按照实时价格进行贴息或每立方砼增加10元。

5、甲方应将现金转帐入乙方指定的帐户。

第四条供货数量及质量验收

1、乙方随车提供发货单,甲方代表应在验货后在每车发货单上签字确认。

,每立方砼配比重量误差不超过±2%,或超过误差值为—2%时,则将当日各车数量均按照比实际负差计算混凝土方量。

3、乙方当次供货到现场的混凝土,经甲方表观检验如有异常现象,甲方应即时通知乙方进行核实,乙方应及时解决,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5、乙方供货到现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位,因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,应承担由此给乙方造成的损失。

第五条其他合同权利与义务

1、甲方权利义务

(甲方应于混凝土浇筑提前2日内向乙方提供详细的浇筑计划及技术交底书;施工过程中,甲方根据工程进度调整浇筑计划的,应于浇筑前提前24小时通知乙方。

(根据工程进度需要,应提前数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,以保证乙方有足够的供货准备时间。

(乙方砼运输车到达现场后,甲方代表应在5个小时内完成卸料,超过未完而引起的质量问题,乙方将不承担质量责任。

(甲方应保证场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求,如因甲方的原因及过错造成乙方及车辆等经济损失的应负责赔偿。

(甲方应遵守有关技术规范要求,不得自行现场添加水、外加剂等材料,由此出现的'质量问题由甲方负责。

(执法扣车处罚,由甲方承担责任。

(甲方应按约定期限支付货款。未按期支付货款的,乙方有权停止供货;超过10天仍未付款的,乙方有权解除本合同,甲方应承担逾期付款的违约金并赔偿损失。逾期付款的违约金,按逾期付款额的日千分之三计算。乙方行使合同解除权的,甲方应按未履行完毕的相应合同价款20%赔偿乙方损失。

(甲方不得擅自中止履行本合同或使用第三方商砼,若有发生则向乙方承担未完全履行合同价款20%违约金。因使用第三方商砼,出现的任何质量问题,乙方概不负责。

(若出现工程停建、缓建的,甲方应及时通知乙方。乙方若连续30日未接到甲方的供货需求,视为甲方停工,甲方应在10日内完成货物结算并支付全部货款,未及时付款的按货款日千分之一向乙方支付违约金。

(、甲方在每批次即将浇筑完成前1个小时,应准确确定方量,保持乙方每批次供应中运输车装载不满5方的情况下不超过一次;超过一次按实际装载的数量小于5方的差方,小于部分按每立方100元补偿。

2、乙方权利义务

(乙方供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。

(乙方车辆及人员进入现场后,应当服从现场负责人的统一调动指挥,积极配合甲方,提供优质服务。

(乙方应按要求向甲方提供与混凝土相关的内业资料。

(,乙方应向甲方承担逾期交货金额的日千分之一的违约金。

(乙方提供的产品应符合《预拌混凝土》GB/T14902—20xx及其他国家质量标准。若因乙方产品质量造成甲方损失的,应赔偿全部损失。

(乙方不得擅自中止履行本合同,若有发生则向甲方承担未履行合同价款5‰违约金。

第六条联系方式双方安排代表进行工作联系、签收确认、结算等工作。现场验收时,若合同中约定的双方代表因故无法到场,可由双方代表授权委托的现场签收人员代为确认、签收,代理人的签收效力等同于双方代表人员的签收效力。

甲方代表:

电话:

乙方代表:

电话:

调度电话:

第七条争议解决方式

本合同项发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可向临沂市莒南县人民法院提起诉讼。

第八条其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方结算完毕,甲方付清全部货款时合同终止。

2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,每份均具同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

供需合同【篇4】

供方:_________________

需方:_________________

签订地点:________________

签定时间:_______年_______月_______日

供需双方经友好协商,在公平、自愿的前提下,秉着互惠互利、合作共赢的原则,就供方配送需方钢材事宜,达成如下协议以便双方共同遵守:

1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额:

以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准,作为双方结算的依据。

2、质量要求、技术标准及责任期限:材质符合国家标准,钢材随货提供材质证书、吊牌,螺纹钢按GB1499.2-20______产品标准检验,高线按GB1449.1-20______产品标准检验。如有数量异议,需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议,需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告,供方积极协助钢厂质量部门处理异议,并及时换货。

3、计量验收标准:螺纹钢按国家理论重量交货,线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3‰)。

4、结算方式:先货后款:按需方要求送至需方指定地点,双方每月月底结算一次,次月10日付清全部钢材款。

5、解决合同纠纷的方式:双方协商,如协商不成,向供方所在地人民法院起诉。

6、其他约定事项:_________________。

①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效,必要时以附件形式予以补充,附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权,债务履行完毕合同自动终止。

③未尽事宜,另行协商解决。

7、本合同一式两份:_________________供方执一份,需方执一份,签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。

供方需方

单位名称(章):_______________单位名称(章):_______________

单位地址:_________________单位地址:_________________

法定代表人:_______________法定代表人:________________

电话:_________________电话:_________________

开户银行:________________开户银行:_________________

帐号:_________________帐号:________________

供需合同【篇5】

需方:(简称甲方)供方:(简称乙方)

甲方现需乙方供应建筑材料一事,依据中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,订立本合同,以示共同遵守。

一、工程名称、地点:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、供应材料的名称、规格及单价:

供应材料的名称、规格及单价协商确定如下表。

三、甲方权益及义务:

1、甲方应将所需材料名称、规格、数量提前一天通知乙方。

2、甲方应保证所需材料地点道路通畅,保证预定材料有足够场地堆放。

3、甲方应将到场材料进行验收,如有不合格的材料有权将其退出,不予鉴证计量。

4、甲方应将验收合格的材料及时鉴证计量。

四、乙方权益及义务:

1、乙方应及时按甲方预定材料供应给甲方,并保质保量,否则甲方有权指派其他供货商供应材料。

2、乙方供应材料应出具有效票据,及时办理计量签证手续。

五、付款方式:

六、结算方式:

七、附则:

1、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,签字生效,具有同等的法律效力。

2、未尽事宜双方友好协商解决,并可增补有关条款。

甲方签字盖章:乙方签字盖章:联系电话:联系电话:签定日期:签订日期:

供需合同【篇6】

2022养生产品供需买卖合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。养生产品供需买卖合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022养生产品供需买卖合同正文内容

供货方:_______________________(以下简称甲方)

购买方:___________________________(以下简称乙方)

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:

一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:

1.甲方所供的产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;

2甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方。

3、乙方月均计划消化甲方产品180件;

4、甲方根据乙方全年实际消化金额及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励、供货品种及价格品种______________规格___________单价____________(元)合计__________________元

二、在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方

各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。

三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:

1.现款现货结算(□是;□不是);

2.期结(□是;□不是),甲乙双方按30天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供的产品全部价款。

3、乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、违约责任甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金_____________元;乙方违反以上协议,除

结清所欠货款外,并向甲方支付违约金______________元。

五、协议期限本合作期限自_____________年_______月_______日至___________年__________月_______日止有效,有效期届满,双

方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。

六、其它本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。

甲方:_________________乙方:_____________

日期_____________年_______月_______日日期__________年_______月_________日

供需合同【篇7】

汽车产品供需合同模板

甲方:(供应方名称) 地址:(供应方地址) 联系人:(供应方联系人) 电话:(供应方联系电话) 邮编:(供应方邮编)

乙方:(需求方名称) 地址:(需求方地址) 联系人:(需求方联系人) 电话:(需求方联系电话) 邮编:(需求方邮编)

鉴于甲方与乙方均有意愿开展汽车产品供应与采购业务,双方共同达成以下协议:

一、产品名称及规格

供应方将销售甲方的汽车配件产品(以下简称“产品”),具体规格、数量及单价详见附件“产品清单”(一份),甲方承诺供货时产品符合国家相关标准及行业标准。

二、供货时间

1、供应方应当按照合同的约定时间按时交货,交货日期为双方共同确认的日期。如遇特殊情况,供应方应当及时通知乙方并与乙方协商约定新的交货时间。

2、乙方应当按照合同的约定接收产品,如遇特殊情况,乙方应当及时通知甲方并与甲方协商约定新的接受时间。

三、价格及结算

1、产品价格为附件中列出的单价(含税),供应方应开具正规发票。

2、乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于甲方交付货品之日起10个工作日内支付货款。

四、产品质量和售后服务

1、供应方应当保证产品的质量,确保产品符合国家相关标准及行业标准。

2、如发现商品存在质量问题,乙方应及时通知甲方并要求甲方配合处理。

3、合同履行期间,任何有关产品质量问题由甲方承担全部责任。

五、违约责任

1、对于未能按时交货的,供应方应当向乙方支付合同价款总额5%的违约金。

2、对于出现质量问题的,甲方应当承担全部责任并承担乙方因此所产生的所有费用和损失。

六、法律适用与管辖

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、双方如因履行本合同发生争议,应当友好协商解决,协商不成的,双方均同意提交有管辖权的人民法院裁决。

本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期自合同签署后12个月,即自(YYYY年MM月DD日)起至(YYYY年MM月DD日)止。本合同一式两份,双方各执一份。

供应方:(盖章) 乙方:(盖章)

签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)

附件:产品清单(一份)

范文:

汽车产品供需合同

甲方:XX汽配有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:李某 电话:XXXX 邮编:XXXXX

乙方:XX汽车销售有限公司 地址:XX省XX市XX县XX路XX号 联系人:王某 电话:XXXX 邮编:XXXXX

为了明确汽配产品的供应与采购,甲方与乙方签订以下汽车产品供需合同:

一、 产品名称及规格

1.1甲方提供:汽车车灯、车喇叭、配件等汽配产品(以下简称“产品”),数量、规格及单价详见《附件一-产品清单》。

1.2 乙方如需更改详细规格需提前协商。

二、 供货时间

2.1双方确认的交货日期为甲方收到合理订单并安排生产后的30天内(含汇丰休息日),供应方应当按照合同的约定时间按时交货。

2.2 如因不可抗力等原因导致延期,供应方应当提前告知乙方,并调整交货日期,乙方应予理解。

2.3 乙方应根据合同载明的数量及规格按时接收交付的货物。

三、 价格及结算方式

3.1 产品价格详见《附件一-产品清单》。

3.2 供应方应对乙方出具正规发票。

3.3 乙方应按照实际交货的数量确认付款金额,并于车配送到乙方库房的当天付清整笔货款。

四、 产品质量和售后服务

4.1 供应方应该确保产品符合国家相关标准及行业标准。

4.2 如发现车配商品存在质量问题,乙方应及时向甲方提出索赔,并要求甲方配合处理。

4.3 合同履行期间,任何与产品质量有关问题由甲方承担全部责任。

五、 违约责任

5.1 对于未能按期交货的,供应方应向乙方支付合同价款总额5%的违约金。

5.2 若甲方恶意将次品或不符合规格的货品发给乙方,甲方将承担一切责任及必要的赔偿。

六、 法律适用与管辖

6.1 本合同适用中华人民共和国法律。

6.2 双方如因本合同的履行发生争议,应进行友好协商;协商不成的,应通过有管辖权的法院解决。

七、其他

7.1本合同有效期自签署之日起24个月直到截止日期,或乙方采购的产品和服务完成数量和/或价值达到合同的规定时止。

7.2如本合同需要修改,应在合同终止前1个月予以协商,经双方签订书面协议,才生效。

供应方:XX汽配有限公司 (盖章) 乙方:XX汽车销售有限公司 (盖章)

签约日期:(YYYY年MM月DD日) 签约日期:(YYYY年MM月DD日)

附件一- 产品清单

产品名称 规格 数量(台/个) 单价 (元/台或个) 金额 (元)

车喇叭

车灯

门把手

消音器

以上规格及交货期等,需经双方确认后签订合同正本。

此份合同正本一式两份,供双方持各一份存档。

供需合同【篇8】

2022供需合同样书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。供需合同样书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022供需合同样书正文内容

供方:_______________________ 合同号:_______________________

需方:_______________________ 签定日期:_____________________

经双方协议,订立本合同如下:

一、质量验收标准:___________________________________________________

二、包装要求:_______________________________________________________

三、交货日期:_______________________________________________________

四、交货地点:_______________________________________________________

五、结算方式:_______________________________________________________

六、违约条款:违约方须赔偿对方一切经济损失。但遇天灾人祸或其它人力不能控制之因素而导致延误交货,需方不能要求供方赔偿任何损失。

七、解决合同纠纷的方式:经双方友好协商解决,如协商不成的,可向当地仲裁委员会提出申诉解决。

八、本合同一式两份,供需双方各执一份,自签定之日起生效。

供方(盖章):______________

地址:______________________

法定代表:__________________

委托代表:__________________

联系电话:__________________

需方(盖章):______________

地址:______________________

法定代表:__________________

委托代表:__________________

联系电话:__________________

供需合同【篇9】

供方单位:_________(简称甲方) 需方单位:_________(简称乙方)

为了明确供气双方的职责和义务,根据《_________》等有关法律法规,经双方共同协商,特订立本合同书。

一、甲方的职责和义务

1.要按照《国家供气标准》规定提供给乙方使用。

2.正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次,再后一次检验是三年,若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

3.及时做好压力表及管道保养与维修。

4.经常向乙方宣传用气知识及安全使用。

二、乙方的职责和义务

1.要按照有关规定范围内使用煤气。

2.不得在户内放气,不得自己维修灶具及气瓶。

3.严禁将液化气残液倒在群众密集的地方,以确保人身安全。

4.如有发现钢瓶漏气及灶具损坏,要及时同专管部门取得联系。

三、甲乙双方事项约定。

1.甲方要在经常的情况下,必须确保不间断地提供乙方用气。

2.出现设备故障或维修,要及时通知乙方尽量在最短时间内修复。

3.以上合同乙方自行管理,如发现不规范操作,一切后果自己负责。

4.本合同生效后甲乙双方均不得修改,合同中如有需要修改经双方协商作出补充。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供需合同【篇10】

需方:(简称甲方)

供方:(简称乙方)

为了规范材料需供行为,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,经双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守依法执行下列条款:

一、供需材料名称:河沙、石渣、石粉、水泥等。

二、材料品质要求,严格按甲方规定的质量及规格供给。

三、交料地点陈堂村境内

①、乙方按甲方指定地点卸货;

②、由甲方指定的收料人员与乙方交料人员清点数量,并开收料单交乙方送料人带回。

③、乙方在验收材料时,如发现品质、规格不符规定,甲方有权拒收。

四、材料价格及结算付款方式:

1、材料价格:

沙每方元,

石子每方元,

石渣每方元,

石粉每方元,

水泥425金龙吨/元,425同力吨/元

2、结算方式:乙方凭甲方的收料单与甲方采取河沙每车结,石子、石碴每车结算,水泥吨/结。

3、付款方式:

现金结算,工程完工,材料余款全部结清。

五、双方的责任

①、甲方负责协商堆料场地,道路畅通。

②、及时支付料款。

③、每次用料应提前1-2天,通知乙方用料计划。

2、乙方的责任

①、必须按甲方提交的用料计划供料。

②、服从甲方的管理和安排。

③、如特殊情况下不能供料应提前通知甲方以免误工。

六、违约责任

1、双方应严格履行合同的条款,如一方违约由违约方承担责任,并参照合同的有关规定向对方偿付违约部分的5%违约金。

2、甲、乙双方签订合同后,甲方不能自行购取材料,否则视为违规。以上条款双方签字生效,一式两份,各执一份。

甲方:

乙方:

年月日

供需合同【篇11】

工程名称:施工单位: 供货单位: 供货单位资质证书编号:

商品混凝土供需合同

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、结合本工程商品混凝土具体情况,经河南诚盈置业有限公司、洛阳市成翔建筑工程有限公司与 协商达成一致,施工单位项目所需混凝土由供货单位全部供应,签定以下商品商品混凝土供需合同。

第一条:工程概况及供需要求:

1、工程名称:练庄安置房二期工程 2、建设单位:河南诚盈置业有限公司 3、施工单位:洛阳市成翔建筑工程有限公司 3、监理单位:河南天兴工程建设监理有限公司 中气智达洛阳建设监理有限公司

4、交货地点:洛阳市洛龙区翠云路与广利街路口向南200米 5、合同签约地: 练庄安置房C区项目部

第二条:使用单位对混凝土的技术要求

第三条:商品混凝土价格:

费用:

抗渗剂费用:P6: / 元/m,P8: /元/m,防冻剂费用: 元/m; 以上费用发生时计取。

第四条:计量与结算方式

1、每次供货到现场须出具有效的随车单据,由施工单位签字验收。

2、每次商品混凝土供应浇注完毕后当日内三方指定专人对帐核算,确认每次供应商品混凝土数量并签字认可作为双方结算付款依据,超过三日核对的一律作废。

第五条:付款方式

供货单位具有一定的商品混凝土生产能力和垫资能力,保证垫资全部工程封顶,施工单位向供货单位支付所用商品混凝土款的75%,施工单位每次付款前供货单位需向洛阳市成翔建筑工程有限公司提供全额正式发票。余款随工程进度支付,在质量检验合格后将余款全部付清。

第六条:双方职责

一.施工单位的基本权利和义务

1、施工单位应在浇筑混凝土的6小时前,由施工单位书面或电话通知供货单位驻施工现场代表,将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点,及其他有关要求通知供货单位。

2、施工单位应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水,照明等设施和停车场地,并安排专人在现场负责调度指挥,保证车辆和随车人员顺利进出工地,并保证运输人员及施工机械的安全。

3、安排专人在生产期间负责施工,供货单位商品混凝土到达现场,施工单位必须在120分钟内卸料完毕若卸料时间超过120分钟,由此产生的混凝土的质量问题由施工单位承担。

4、对运送到工地的商品混凝土应按相应的规范进行施工操作,并不得擅自在商品混凝土里加水或添加其他材料。如不按相应的规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题,由责任方负责。

5、因特殊原因,需要临时性停工或更改商品混凝土买卖合同清单内容,应及时书面通知供货单位,并与供货单位协商确定新的供应计划。

二、供货单位的基本权利和义务

1、生产企业应建立健全质量保证体系,严格按国家标准和规范组织生产,根据合同和施工单位书面通知要求,保质、保量按时完成混凝土生产供应任务。

2、人员车辆进入施工现场后应服从施工单位合理调配,并积极配合现场施工。向施工单位提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证书和相关技术资料。

3、应对商品商品混凝土所用的原材料质量和搅拌、运输、泵送过程中的混凝土质量负责。

4、供货单位应积极配合施工单位对混凝土质量和供应量的抽查,按批次制作出厂检验试块。

5、保证搅拌设备具备微机控制、原材料自动投料、自动计量功能,并保管相应生产原始数据。

6、供货单位配备技术人员、操作人员参与施工,保证混凝土质量合格。

7、按照合同约定和双方商定的供货计划按时发货,保证施工进度和工程连续建筑混凝土的需要。供货单位泵送指挥员、现场施工员必须随货到达现场指挥施工。 8、混凝土量大时必须保证按施工单位要求不间断施工供货。

9、本合同中的价格包含了商品混凝土送达目的地期间发生各项社会关系的协调费、运费,

10、由于供货单位原因造成混凝土质量问题的,其责任将由供货单位承担。 三、产品支付

1、商品混凝土的交货地点:送到施工单位的施工现场或施工单位所指定的其他地点时起,商品混凝土的所有权即转移给施工单位。

2、所有权移交过程中,施工单位认为商品混凝土不符合合同中的技术要求时,经双方确认后可以退货。

3、施工单位指定下列人员代为签收商品混凝土,该人员在履行本合同的过程中所签的一切字据,施工单位均给予全部认可,并承担相应的法律责任,人员为:

第七条:质量验收

1、 商品混凝土拌和物的质量验收按GB14902-20__《预拌混凝土》的有关规定验收:供、需双方均应委派专人负责;

2、 商品混凝土强度评定:按照GB14902-20__《预拌混凝土》、《洛阳市预拌商品混凝土质量监督管理》的规定,在施工现场由供、需双方留置交货检验试件;经28天、60天、90天标准养护,按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求,应视为商品混凝土合格。对强度不合格的混凝土供应方负全部责任。 3、抗渗指标应符合设计要求。 4、环保指标应符合规范要求。

第八条:违约责任

(一) 供货单位违约责任

1. 未按合同要求和未履行本合同规定向施工单位提供商品混凝土而造成工程质量问题,

2. 未及时提供商品混凝土使用技术说明、产品合格证和相关技术资料供施工单位检查,

3. 未按合同约定和双方商定的供货计划供货,而导致施工单位工程连续浇筑中断或工期

4. 供货单位接到施工单位项目经理电话或书面通知后,在6小时内开盘供货属正常供

1. 未能向供货单位提供浇筑条件和保障条件而造成混凝土初凝期未浇筑完毕或在供货

2. 施工单位接受供货单位送货后未按合同约定履行验收手续使用混凝土,承担未验收责

3. 由施工单位原因造成商品混凝土量损失(如:暴模、浇筑构件不合格等),由施工单

第九条:其它

1、本合同壹式 6份,供需三方各持

2、本合同经三方签字盖章后生效;

3、本合同生效后,三方均应按照合同约定履行自己的义务,不得擅自变更或解除合同;单方解除合同者,违约方支付对方违约金人民币贰拾万元整;本合同如有未尽事宜,经三方协商一致可签补充协议,补充协议与本合同具有同等效力,并受本合同相关规定的约束,任何单方面修改条文均视为无效。

4、本合同在履行过程中所发生的或与本合同有关的任何争议,如协商不成可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

建设单位(章):

施工单位(章):

年月日:

供需合同【篇12】

供需合同,顾名思义,是指供应方与需求方就特定产品或服务的供应与需求达成的一种合同协议。这种合同在商业领域中极为常见,其目的是为了明确双方的权益和责任,以保障供应方和需求方的正当权益。

一、供需合同的内容和要求

供需合同的内容主要包括以下要素:产品或服务的详细描述、数量、价格、交货期、支付方式等。双方在签署合同时,应明确每个要素的具体细节,确保双方对合同内容的理解一致。此外,供需合同还应具备法律效力,以便在需要时能够得到法律保护。

供需合同的要求也非常重要。合同要具备合法性、可执行性、可变性和合规性。合法性意味着合同不得违反相关法律法规,否则将会被认定无效。可执行性表示合同的内容应具备可操作性,即双方能够按照合同规定进行实际操作。可变性是指合同应具备一定的弹性,以适应市场环境的变化。合规性则是指合同应符合政府政策和行业标准,以确保交易的合法合规。

二、供需合同的重要性

供需合同在商业交易中起到了非常重要的作用。首先,供需合同明确了双方的权益和责任,清晰界定了双方的权力和义务,避免了争议的发生。其次,供需合同规定了具体的产品或服务要求,以及交付和支付方式,确保了供需双方在交易中的权益能够得到保障。再次,供需合同具备法律效力,一旦发生争议,可以通过法律手段解决,提高了交易的保障性和可靠性。

三、供需合同的签署和执行

供需合同的签署和执行是一个严肃而复杂的过程,需要双方共同努力。首先,双方需明确合同的目的和范围,确保合同的内容精确无误,并确保双方都具备签署合同的权力。其次,双方应自愿签订合同,没有任何强迫或欺骗行为。再次,签订合同前,双方应对合同内容进行认真审查,确保自身利益得到最大的保护。最后,合同签订后,双方应按照合同规定履行各自的义务,以确保合同能够顺利执行。

四、供需合同的风险与应对策略

在供需合同中,存在一定的风险。比如,市场需求变化、自然灾害、政策调整等原因都可能影响供需合同的履行。为应对这些风险,双方应在合同中明确风险责任,并制定相应的风险应对策略。例如,在合同中预留一定的弹性空间,以适应市场的变化;同时,在合同中规定一些特殊情况下的解决方式,以应对不可抗力的因素。

综上所述,供需合同是商业交易中不可或缺的一部分。它为供应方和需求方提供了法律保障,确保了交易的顺利进行。合同的签署和执行需要双方共同努力,并在合同中明确风险责任和应对策略。有一个完善的供需合同,可以为商业交易带来更多的机会和成功。

供需合同【篇13】

供方,_________需方,_________┏━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━┓┃ 产品名称及规格型│单位│数量│单价(元)│金额(元)│交货时间│备注┃ ┠─────────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼──┨┃ │││ │ ││┃┠─────────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼──┨┃ │││ │ ││┃┠─────────┼──┼──┼─────┼─────┼────┼──┨┃ │││ │ ││┃┠─────────┼──┴──┴─────┴─────┴────┴──┨┃ 合计   │ 拾万仟  佰拾元角 分┃┠───────┬─┴─────────────────────────┨┃ │一、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限,   ┃┃ │ ┃┃ │二、交(提)货地点、方式,┃┃ │ ┃┃ 协 │三、运输办法和费用负担, ┃┃ │ ┃┃ │四、包装办法和费用负担, ┃┃ │ ┃┃ 议 │五、验收办法,┃┃ │ ┃┃ │六、售后服务,┃┃ │ ┃┃ 事 │七、结算方式,┃┃ │ ┃┃ │八、随机备件及工具, ┃┃ │ ┃┃ 项 │九、违级责任,┃┃ │ ┃┃ │十、其他约定协议,┃┃ │ ┃┠───────┼───────────┬────┬──────────┨┃供方单位(章)│ │需方单位│┃┃ │ │(章) │┃┃ │ ││┃┠───────┼───┬───┬───┼────┼──┬───┬───┨┃  地址  │ │ 邮编 │ │地址││ 邮编 │ ┃┠───────┼───┼───┼───┼────┼──┼───┼───┨

舞蹈汇演日记(精品十三篇)


总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以有效锻炼我们的语言组织能力,因此,让我们写一份总结吧。如何把总结做到重点突出呢?下面是小编整理的幼儿园舞蹈汇演总结(13篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

舞蹈汇演日记 篇1

20xx年六一儿童节,我校围绕“党在我心中,童心向党”为主题,开展丰富多彩的文化娱乐活动,让孩子们过一个充实而又有意义的'节日,激发学生热爱祖国、热爱生活、热爱校园、关爱小伙伴的丰富情感,充分展示学生的才华。活动形式多样,内容健康,既丰富了孩子们的节日生活,又起到了教育作用,受到了广大家长的一致称赞。

一、领导重视,精心组织。

我校领导高度重视庆“六一”系列活动的开展情况,认真制定活动方案,围绕活动主题,积极探索,因地制宜地制定了整个活动计划。并将筹备工作落实到班级、人头,形成人人参与的局面。

在活动期间,努力营造良好的氛围,扩大宣传声势和影响,积极争取社会各界对活动的支持和参与,并充分利用标语、板报、幕布等传播媒介,加大本次活动的宣传力。

二、丰富多彩的文艺表演

全校共有27个节目,有姿势优美的舞蹈,有意境悠远的诗歌朗诵,有豪迈的红歌大合唱。每个孩子都参加了活动,每个参与的孩子都在活动中得到了锻炼,体会到了童年的快乐。都在参与中充实了自己,加强了班级的凝聚力,都度过美好的节日时光。精彩丰富的节目的吸引了许多嘉宾、家长们的观看,整个表演过程笑声、掌声不断,诺大的会场成了一个欢乐的海洋。

同学们极参加六一活动,我们倍感钦佩,孩子们激动、愉快的心情溢于言表,让我们也像回到了童年,这一天确实令人兴奋。我校庆祝“六一”国际儿童节取得了圆满的成功,充分展示了我校全体师生的风采。

人总是在不足中慢慢学会成长的。我们坚信在以后的六一活动中,通过自己的努力会让所有的学生度过自己最快乐的节日!

活动圆满结束了,家长孩子们依然陶醉在节日的欢乐中,成绩要发扬,不足要改进,我们真心地希望孩子们能在河北屯镇亢家庄中心小学(及幼儿园)这个大家庭里开心、快乐的成长。

在此,对此次活动中积极配合老师工作的家长朋友们道一声“谢谢”,也对付出辛劳和汗水的老师们说一声:“你们辛苦了”。

舞蹈汇演日记 篇2

时间过得真快,紧张而又忙碌的一个学期已接近尾声,回顾过去的一段日子,总有许多成功和不足所在,现将舞蹈兴趣小组工作总结如下:本学期,我继续担任舞蹈兴趣小组的工作,面对14个活泼可爱的孩子,上课时,我检查同学们预习的效果,并及时鼓励学生大胆地展示自己的动作,充分地肯定主动做动作的同学,增加自信心,克服羞怯心理。学生做动作后,我不急于纠正或总结,留给学生一定的活动空间,让学生相互进行分析、评价、探讨。不断地完善组合动作,此时,我再在学生理解的基础上,进行启发、指导,讲明动作的难点与重点,以及衔接部分和本组合训练的目的与要求,使学生从中获得学习的好方法,总结自己学习过程中的问题与得失,提高学习的效率,从而达到正确理解、评价舞蹈组合的训练目的,以及编者的创作意图。在教学过程中,我注意学生主体性的发挥,为了最大限度地发挥学生的潜能,培养学生学习舞蹈的兴趣。

我进行示范,只教正面的.动作,让学生们自愿组成小组,然后一同分析、研究、体验,用集体的智慧将正面的动作迁移到背面去练习,再请其他小组的成员来再现他们共同总结出来的动作,最后大家再一次地分析、纠正、完善。通过这个主动参与的过程,学生们不仅掌握了动作,还萌发了创造新的舞蹈语汇的强烈愿望,丰富了他们的想象力与创造力,并形成了自己独特的审美情趣,这样的课堂气氛很活跃,同时也有利于培养学生的上进心、责任心、集体荣誉感和集体观念。

在一个班级和一个群体中每位学生的接受程度是不同的,作为教师我认为要给学生制定不同的目标让它前进。对于接受程度慢的学生制定的目标要稍简单些,让他们一步一步接近目标,树立自信心。对于接受程度快的学生制定的目标要复杂些,让他们在挑战中增强自信心。

作为舞蹈教师,虽然我不是专业的舞蹈演员,但是我有一颗对舞蹈教学的热心,有一颗对学生教育的热心。培养学生在儿时对舞蹈产生兴趣,调整她们的形体,锻炼她们的身体协调能力。在以后的教学中我会一如既往认真教学,多培养一些特长的学生,不放弃有兴趣的学生。能够多排练一些有水准的节目出来,让学生轻盈的身姿成为我们学校一道亮丽的风景线!

舞蹈汇演日记 篇3

“六一”国际儿童节是儿童最快乐,最向往的节日,为了庆祝这个节日,我园于5月31日下午和6月1日上午举行了两场“开心六一,快乐做主”庆“六一”六艺汇演,文艺汇演在张园长的节日致辞中拉开序幕。整台节目童趣盎然,精彩纷呈,掌声不断。当稚嫩的孩子有模有样的表演着一个个节目时,老师和家长们都露出了满足和欣慰的笑容。

本次活动顺利的开展与园领导的重视和全园教师的努力分不开。

一、领导重视

我园领导高度重视庆“六一”活动的开展情况,多次开会研究制定活动方案,围绕活动主题、积极讨论。并将筹备工作落实到人头,形成人人参与的局面。使这次活动取得了较好的效果,受到了家长们的一致肯定。

二、准备充足

在活动筹备期间,幼儿园所有教师本着“团结、创新、奉献”的精神和原则,不辞辛苦、加班加点做好各自的工作,为活动的顺利开展奠定了良好的基础。

三、密切配合

另外,各班充分的准备,及班级教师的密切的配合,也是本次活动环节紧凑有序的关键所在。

跟以往相比,本次“六一”汇演的亮点有:

1、形式新。

今年的六一节,各班老师在节目的编排上都有不同程度的创新。内容形式活泼、精彩纷呈。

有展现我舞蹈特色班成果的《我真的很棒》、《眉飞色舞》、《魔法小精灵》、《上学堂》等;有展现幼儿表现力和语言表达能力的童话剧《月亮的味道》、英语童话剧《小红帽》;有展现教师风采的舞蹈《动感青春》、《红扇》和三位教师的精彩联唱;更有师幼共同表演的手语《让爱传出去》;精彩的节目层出不穷:《天山铃鼓》、《大小姐》、《精武门》《环保时装秀》、《绿光》、《嗨、小可爱》、《酷炫男孩》、《搓玉米》、快板《夸爸爸》、《我给地球洗个澡》、《泰山与珍妮》、《火花》、《你喜不喜欢我》、《红星闪闪》等等;其中星星年级的我孩子年龄小,参与人数多,排练难度很大,但是在各班教师的精心策划和编排下,一个个童心飞扬的节目博得了观众们的阵阵掌声。像《爱我你就亲亲我》、《日不落》、《春天,我爱蹦蹦跳》、《小青龙》等。

2、质量高。

各班老师对自己的节目精益求精,不放过每一个细节,一遍遍的排练,一次次的修改,自已动手做道具,自已选购服装。老师们的付出与努力换来了家长的一致好评,我想这是对我们各位老师最大的肯定。

3、主题好。

通过开展此次活动,让每个孩子都都能找到自已的亮点,使每个孩子的个性得到飞扬,潜能得到充分的以挥,在积级的参与中体验成功的快乐,更是为了让孩子们渡过了一个开心、愉快的'“六一”儿童节。也充分突出了本次活动的主题“开心六一、快乐做主”。

四、家园合作

此次活动的开展,得到了家长们的大力支持,活动当天,各班的家长志愿者义务帮忙,有帮忙换服装的、有帮忙化妆的、有帮忙管理现声秩序的。真正意义上体现了家园合作。

虽然此次活动举办的较成功,但在整个庆“六一”的活动过程中我们也发现了许多工作中的失误和不足:

1、活动现场的准备工作还做的不是很到位,本应留给幼儿退场的过道,后来因观看的家长过多导致堵塞。

2、道具准备不充分,有各别班级由于疏忽,临上场时道具都没准备好,导致节目效果不尽如人意。

3、音响设备。由于幼儿园的音响设备有限,导致两个本应大放异彩的童话居《月亮的味道》、《小红帽》舞台效果不佳。

这是从本次活动中看到的不足和弱点,但我们不视它为缺憾,而把它看成我们走向成功的阶梯。人总是在不足中慢慢学会成长的,从而让自己不断完善成熟起来。

活动圆满结束了,家长孩子们依然陶醉在节日的欢乐中,成绩要发扬,不足要改进,我们真心地希望孩子们能在__幼儿园这个大家庭里开心、快乐的成长。

在此,对此次活动中积极配合老师工作的家长朋友们道一声“谢谢”,也对付出辛劳和汗水的老师们说一声:“你们辛苦了”。

舞蹈汇演日记 篇4

忙碌充实的一学期结束了,在学校领导的支持和全校老师的帮助下,较圆满的完成了本学期舞蹈兴趣小组的教学任务,为了把下一步工作做得更好,现做总结如下:

训练的内容:本学期,我们舞蹈活动课的重点是为本学期4月份的武进区中小学生舞蹈比赛做准备,在选定《春晓》作为我们的参赛作品后,积极训练,并分成两个部分:一是舞蹈基本功的训练,二是舞蹈动作的教学。

首先,训练基本功训练上,主要有纵横劈腿,正面侧面压腿小踢腿、腰、学习手位、脚位、手臂姿态、基本舞步、小跳等。由于平时练习的不多,很多学生的柔韧性不好,有些动作都不能做到位,更多的是怕有危险,所以我们采用学生互相帮助的方式,消除他们的对一些有难度的动作的恐惧,放心地做好老师所教的动作,总的来说,学生基本功有所进步。

第二,舞蹈动作的教学,为了4月份的比赛,我们准备了《春晓》,这个舞蹈动作虽然看似容易,但却需要学生有扎实的基本功。这个学期我们主要练习了2个有难度的动作纵横劈腿、正面侧面压腿小踢腿,其他动作比较简单,学生基本上能够做到位,但是需要再练习,才能达到标准,所以每次的训练,我和喻老师都会反复强调那些易错动作。

所做努力:从接到比赛通知确定排练《春晓》,到比赛我和喻老师始终认真努力地对孩子们进行训练,适时的小奖励更是给了孩子们更多的乐趣,舞蹈队的.孩子们跨越三个年级,年龄的不同,使得训练时很容易就发生“摩擦”,我们两个“和事老”做得挺到位,总能让她们挂着泪珠的脸笑起来,后期的道具制作给我们出了更大的难题,因为考虑到舞台效果,我们打算用亮片布做扇面,12把扇子,都是我和喻老师两人手工制作的,做好的扇子的确给舞蹈增色不少,临近比赛时,我们更是跑遍九龙的各个角落,寻到我们舞蹈所用的头饰、柳条道具、舞鞋、连裤袜……

出现的问题:舞蹈队的学生三到五年级的人都有,人的身高不一,所以在排练的时候在分部上比较麻烦,《春晓》这个舞蹈的排练进度比较快,但前期动作过于单一,后来在大家的建议下,几经修改,最终呈现的舞蹈较为满意。

取得的成果:最终在大家的共同努力下,我们排练的舞蹈《春晓》取得了三等奖的成绩,在这里要感谢给予我们支持的各位领导和老师,更要感谢不怕苦、不怕累的孩子们,这是我们共同努力的结果。

舞蹈汇演日记 篇5

"六月是童年的摇篮,六月是童年的梦乡。六月是我们的节日,我们为它增光添彩。"为了让孩子们度过一个愉快而有意义的"六一"儿童节,我们幼儿园举行了"童心让未来更美好"庆六一艺术节活动,旨在为幼儿搭建一个自我展示,张扬个性,凸显特长的舞台,让每位孩子都能分享到成功的喜悦。

一、领导重视,精心组织。

我园领导高度重视庆"六一"系列活动的开展情况,多次开会研究制定活动方案,围绕活动主题,积极探索,因地制宜地制定了整个活动计划。并将筹备工作落实到人,形成人人参与的局面。在活动期间,努力营造良好的氛围,扩大宣传声势影响,积极争取社会各界对活动的支持和参与,加大本次活动的宣传力度,使这次活动取得了较好的效果。让孩子们渡过了愉快而有意义的节日,也让家长感受到了孩子的成长和进步。

为了成功举办这次活动,幼儿园的全体老师们进行了精心策划,从海报,板报背景布置,收集材料、创设环境、安排场地、制作道具、选择节目到发放节目单及入场券,每一项工作都做的有条不紊,教师们团队合作精神也得到了淋漓尽致的展现。

二、环境创设,温馨快乐。

热烈、喜庆、欢快的节日活动环境氛围,不仅给人以深刻的印象,更能给孩子一种愉快、健康的心理影响。为了迎接"六一"这个欢庆的日子,我园全体教师积极为幼儿创设欢度"六一"的节日环境与氛围,共同鼓励幼儿积极参与"六一"节的各项活动。本园教师布置以节日为主题的教室环境、校园环境。引导幼儿运用已有的美术技能,师幼共同布置热闹的六一环境。老师和孩子们把幼儿园装扮一新,大家载歌载舞,其乐融融,在这种节日的欢愉氛围中,孩子们心情舒畅,乐于交往,身体健康。

三、内容丰富,形式多样。

6月1日上午,"六一"庆典活动隆重举行,幼儿园里张灯结彩,欢歌笑语。在欢快的音乐声中让家长欣赏了孩子们的画展。一幅幅充满童真童趣的作品,带领家长进入到孩子的童心世界。孩子、老师同台表演:舞蹈、形式各异,一个个精彩的节目把家长带入到一个五彩斑斓的世界,也给孩子们留下了美好、甜蜜的回忆。孩子们用优美的舞姿,充分展示了自己的才艺。

四、隆重的表彰活动。

当日的表彰活动,共表彰了9名优秀家长。受到表彰的家长,当着全校师生的面接过证书和奖品,脸上都洋溢着自豪的笑容。同时这些成绩,也让家长更重视幼儿园的配合工作。为本园"童心让未来更美好"庆六一艺术节活动深入家长人心起到了良好的宣传作用。

"六一",孩子们度过了一个愉快的节日,孩子们脸上洋溢着灿烂、幸福的笑容。充分体现了"把节日还给孩子,让每一个孩子都感受到节日的快乐"的理念。活动让每一位孩子充分展示了他们活泼的个性,给了他们一个平等的机会去参与,去体验,去感受,使"六一"庆祝活动真正成为孩子们展示自己的大舞台。

在整个庆六一活动过程中我们也发现了很多工作中的失误和不足,其一,活动的准备工作还做的不是很到位,显得有些仓促,一些细枝末节还考虑的不成熟。其次,教师之间的衔接配合做的还不够好错,不能充分体现了团结的凝聚力。希望我们在今后的活动中积累到了一些组织活动的经验,学会看到了我们的不足和我们的弱点,但我们不视它为缺憾,而把它看成我们走向成功的阶梯。

人总是在不足中慢慢学会成长的,从而让自己不断完善成熟起来。我们坚信通过自己的努力会做的更加完美的!

舞蹈汇演日记 篇6

五月份是我们大家都比较忙碌的一个月吧,为了孩子们的六一大家都在紧锣密鼓的排练着

对于教龄不到一年的我,说实话很多东西我都没有接触过。我也不知道自己要从哪里下手。自己在网上找到了一首十分好的音乐,我想把它变成成品舞,所以自己在家里找了很多材料。但一直没有和小盆友排。因为我其实自己内心是十分害怕的,我怕出来的效果不好。同时我额不知道自己怎样让宝贝们再快乐中学习。

眼见着六一越来越近,自己心里也越来越担心,害怕···

自己最后硬着头皮开始跟孩子们排节目,自己数着节奏一个八拍一个八拍的跟孩子们排动作。小朋友的模仿能力很强,我教过的动作很快就记住了,但是在卡音乐的时候因为节奏感不强,所以动作不整齐···

学校领导在节目上演之前验收我们的成果,我开始揪心了,和别人班比较起来。说实话的确不如人家,不是我们的编排有什么问题,我们班的孩子比较散漫,动作呢不整齐额没有做到位。我很难过···自己辛辛苦苦的创作,孩子们之前所有的努力,难道都要白费吗?后来学校艺术主任跟我说,也许你该改变你的方式,想想其他的途径来教孩子···

听了她的话,我回家想了很久,也许真的是我的教学方式上有神马问题···

后来,我开始抠动作,我自己首先要把动作打开,孩子们每拍动作应该做到哪里,我会一个个纠正,反复的联系,孩子们会累,我就把我的每个动作串成故事讲给孩子们听。孩子们对生动形象的故事特别的敢兴趣。所以在学习中他们也开心,并且我也达到了预期的效果,最后六一汇演的时候我们班的小宝贝都没有让我们失望,在我眼里他们是最棒的!!!

我喜欢边反思变教学的教育方式,因为他可以让我对症下药,灵活的处理各种突发状况。做一名永远的学习型教师!

舞蹈汇演日记 篇7

五月三十一日上午,我校校园里人头攒动、欢声笑语,迎着明媚的阳光,听着嘹亮的歌声,我们全体师生身着节日的盛装,怀着愉快的心情,迎来了又一个“六一”国际儿童节。举行了隆重的“庆六一”表彰会和文艺演出。为了进一步搞好校园艺术活动,加强学生的艺术培养和艺术教育,六月一日上午,矿区领导到我校现场办公和发言,并带来矿区领导衷心的祝福和区他校的四个节目,同样举办了别开生面的文艺演出。两天里,全校一百多位老师、近两千名少年儿童和部分前来观看的家长,在这里度过了快乐的节日。这段快乐、短暂的时光,为学生们献上了一份份节日的礼物,让他们感受到节日的温馨,从而激发了他们热爱生活、热爱校园的丰富情感。同时,让身为辅导教师的我们“我心飞扬”,一切都沉浸在幸福和欢乐的海洋。

“六一”虽然过去了,但整个策划、排练、演出时的热烈场面,孩子们那不怕苦累的天真模样,同组教师携手奋进的感动时刻,校领导的鼎立支持,都还清晰地留在我的脑海。正是我们各部门的相互理解和通力协作,才取得了这次活动的圆满成功。现将本次活动的全过程做一总结。

一、加强组织、营造氛围

我校根据矿区加强艺术教育活动的意见通知,结合我校的实际,认真制定了本次活动方案,将每件工作落实到班级、老师(特别是音乐组全体教师)中,使各项工作都有具体老师负责,形成人人参与的和谐局面。在活动期间,学校充分利用标语、板报、墙报等加大活动的宣传力度,营造了良好的交流活动氛围和校园和谐气氛。

二、突出主题、类型多样

1、突出主题。本着“以人为本”的现代教育新理念,以“阳光下成长”为活动主题,组织了不同类型的表彰、表演等庆祝活动。主要分了两次进行:(一) 5月31日,在我校组织了一台精彩的小南坑小学“庆六一”文艺演出;(二)6月1日,在我校又组织了一台由他校(南楼小学、马家坪小学、十八中学)和我校联合组成的矿区“庆六一”文艺演出。

2、类型多样。5月31日上午,,参加庆六一文艺演出活动的有独奏、电子琴合奏、民乐合奏、群舞、拉丁舞、韵律操、表演唱、歌伴舞、合唱等形式多样的节目共11个,用时在1小时左右。多次精心的彩排和修改,以及较充分的准备,使节目的质量较高,表演中赢得了老师、同学以及家长们的一阵阵热烈的掌声。在6月1日,除了我校选出的5个节目和新加的两个韵律操节目《我爱你,中国》、《我是一朵小兰花》,还有南楼小学的民乐合奏《牧民新歌》和舞蹈《好大一棵树》、马家坪小学的舞蹈《猫和老鼠》、十八中学的舞蹈《天地喜洋洋》,高潮迭起的场面,使孩子们沉浸在一片喜气洋洋的节日气氛之中。本次活动充分体现了我校素质教育、艺术教育的教育成果。

三、上下齐心、通力合作

本次活动受到孩子们、老师、家长的支持和肯定,在各部门的相互协作下取得了圆满成功。特别是在节目的编排和时间、人员的协调上,每一位音乐教师都付出了很多。在确定节目时,都能自觉承担节目编排任务。克服了本学期时间紧、任务多的困难,在配合我校集体舞、阳光体育之歌、运动会活动之后,在5月初才开始紧张的、集中的排练。为了克服人员有重复、排练地点不足的困难,我和张艳艳、巩秀珍分开时间段,我中午她们下午在舞蹈室、办公室排练,把自身的困难放在后,将工作放在先。我的孩子经常无人看管,在那段时间里孩子的作业都没时间管,他常常自己在操场玩耍,只能在我排练完之后辅导和协助孩子做作业。

张艳艳的婆婆到北京复查,没人接送孩子上幼儿园,只好错开时间训练和接送孩子。巩秀珍的婆婆当时因糖尿病发作,住进了医院,在此情况下向家人说明了情形,才得到理解,安心地继续排练。张琳在编排节目时,克服了孩子小需要照顾的个人困难,积极组织了合唱和民乐合奏两个节目的编排。李宁老师同样克服了场地及电源不足、琴的规格不同等困难,编排了自己擅长的节目。大家都把个人的困难和安危放在后,及工作所及,想工作所想,这更是让我放心和感动。

总之,这两天,近两个小时的文艺演出活动,在愉快的气氛中圆满地结束了,但是孩子们留下的笑声还荡漾在校园中,整个校园似乎也变得更加明媚和朝气蓬勃。每个参与的孩子都在活动中得到了锻炼,体会到了童年的快乐。作为节目的辅导教师,我们都在参与中锻炼了自己,充实了自己,同时提高了自身的业务水平,为今后的艺术教育活动开展奠定了扎实的基础。

舞蹈汇演日记 篇8

本学度我担任学校的舞蹈兴趣小组的训练。舞蹈是学校艺术教育的一个重要组成部分,她通过感人肺腑的音乐、富有诗意的构思、优美娇健的造型,形象逼真的道具,使学生从中扩大视野、增长知识、陶冶情操、活跃身心、锻炼意志、增强才干,从而造就人才。现将一学期的工作总结如下:

课外活动是我校的一面旗帜,对于这方面受益的学生可以说一生受益。根据学校的安排每周一至周四的下午进行训练。

一、丰富了学生认知经验,激发学习愿望。

兴趣是学习的动力。在舞蹈训练中,首先结合认知内容向学生介绍有关舞蹈的知识,帮助学生了解舞蹈常识,增强他们的感性知识。其次带领同学们观看青少年、成人的舞蹈录像,了解舞蹈的动作特点,丰富舞蹈语汇。在观看过程中,学生往往会情不自禁地模仿练习,教师及时鼓励、支持,从而激发学生学习的愿望。

二、学习基本舞步和动作,引导学生按规律组合,发展学生的创造性。

舞蹈课堂上,首先,我对学生进行舞蹈基本功的训练,如:擦地练习、身体各部位活动、基本舞步等。接着,我对学生进行了民族舞蹈的学习。让学生了解汉族民间舞的风格和特点。又进行了汉族舞蹈基本手位和脚位的练习。秧歌基本舞步的训练。经过学习,我排练了舞蹈《快乐的跳吧》等。

为了迎接节日的到来,校舞蹈队花费了大量的时间,认真编排了许多不同风格的舞蹈,并在此次活动中获得了满意的成果,为校园舞蹈队奠定了良好的基础,也给自己和学生树立了很大的信心。可以说通过舞蹈训练能使学生增强体质,改进动作协调性,提高动作的韵律感、节奏感,增强模仿能力,培养正确的基本姿态。在情感方面,舞蹈对学生适应团体活动、遵守纪律都有帮助,对学生个人的言行举止、表情达意,也有助益。希望在今后的舞蹈教学中,我能探索出更多的经验,将舞蹈兴趣小组的教学送上一个新的.台阶。

三、主要成绩

1.通过舞蹈基础训练,激发学生学习舞蹈的兴趣,培养良好的形体习惯。

2.引导学生进一步体验音乐、感受音乐的美感,激发学生通过舞蹈表现音乐情感的欲望。

3.培养学生良好的舞蹈习惯和舞蹈技巧,发展他们的想象力和创造能力。

4.通过舞蹈兴趣小组的开展,培养了学生对舞蹈的兴趣与爱好;学到了舞蹈的基础知识和基本技能;培养了学生健康的情趣和良好的品德情操;培养学生的欣赏能力、舞蹈能力、表演能力和创造能力;提高了学生的艺术修养。

四、存在问题

1.家长的对舞蹈的认识还不够深刻。

2.大部分学生的基础很差,没有扎实的基本功,对于排练成品节目有很大的难度。

3.学生不喜欢枯燥的基础练习,偏向于成品舞的学习。

舞蹈汇演日记 篇9

我们学校舞蹈社团在学校领导及同事们的帮助下,继续围绕以发展学生个性、陶冶学生思想情操、加强学生艺术实践活动为目的,克服各种困难,开展了扎实的培训活动和演出等艺术实践活动,比赛活动中取得了优异的成绩。现把本年度的工作总结如下:

舞蹈教育是以人的肢体语言来表现人思想感情的艺术,因此有人把舞蹈称为形体艺术。在万物之中,人在运动中的美是最让人动心的,所以还有人把舞蹈艺术称之为美的艺术。舞蹈艺术还是一种集体能、艺能、智能、气质于一体的综合性艺术,是一种融音乐韵律、人体美感、肢体技能于一炉的有机整体。舞蹈艺术对青少年身体成长、品行素质、自身修养及智力开发等方面均起着很大的促进作用。因此,按照本学期初制定的计划我做到以下几点:

一、主要成绩

1.通过舞蹈基础训练,激发学生学习舞蹈的兴趣,培养良好的形体习惯。

2.引导学生进一步体验音乐、感受音乐的美感,激发学生通过舞蹈表现音乐情感的欲望。

3.培养学生良好的舞蹈习惯和舞蹈技巧,发展他们的想象力和创造能力。

4. 通过舞蹈社团的开展,培养了学生对舞蹈的兴趣与爱好;学到了舞蹈的基础知识和基本技能;培养了学生健康的情趣和良好的品德情操;培养学生的欣赏能力、舞蹈能力、表演能力和创造能力;提高了学生的'艺术修养。

5.通过师生的共同努力,舞蹈《奔跑吧,我的梦》在温州市第24届中小学生艺术节群舞比赛中荣获二等奖。同时也得到了学校领导、老师、家长的赞扬,为学校争得了荣誉,舞蹈队同学们的素质也得到了锻炼与提高。

二、存在问题

家长对舞蹈的认识还不够深刻。

三、采取措施

1.加强学习,不断充实,做到有的放矢。

教育的飞速发展要求教师不断的充实新血液新能量,这样才能保证让学生受到更好的教育。我与同组老师一起切磋舞蹈教学经验,使自己的舞蹈教学水平有很大的提高,我还自己买教材,向学生教授专业系统的舞蹈知识。

2.无私奉献,以身示范。

为了成功的参与各种演出或比赛,我会充分利用业余时间,加班加点,全身心的投入到排练活动中。努力做通学生家长的思想工作,尽可能的让更多的学生参与其中。

舞蹈汇演日记 篇10

12月23日一25日,xx校园内歌声嘹亮,掌声雷动。全校4000多名师生分年级分场次欢聚在操场上,举行庆元旦文艺汇演活动。

这次活动达到了预期的目的。展示了我校素质教育的和师生的风貌,进一步增强了师生的创造力、凝聚力和团队。有力地促进了学生的全面发展,进一步推进了和谐校园建设,激发了广大师生更加热爱学习、热爱生活、热爱祖国的情感。

本次活动中,许多学生表现突出,表演了许多精彩的节目,他们充满活力、充满、充满自信,有着强烈的表演,超出很多人预料。他们成功的表演为本次活动增添了光彩,做出了很大的贡献。

文艺活动的成功举办,凝聚了集体的智慧和汗水。本次活动我校全体人员共同参与,群策群力,做了大量的准备工作,每个人都为这次活动付出了辛勤的劳动,凝聚了许多人的心血和汗水。

为活动成功开展,学校设多个工作小组,即策划组、节目筹备组、摄影组、音响器材组、场地服务组等各小组有专人负责,明确任务,紧紧围绕迎新年这个中心,积极开展工作。各小组全力以赴,在预定的时间内完成各项任务,为文艺演出做好充分的准备。

文艺活动策划组在廖校长的统一领导下,处对本次活动进行了认真、周密地策划,他们多次研究,反复酝酿,从节目筹备、音响准备、场景布置、舞台搭建,到文艺演出活动的组织安排,学生管理等各个方面,研究、制订了详细的活动方案,对整个活动开展起到了指导作用。

为确保活动成功,廖校长多次召开校级领导会议,审核活动方案,提出了很多指导性意见,并从人力、物力、财力等方面统筹计划,全力支持,为本次活动提供了有力的。

本次活动得到了广大师生的大力支持,在前期宣传动员阶段,各年级组长和班主任积极宣传,精心安排学生积极响应,涌跃报名参加。

选定节目后,学生需要一定的时间排练,班主任和教师本着顾全大局、服从需要的原则,主动让出部分时间为学生排练节目提供了方便。有些班主任和教师还亲自带着学生排练,利用课余时间多次和学生一起排练,花费了不少心血。学校教师也挤出休息时间,多次集中排练。为排练节目,教师付出了心血,学生流下了汗水。

这次活动,为学生提供了一个很好的展示、锻炼的平台。通过这个平台,学生不仅展示了自己的表演才能,更重要的是锻炼和培养了自己的表现能力,适应能力和创造能力,有力地促进了学生的全面发展,大大提高了学生的综合素质。

通过开展活动,大大丰富了校园文化生活,增强了师生热爱学校、热爱学习、热爱工作、热爱生活的情感。

总之,这次文艺汇演的成功举办,凝聚了我校全体人员的心血和汗水,是大家团结奋斗,共同努力的结果。

舞蹈汇演日记 篇11

在本次活动中,从环境的创设到幼儿节目的编排,从幼儿礼品的准备到家长参与性的调动,各个环节紧凑而有序:

1、在环境的创设上,我们选择了大红色纱和中国结、窗花来营造节日的喜庆氛围。我们还将送给孩子的卷轴照片在班上展示出来,使家长一来就能欣赏到孩子们的漂亮照片。

2、礼品准备上,根据节目的需要,准备了漂亮面具、贴画和可以吃的巧克力花,还有每人一个画画写字板。

3、开场以《新年好》拉开序幕,当跳到第二遍时幼儿全部跑到后场,每人拿一条路老师写的自制春联祝福语站好队形开始说,“一帆风顺,二龙腾飞”。最后站起来将自己手拿的祝福语送给妈妈。活动结束的时候许多家长都非常珍惜的将祝福语带走。

4、在节目上,我们充分发挥与家长的互动作用。歌曲《袋鼠妈妈》中,我们让幼儿自己听音乐蹦着上场,当听到“乖乖和妈妈,相亲相爱”时,幼儿蹦到妈妈怀里与妈妈拥抱,这时候间奏音乐是“大灰狼”出来啦,我们请好好小朋友来扮演大灰狼,当听到一声枪响的音乐时,好好应声倒下,学的惟妙惟肖,逗的家长笑做一团。

5、在游戏上,由于来的大部分都是女家长(只有两位男家长),所以我们临时调整游戏内容,改为“抢椅子”和“吹气球—踩气球比赛”,在游戏中,家长们的参与性特别高涨,人家说“三个女人一台戏,我们是一堆女人一台戏。”连我班来的几个老年人也参与到绑气球的比赛中,玩的特别开心。

6、在最后的自助餐活动中,我们家长带的饭菜种类多,几乎没重样的,有珍珠丸子,有炒鱼片(没刺),有现场用微波炉制作大虾,烤鸡腿、牛肉炖土豆、还有煲的鸡肉鲜汤。还有特别丰富的各种点心。活动结束的时候由于家长要带走孩子,所以我们将零食全打乱,平均分给了每个孩子。

本次活动不足之处:

1、应提前鼓励男家长也来参与到活动中。

2、应在开始吃自助餐前提前热好部分饭菜。

3。应提前交待部分家长给孩子们全面拍照。

舞蹈汇演日记 篇12

六一国际儿童节是属于全世界孩子的节日,为了孩子们的身心健康和快乐成长,我校举办了丰富多彩的六一活动,让孩子们在学习之余能放松身心,过一个属于自己的快乐节日。

一、领导重视,精心安排,营造儿童健康成长的环境

提前做好谋划,是“六一”儿童节活动顺利开展的基础。今年高里小学把六一展演变为艺体展演周,利用一周的时间全面展示学生的节目。高里中心小学校园艺体周汇报演出分学段进行,从周一到周四依次由小学三个学段和幼儿园分别展演。展演的同时,学校安排评委老师现场打分,评出一二三等奖,并选出优秀的节目参加庆祝六一儿童节文艺汇演。这次活动,学校老师积极投入,和同学们一起精心编排了文体节目共44个;学校领导高度重视,在校园内专门搭建了舞台,购置了大功率音响设备,为此次活动营造了浓浓的氛围。

二、讲一讲心中最感动的故事:

整个活动期间,我们发现了很多令人感动的画面,下面一一细说。

1、5月28日下午一二年级节目演出,眼看马上就要到时间了,舞台还没有搭建起来。虽然当时天气很热但后勤人员一丝不苟的忙碌着。赵邦海校长带领部分办公室人员也一起参与搭建舞台。为了孩子们能过一个欢快的节日,老师和领导们不怕流汗劳累,辛苦付出。

2、音响操作人员沈富清、庄立府不辞辛劳,音响很沉重,每天早上搬出来,上午搬进去,从没耽误。

3、节目的评委老师是一道靓丽的风景线。四天的酷暑,没有人缺席。认真负责的态度令人感动。

4、5月31日彩排,6月1日正式演出。都是最热的时候,老师与同学们的表现大都点赞。特别主席台前的班级,虽然天很热,时间很长,但坐姿虽不太标准,但也不错了。展示了我校学生的文明习惯和精神风貌。

5、会议期间主席台侧的服务老师李世珍、孙佰琪、李伟华等老师表现很好,表现出强的组织能力。确保会议顺利进行。

5、几个节目璀璨耀眼,如:民族舞《彩云之南》《月光下的凤尾竹》《吉祥谣》,特色鲜明,表现在服饰和动作上。《柔力球》《啦啦操》《吉祥中国年》,显示出不俗的专业功力。其他的节目也各具特色。

6、演出结束后,几个班级同学们在老师带领下迅速把会场打扫干净。为这些学生和老师点赞!

今年的“六一”,作为活动的组织者,虽然我们付出了许多劳动,但能让孩子们度过一个愉快、难忘的节日,看到同学们脸上洋溢着灿烂、幸福的笑容,我们的辛苦是值得的。

当然在整个活动中也有不尽人意的地方:时间的确有些长了,有些同学后半部分实在忍不住了到处跑,买东西吃、喝。孩子们自己的节日,鲜艳的红岭巾应当飘扬在胸前,但不少同学红领巾不戴带的不标准等等。有的`班级的孩子的确纪律不好,后来一想今天是个特殊的日子,孩子们今天应该是最兴奋的,要不就别压抑他们了吧,等其它的活动时在好好强调常规,加强秩序的要求。

人总是在不足中慢慢学会成长的。我们坚信在以后的“六一”活动中,通过我们的努力会让所有学生在自己的节日里过得更快乐更有意义更难忘!

舞蹈汇演日记 篇13

本学期的舞蹈社团活动在师生的共同努力下,取得了圆满的成功。我们舞蹈社团的成员们通过一系列的活动,不仅提高了自己的舞蹈技能,也收获了友谊和成长。

一、活动回顾

基础训练:在社团活动中,我们首先进行了舞蹈基础训练,包括身体柔韧性、力量、协调性等方面的训练。通过基础训练,学生们打下了坚实的.舞蹈基础。

舞蹈排练:在掌握了基本技巧后,我们开始了舞蹈的排练。本学期,我们排练了多支舞蹈,包括民族舞、现代舞等。在排练过程中,学生们积极投入,相互学习,共同进步。

演出活动:为了检验学生的学习成果,我们组织了一次校内演出活动。在演出中,学生们展示了他们所学的舞蹈,赢得了观众的热烈掌声。

二、收获与成长

技能提升:通过一学期的舞蹈社团活动,学生们的舞蹈技能得到了显著的提升。他们不仅在舞蹈技巧上更加熟练,也在表现力、自信心等方面有了明显的进步。

团队合作:在排练和演出的过程中,学生们学会了如何与他人合作,如何共同解决问题。这种团队合作的精神不仅让他们在舞蹈上更加默契,也让他们在日常生活中更加懂得相互帮助。

艺术欣赏:通过学习不同种类的舞蹈,学生们拓宽了自己的艺术视野,提高了对舞蹈艺术的欣赏能力。

三、展望未来

在今后的舞蹈社团活动中,我们将继续加强基础训练,提高学生的舞蹈技能;同时,我们也将注重培养学生的创造力和表现力,让他们在舞蹈中更加自由地表达自己的情感和想法。此外,我们还将组织更多的演出活动,让学生们在舞台上展示自己的才华,收获更多的自信和快乐。

基建合同(合集十三篇)


每当我们进入职场开始处理工作时,相信很多人对于合同的重要性都深得体会。签订合同也是最有效保障自身权利的方法之一。考虑到您的兴趣爱好笔稿范文网的编辑推荐一本“基建合同”,请继续浏览我们的网站以获取更多信息!

基建合同(篇1)

最新的学校基建工程合同

在当今不断发展的世界,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家收集的最新的学校基建工程合同,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

①工程名称:教学楼。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的'办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

建设单位:

施工单位:

公证单位:

20xx年xx月xx日

基建合同(篇2)

甲方(负责人):_________________

乙方(承包人):_________________

根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房地基工程达成协议,为规范建造私人住宅地基工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

一、建筑工程概况

开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。

二、合同价

本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。

1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。

3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。

三、双方的责任

1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。

2、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。

3、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。

四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。

五、如未尽事宜由双方协商解决。

六、本合同一式二份,双方各执一份。

甲方签字(手印):____________

________年_____月_____日

乙方签字(手印):____________

________年_____月_____日

基建合同(篇3)

发包人(全称):___________________ (以下简称甲方)

承包人(全称):___________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就建设项目的建设事项达成协议。

一、工程概况

工程名称: 淮南长璧煤矿机械有限公司工厂维修项目

工程地点:___________________

工程内容: 工厂零星维修工程 集团工程应附承包人承包工程清单(附件1)

项目立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:____________________________________________________

三、合同工期

开工日期:___________________

竣工日期: 合同工期

四、质量标准

工程质量标准:___________________

五、合同价格

金额(大写): ___________________以实际金额为准 (见工程签证单)

六、组成合同的文件

成本合同的文件包括:

1.本合同协议

二、本合同专用条款

三、本合同一般条款

4.标准、规范及相关技术文件

5、图纸

6.工程量清单

7.工程报价或预算

谈判、变更等书面协议或文件视为本合同的一部分。

七、本协议中的词义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的词义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保证期内承担工程质量保证责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应支付的款项。

十、合同生效

合同签订时间:___________________ 合同订立地点: ___________________本合同双方约定:___________________

发 包 人:___________________(甲方) 承包商(乙方):___________________

住 所: ___________________住 所:___________________

法定代表人: ___________________法定代表人:___________________

委托代理:___________________ 委托代理:___________________

基建合同(篇4)

基建工程项目管理办法(暂行)

第一部分

总则

第一条

为了加强公司基建工程项目的管理,保证公司各项基建工程项目的顺利实施,依据国家有关法律法规、规范、标准和集团公司有关规定,特制定本暂行办法。

第二条

凡属公司在疆新建的基本建设项目、土建工程、机电安装工程、线路工程项目、装饰工程、防腐工程、技改及安措项目工程(以下简称基建工程项目)均按本办法执行。

第三条

职责划分

(一)总经理是公司所有基建工程项目的第一责任人,负责各基建项目的全面领导工作。

(二)各基建工程项目部(以下简称项目部),全面负责本项目的日常管理和协调工作。包括工程计划的编制、设计图纸的会审评审、工程材料和设备验收、施工现场监督和检查、工程进度和工程质量的监督验收和评定、各类技术档案和资料的收集归档等工作。

(三)公司各业务部门负责各基建工程项目的质量监督、抽检、验收以及与项目有关的协调工作。

(四)项目监理依照法律、法规、行业标准和合同等代表公司对建设工程质量进行监理,对被监理工程的质量担负监理责任。

(五)各工程施工单位按照设计文件、施工方案以及国家有关标准、规范和规程进行施工,对所承包基建工程的工期、质量、安全等负责。

(六)质量监督部门代表政府依据有关规定,对工程进行监督和认证管理。

(七)基建工程项目审批权限:投资金额在5万元以下的,由分管副总审批;在5万元以上30万元以下的,由总经理审批;在30万元以上的,由董事长审批。经批准的工程项目必须公司综合部备案。

第二部分

合同管理

第四条 合同是工程结算的主要依据,项目部与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制,明确各自经济责任,加强沟通协调,在保证质量的前提下,缩短建设工期,争取早日达产见效。

第五条

在项目基建期间,各项目部负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同,项目竣工后统一转公司综合部归档。

第六条

项目部在施工过程中必须监督、跟踪合同实施过程的各个环节和细节,并做好各分包合同的协调和管理工作,要杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

第三部分

工程材料(设备)管理

第七条

各项目部和施工单位要加强施工材料和设备的管理,设置专业的检查验收人员,按照国家有关规范和标准,对进场的每一批工程材料或设备进行检查和验收。

第八条

检查验收应注意以下事项

(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表等必须具备质量合格证(出厂合格证)、各类检验试验记录或检测报告等。施工中采用的新材料或新产品时,都必须通过技术鉴定,并制订出质量标淮和操作规程后才允许在工程上使用。

(二)特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表等必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

(三)项目部、监理单位对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以随时抽样复验。复验合格由项目部承担费用,复验不合格由施工单位承担费用,并严禁使用。

(四)施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(如强度、压力、绝缘等)一律按有关规定由施工单位进行,并通知项目部和监理单位到场,不得任意减少内容和降低标准。

(五)安装工程的主要材料必须按专业规范和标准进行检测、检验。

(六)材料取样、送检等过程,项目部和监理单位必须派人参与。

第九条

检查验收完毕后,根据检查验收结果,由项目部、监理单位及施工单位填写《工程材料/设备检查验收表》,注明各种材料或设备的型号、批次、规格及质量检验情况等,项目部、监理单位和施工单位专业管理人员必须在检验报告上签字。

第十条

经检查和验收符合要求,并经各项目部、监理单位和施工单位分别签字认可的,可作为合格材料进入场地。未签字认可的一律不得使用,并要责成供货商退货、调换或重新采购。

第十一条

施工单位必须设有材料场,各种材料要分类存放,确保材料的安全。

第十二条

用于工程施工的机械设备必须符合行业内部有关规定,保证在施工中不影响施工质量。施工单位应加 3 强对施工机械的维护和检修工作,建立设备台账,掌握各种设备运行状况。

第十三条

严把材料使用安装关。项目部和监理单位要抽验施工材料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范要求进行施工安装。

第四部分

工程进度管理

第十四条

施工单位要做到精心设计、精心施工和精心管理,合理分解工期,分阶段、分工序控制,抓主要矛盾和关键工程,实现对工期进展的科学预测,做到心中有数,确保工程按期完成。

第十五条

施工单位在接受施工任务后,首先要组织力量核对设计文件,进行补充调查和施工测量,编好实施性施工组织设计。要安排好施工所需的劳力、材料、机械、工具、工棚和生活供应等工作。

第十六条

工程调度会管理制度

(一)为传达贯彻上级文件精神,检查落实现场施工质量、进度及安全状况,协调解决基建过程中的有关事项,实行工程调度会制度。

(二)工程调度会由项目部组织,监理单位、施工单位相关负责人或成员均要参加,必要时公司机关业务部门派员参加。

(三)工程调度会结合本项目的实际情况,原则上每天一次,各项目部要认真做好本项目的调度会会议记录,每天将工程进展情况上报公司。

第五部分

现场工程质量管理

第十七条

现场工程质量管理实行项目部与监理单位双到位监督原则,项目部和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位,必须要指定专业人员对现场工程质量进行监督管理。

第十八条

施工单位应推行全面质量管理,建立健全质量保证体系、技术管理和检查制度等,贯彻“防检结合,以防为主”的方针,控制影响工程质量的各种因素,抓好施工全过程的质量管理,保证工程质量达到设计要求,争创优质工程。

第十九条

建立工程质量三级检查制度,即施工单位自查、项目部和监理单位日常检查、公司业务部门抽查三级检查制度。其中,施工单位的自检和项目部、监理单位的日常检查,每周不能低于5次;公司业务部门的抽查,每周不低于1次。

第二十条

监督检查工程质量的内容主要有:

(一)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。

(二)监理单位旁站监理是否到位。

(三)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

(四)负责施工过程中现场取样(项目部必须在场)

(五)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。

(六)进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

第二十一条

对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。

第六部分

工程安全管理

第二十二条

参与建设的各施工单位,是保证安全生产的直接责任者,要严格遵守安全操作规程,加强安全生产教育,建立和健全安全生产管理制度,定期开展安全大检查,及时发现问题,防患于未然。第二十三条

项目部和公司业务部门负责监督施工单位是否遵守工程建设安全生产有关规定,是否严格按安全标准组织施工,检查施工单位在施工过程中的各项安全防护措施,及时消除安全事故隐患。

第二十四条

各项目部在对外签订施工合同时应审查施工单位的安全资格,作业规程中的安全技术措施,特殊危险作业及季节施工、交叉平行作业、防治水、重大运输、吊装作业、高空作业等项目的安全施工措施。

第二十五条

施工单位对特殊工种作业人员必须进行安全生产技术培训,并经考试合格后持证方可上岗。

第二十六条

施工单位在施工期间,发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时,应当立即停止施工并报告项目部。需对安全设施设计作重大变更的,应当按照规定重新审查。

第二十七条

由于设计错误或选用不合格设备而导致事故,要追究设计部门的责任;由于施工、安装存在问题而导致事故,要追究施工、安装单位责任;对于订购低劣产品和材料而在生产中出了事故,要追究相关部门的责任。

第七部分

设计变更和现场签证

第二十八条

设计变更、现场签证的程序

(一)施工前要对施工图纸进行深入细致的会审,并进行技术交底,为施工做好准备,图纸会审中提出的变更设计意见,由监理单位汇总,经项目部审核审定、总经理批准后,再报原设计单位校核签发。

(二)施工过程中,若项目部需对原工程设计进行变更,其设计变更应由设计单位签发变更设计文件或设计变更施工图,经总经理批准后方可变更。

(三)若施工单位因施工工艺要求必须变更设计时,应提前拿出变更设计意见报监理单位审核,然后经项目部审定报总经理批准后,再由设计单位签发变更设计文件。

(四)由于图纸错误或工艺、标准等原因引起的变更,应由施工单位根据现场的实际情况填写现场签证单,所有工程量必须现场测量后据实填写,参加人员必需现场在签证单上签字确认。现场签证单一式三份,由监理工程师、项目部相关负责人签字,经总经理批准后生效。

(五)所有签证,施工单位必须在进入下一工序前24小时将联系单报送监理单位校核,经项目部领导、总经理审批签认后方能生效。

第二十九条

执行变更、签证的责任

(一)施工单位在接到被确认的变更、签证后,必须按经确认的变更、签证的具体要求实施。

(二)因施工单位擅自变更设计,若造成质量问题或经济损失由施工单位全部承担,延误的工期不得顺延,并按该部分工程造价的30%进行违约处罚。

(三)对于减少合同价款的变更,施工单位必须按照规定做出相应工程变更价款的报告提交项目部,否则,因此造成的损失,由施工单位承担。

第三十条

确定变更价款方法

(一)双方确认的施工图预算中已有适用于变更工程的价格,按已有的价格确定价款。

(二)双方确认的施工图预算中没有适用于变更工程的价格的,按本合同条款中的相应规定执行。

(三)按本条前两项规定无法确定变更价款的,由施工单位按当地市场行情提出适当的变更价格,经项目部确认后执行。

(四)因施工单位自身原因导致的工程变更,施工单位无权要求追加合同价款和顺延工期。

第八部分

工程验收及结算

第三十一条

工程验收的内容主要包括:检查工程是否按批准的设计进行建设,检查已完工程的质量并对遗留问题提出处理要求和下一步安排,检查工程是否具备运行条件或下阶段建设的条件,总结工程建设经验并对工程作出评价等。

第三十二条

隐蔽工程的验收

(一)隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束,被下一道工序所掩盖,正常情况无法进行复查的工程。隐蔽工程的检验目的在于将质量保证体系贯穿到每道工序中,从工程建设内部层层把关,进而使得工程项目整体质量得到保证。

(二)施工单位应在隐蔽工程验收前12小时,填写《隐蔽工程质量检查记录表》,明确隐查内容,通知项目部、监理单位及有关验收单位做好验收准备。

(三)经检查合格,由各验收单位共同签署《隐蔽工程质量检查记录表》和《隐蔽工程验收记录表》后,方可进行下道工序。

(四)检查发现问题,项目部和监理单位有权利要求施工单位返工。施工单位不按要求进行返工和处理时,项目部有权通知施工单位停工,停工损失由施工单位负责。

(五)施工单位未通知各验收单位自行隐蔽,项目部、监理单位有权提出重新开挖检查,检查费用和施工修改费由施工单位自行负责。

第三十三条

分部工程月度验收及结算

(一)分部工程月度验收由项目部、监理单位组织进行,时间为每月21-24日,月度完成统计以25号的实际进度为准。

(二)按合同要求,若月度验收合格,由施工方呈报经项目部、监理单位审查认可的结算单据,分别经项目部负责人、公司分管领导、公司总经理及分管财务领导签字,并报公司综合部备案后,方可办理进度款结算。

(三)若验收中存在问题,由项目部发出工程质量整改通知书,出据质量处罚单,由施工单位限期整改完毕,经项目部和监理单位再次验收合格后,方可进行月度结算。

第三十四条

工程竣工验收及结算

(一)工程竣工的验收由项目部组织,监理单位、施工单位、公司机关各业务部室联合参加验收,必要时勘察和设计单位均要参与。

(二)工程符合下列要求方可进行竣工验收:

1、完成工程设计、合同约定的内容以及设计变更内容。

2、施工单位在工程完工后对工程质量进行自查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。

3、对于实行监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签字。

4、具有国家和自治区规定的完整的技术档案和施工管理资料。

5、主要建筑材料、建筑构配件有按国家和自治区规定的质量合格文件及进场试验报告。

6、提供其他应提供的资料。

(三)工程竣工验收及结算程序

1、工程完工后,施工单位提前7天向项目部提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。工程竣工报告须经施工单位负责人签署意见。

2、项目部收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。

3、验收组根据验收方案,对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和工程技术资料等方面做出全面评价,填写《工程竣工验收记录表》,经全体验收组人员签署验收意见。

4、经验收合格,由项目部对竣工验收情况形成验收报告,经主管领导批准后,办理竣工资料归档手续。

5、对验收中发现的质量问题,要求施工单位限期整改,整改结果由项目部确认。所造成的质量损失和整改发生的费用由事故责任单位承担。

6、工程项目竣工验收合格后,由项目部负责将施工合同、变更、签证等结算凭证及施工单位提供的决算资料一并交公司综合部,实施单位参与并配合进行工程竣工决算工作,工程竣工决算结果由分管领导审批后,财务部门按合同、决算书及归档证明办理最终结算。

第九部分

工程资料管理

第三十五条

各项目部、施工单位、监理单位必须设专职资料管理员,负责收集、整理、发放和存档本工程的所有资料。

第三十六条

施工单位必须健全原始记录制度,并建立单位工程档案,作好施工原始记录。各种施工原始记录的内容必须能全面反映工程的各项技术要求,表格设计规范。

第三十七条

项目部、施工单位、监理单位等单位在施工过程中所记录的各种原始资料、试验资料、计算资料由各单位自行保管,竣工验收时经项目监理单位审查合格后,全部统一移交项目部,项目部分类整理后转公司办公室资料室归档。

第三十八条

项目部和监理单位每月对各施工单位的各种原始资料和试验资料作一次全面检查,发现有错填、漏填、作假或填写不合格现象应责令各施工单位立即改正。

第三十九条

施工过程中,项目部和监理单位所进行的日常检查、抽查、阶段验收的原始资料,各自负责保管,单项工程竣工验收时,由项目部收集并移交公司办公室资料室归档。

第十部分

奖罚制度

第四十条

公司制定与项目建设有关的奖罚措施,分阶段对项目部进行考核。

第四十一条

项目部和监理单位的检查人员未按照规定履行检查职责,若有擅离职守、脱岗离岗现象,每发现一次罚款100元;每少检查一次,罚款100元。

第四十二条

发现施工工程使用不合格材料或设备的现象,责令施工单位立即返工,不合格材料必须立即清理出施工场地,并按照材料在工程中的关键程度对施工单位进行 罚款5000-元;若不合格材料未及时清理出施工场地,按照材料价值的2-3倍增加罚款数额并强制进行清除。

第四十三条

施工单位不得随意使用非指定厂家范围生产的材料,如果发现施工单位使用非指定厂家范围生产的材料,按照使用不合格材料处理。

第四十四条

施工单位用于工程施工的机具设备不符合行业内部有关规定,影响施工质量,发现一次罚有关施工单位500-2000元,责令立即将不合格机具撤出施工现场。

第四十五条

进行工程质量抽查时,发现所检查的分项、分部工程质量或隐蔽工程不合格的,每次罚施工单位1000-5000元,并责令施工单位立即返工,因此造成的工期延

第四十六条

施工人员在施工中违反施工技术要求和行业工程质量施工标准进行施工,发现一次罚施工单位1000-5000元。当月出现三次以上,责令该施工单位立即停工整顿,因此造成的工期延误和工程费用由施工单位负责。

第四十七条

违反国家、地方有关控制环境污染的法律法规或公司相关规定,致使公司受到环保部门罚款的,公司按罚款数额的50%给施工单位予以处罚。

第四十八条

施工原始记录或工程验收记录有错填、漏填、填写不合格、整理不及时现象,罚责任单位500-2000元。记录作假或各种合格证明或检验报告有作假现象,要求施工单位立即整改并对施工单位处以2000-5000元罚款。

工程资料检查时,每缺少一项,罚责任单位100元;每缺少一份签证或试验资料,罚责任单位50元,累加计算。

资料检查时不在现场,不提供资料、不配合检查或现场施工有弄虚作假行为的,罚款3000-元。第四十九条

施工单位不通知项目监理单位、项目部等有关单位而私自进行工程隐蔽的,另罚施工单位1000-元。

第五十条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按其工程质量管理职责开展工作,造成一般工程质量事故或安全事故(损失在元以下),对项目部、监理单位相关人员罚款1000-5000元,对施工单位罚款2000-元;造成严重质量或安全事故(损失在元以上),对项目部、监理单位和施工单位各罚款-元,由责任单位赔偿损失,并解除与监理单位、施工单位的合同关系。

第五十一条

项目部、监理单位及施工单位有关人员未按各自管理职责开展工作而影响工程进度,情节轻微的对责任单位罚款1000-元;严重影响工程进度的,对责任单位罚款-元,并按有关规定给予其他处罚。

第五十二条

参加各项工程验收的人员,不严格按工程质量标准和竣工标准进行验收,视情节给予300-5000元罚款,并承担相关损失。

第五十三条

违反国家现行标准、行业标准、合同等条款或本办法其他规定的,视情节给予300-5000元罚款。

第十一部分

附则

第五十四条

本办法与现行法律法规、施工合同有相抵触之处,按法律法规或施工合同执行。

二〇一七年一月五日

基建合同(篇5)

发包者(称甲方):

承包者(称乙方):

甲乙双方经协商于 年 月 日达成协议,甲方将自己的羊场基建工程承包给乙方。具体事宜如下:

一、基建工程只限于地面之上。

二、基建工程纯属彩钢结构。

三、基建分类与造价

1、库房为16×32×3=1536m2×70元=107520元

2、单板棚290 m2×60元=17400元

3、保温棚145 m2×130元=18850元

4、门窗另算

5、围栏每延长米70元

四、施工材料

1、柱子10×10的方钢

2、屋架为寸2圆管和6分圆管

3、墙板均采用蓝色彩光板,厚度为0.4mm

4、檩条为4×6的`方钢

五、付款方式:

1、定金为15000元

2、施工中途付3.5万元

3、完工后付款70%

4、其余年底付清

六、双方承担责任

1、甲方必须将基建的场地按土建工程施工要求做好,如果出现质量问题乙方概不负责。

2、甲方承担乙方工作人员的生活起居。

3、甲方必须履行双方商定的付款方式,若有违约,赔偿滞纳金5000元。

4、乙方必须按甲方的需求施工,切不可偷工减料,若有此等现象发生除返工之外,每平米减去10元。

注:此合同签定后,如有任何一方违约,违约方承担法律责任。

甲方: 乙方:

年 月 日

基建合同(篇6)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

4、承包范围:根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

1、工程增加项目结算形式: 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算,材料按2002年6月份信息价调整,费率及劳保按有关规定计取。

2、付款方式:三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款,工程竣工后付至总计的95%,工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

第四条 工程施工期限及竣工验收。

1、三期围墙工程项目总工期为 45 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天,于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误,经甲方现场代表签证后顺延。

2、工程开工前,甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审,乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

3、工程竣工后,乙方应提前五天通知甲方,甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

4、乙方应切实做好各项施工的安全措施,确保工程施工安全,接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。

1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工,严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准,根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

2、乙方施工时定期进行质量检查,精心施工严把质量关,工程中不得使用不符合质量要求的.产品材料,否则应返工,费用及工期延误由乙方负责。

1、甲方应负责:

(1)甲方派 为住工地代表,依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检,对不合格的项目或未按图纸施工的项目,有权拒绝验收签证。

(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

(3)施工前应做施工现场的三平一通,提供设计标高。

(4)组织有关单位进行图纸会审,及时办好纪要,按规定提供乙方设计图纸四份。

(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

(6)及时审定工程进度,按时拔付工程款,确保工程进度。

2、乙方应负责:

(1)乙方派 为本工程的负责人。

(2)组织工地进行质量检查评定,负责技术签证,按时向甲方报送每月质量检查评定表。

(3)确保施工有计划进行。

(4)确保工程进度按签订工期内完成,每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

(5)认真做好隐蔽工程,在隐蔽前,施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方应通知甲方及质检部门进行检查,必须签证后方可隐蔽,乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验,乙方可自行复检,并做好记录,方可隐蔽,并及时办理补签证手续。

第八条 本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,经双方法人代表签章后生效,至竣工交付使用款项结清后失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基建合同(篇7)

甲乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。

一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。

三、本工程采用大包干形式,包工包料、包质量、包安全,按建筑面积乘以平方米单价,建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算,在承包范围内设有任何预算外资金。

四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公历为准,乙方必须在规定时间内完工,如有拖延,乙方承担违约责任。

五、承建内容:

1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工,除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外,内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收,不合格立即返工至合格。

2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的'电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。

其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。

六、施工安全:

1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责,采取积极的安全防范措施,消除一切安全事故隐患。

2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训,切记安全第一,人人个个讲安全。

3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同,购买足额保险甲方不承担,任何安全事故带来的经济损失和其他损失。

4、若遇重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定,立即上报有关部门,同时按政府有关部门要求处理,事故发生的费用一切由乙方承担。

1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。

6、工程验收合格后一个月内,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%为质量保证金,一年后全部付清。

九、其他要求:甲方在施工中如有变更,贰仟元以内由乙方承担,甲方不出任何费用,超出部分只计材料成本,乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备,乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设,乙方应与工程管理人员多交流,多沟通,协调好周边关系,确保工程的顺利进行,工程项目用电、用水费由乙方承担,并积极与供电供水部门沟通好。

十、违约责任:

1、乙方必须在规定的时间内完,如托延,按合同日期每日罚款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金,若乙方在施工过程中毁约停工,甲方有权另请施工队伍进场施工。

2、由于甲方工程款未及时付到位,引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。

十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,签字后生效。

基建合同(篇8)

发包方:___________________(以下简称甲方)

承包方:___________________(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:

乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价机械、架材等费用。

二、承包范围:

施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2、5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:

严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:

本工程定于________年________月________日开工至________年________月________日竣工,日历工期________天。

五、付款办法:

开工前付验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方:________

乙方:________

基建合同(篇9)

合同一:

经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。

(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:_________

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:_________

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:_________;竣工日期:_________

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3.由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为_________米。并能满足施工需要;

4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

7.提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;

2.编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;

6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

7.做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

1.施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

第七条施工图纸修改

1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;

3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;

4.施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;

5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;

6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条工程款支付

1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款,计_________万元;

2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;

3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;

4.工程款支付达工程总造价的95%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留1%的款待保修期满后支付给乙方;

5.若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的万分之三罚款;

6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。

7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。

第九条工程验收

1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;

2.工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;

3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;

4.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;

5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6.单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;

7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_________元/m2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一)工期提前或拖延的奖罚:

1.按合同工期竣工者、不奖不罚。

2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。

3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。

(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一)不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三)甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。

甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)

代表:_________(签章)代表:_________(签章)

职务:_________职务:_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同二:

一、-合同组成

第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用GF1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、安全承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。

二、开工审批

第二条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由江北区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。

三、质量控制

第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。

四、工程进度

第四条本项目合同工期为____日历天,自__年__月__日至__年__月__日。

第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。

第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;

第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。

五、工程量确认原则

第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。

六、工程变更

第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。

第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。

七、工程造价

第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:

本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。

第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。

第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:

(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)

第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。

第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。

八、材料管理

第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。

九、工程验收

第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。

第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。

十、工程结算

第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。

第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。

第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。

第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。

第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:

(一)决算材料必须包括编制说明、决算书、工程量计算书、材料调差表和相关附图五部分;

(二)建筑预算和安装预算分别编制;

(三)决算书材料必须执行浙江省20xx版计价规则,必须套用20xx版相应定额,必须执行浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)中规定的造价计算程序和施工取费计算规则;

(四)涉及各种费率的,套用下限标准;

(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。

第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。

十一、工程保修

第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。

十二、安全承诺

第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺书。

十三、廉政承诺

第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。

十四、纠纷处理

第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。

十五、其它事项

第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。

第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。

第三十一条其它未尽事宜协商解决。

第三十二条合同设正本一份、副本两份;

第三十三条本合同自签订之日起生效。

甲方单位(发包人)(盖章):

乙方单位(承包人)(盖章):

小型基建项目管理小组(签字):

基建合同(篇10)

经市府基建办施工处批准,本工程于xxx年xxx月xxx日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式:xxx;层/幢;xxx;建筑面积xxx;建筑面积m2,道路:xxx;给排水管道:xxx;构筑物:xxx。

(二)承包范围:承包按xxx号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目:xxx

第二条工程造价及承包方式

(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币xxx万元。 全部工程造价按下列办法办理:

(二)承包方式:

包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

3.工程质量标准要求:xxx

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期xxx天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期:xxx;竣工日期:xxx

(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

电源未接通;

,影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

成品或半成品等,未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

造成停工者;

5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备,由xxx方采购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备,由xxx方采购供应至xxx向xxx方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任:

,并提供有关隐蔽的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为xxx米。并能满足施工需要;

,道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

,桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

,由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任:

水、电、管线的修建安装;

设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

确保施工安全和第三者的安全;

隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

,抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

,并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

,凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《XX市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

基建合同(篇11)

民房基建合同书样本篇一

甲方:

乙方:

为了明确甲乙双方在建房过程中的权利义务关系,经相互协商签订协议如下:

张家坡村 组号家修建房屋,此房为民房大包形式承

包,以345元/㎡商定,其中含地砖、外瓷,卫生瓷粘贴费,不含此三类的材料费和水、电、门窗的材料及安装。

第一条:双方责任及义务

1、甲方须提供三通一平(水、电、路三通,场地平整)安全的施工环境。

2、乙方应按图施工,确保安全、配料合格,一切按合同所附配料。

3、在施工过程中,若出现意外伤亡事故与甲方无关,乙方承担全责备部责任。

4、甲方须排除一切外来干扰,确保乙方正常施工,积极配合乙方的工程进度。

5、在施工过程中,甲方必须遵守合同中的所有事项,如有违约、乙方有权停止施工。

6、工程在建造过程中,甲方如有变动,须提前两天通知乙方,经双方协商乙方同意后方可施工,如已施工后的变动,甲方承担变动所产生的全部损失。

第二条:基础处理

1、基础以现有地平向下1m为准,宽度0.8m,3:7灰土夯实到水泥路面下50cm为准,放大层9层砖,60开始放大,每两层一退,灰井以条形基础下2m,直径1m为准。

2、地圈梁:以24cm×30cm×Φ14×4根为准,东西水沟旁以24cm×50cm×Φ16×2×Φ14×3×Φ12×2箍筋Φ5,4个/m。

第三条:主体结构

1、首层见角有柱基础梁下两头为24cm×30cm×6根,Φ14其余为24cm×24cm×4根,Φ14,箍筋5个/m。

2、一层二层柱子及圈梁配筋统一为Φ14×4根,柱子箍筋为5个/m,圈梁为4个/m(1)一层挑头用Φ25×2+Φ22×1×Φ14×2 (2)二层圈梁上面中间加1根Φ22×1

3、三层四个角有柱子及上圈梁统一为14×4根。

4、层面处理为20cm×20cm的Φ4,织网片砼处理。

5、全房四个卫生间,钢型屋面后的其它处理,甲方负担。

6、二楼顶女儿墙高度1m。

第四条:用料配比

1、此房统一为尧柏”水泥,钢筋为国标。

2、沙浆(1)砌墙灰:每罐一袋白灰,三锨水泥。

(2)粉墙灰:每罐一袋白灰,半袋水泥。

3、砼:(1)圈梁柱子,每罐一袋

(2)悬空挑头为325R一袋零三锨

第五条:付款方式

1、放线开挖付进场费5000元

2、正负0起来付总造价20%

3、一层架板付总造价的20%

4、二层架板付总造价的20%

5、三层封顶付总造价的15%

6、内粉完付总造价的10%

7、地砖完付总造价的5%

8、外瓷内瓷完付总造价的5%

9、其余扫地出门一次付清

10、总体、主体封顶含进场费需付到75%,内粉地砖外瓷完必须付到95%,否则乙方有权停工。

第六条:甲乙双方必须遵守本合同约束,不得违约。

第七条:丈量面积以滴水为准,楼梯面积为实际面积乘以

1.5系数。

第八条:本合同一式贰份,具同等法律效力。

第九条:本合同自双方签定之日起生效。

甲方:中介人:乙方:

电话:电 话:电话:

年 月 日

房屋基建承包合同样本篇二

发包方:殷正仕等六位(以下简称甲方)

承包方:罗红胜(以下简称乙方)

经甲、乙双方多次商定,甲方将市场房屋建设工程施工任务交给乙方承担,为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,双方协商议妥本协议以下条款,共同监督,严格遵守。

一、承包方式:乙方包工,乙方自带机械设备、架木、架料、模板等,以滴水为准计算建筑面积,甲方按时每平方完成工程量支付乙方单价98元/㎡人工、机械、架材等费用。

二、承包范围:施工图纸中所注明的各分部分项工程。具体一楼:开毛石地面、粉顶,二楼、二楼一片成合,屋面工程至盖瓦,户与户中间间墙2.5米,外墙砖从二层起四周贴砖,墙砌部分该砌空堵的砌空堵,该砌实心墙的砌实心墙,按甲方相关要求执行。

三、工程质量:严格工程质量,各分部分项为合格工程。

四、开竣工日期:本工程定于2009年4月1日开工至2009年8月1日竣工,日历工期120天。

五、付款办法:开工前付5万元,其余按形象进度拨付,第一层完成后,付总工资的30%,第二层至第三层完成后付总工资的20%,屋面和外装饰完成、验收合格后除扣除1万元保质金一年付后,其余全部付清。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、协调好开工前及施工中的'水电供应,达到三通一平。

2、保证施工中所需材料和物件的及时供应。

3、负责好社队、四邻关系。

4、有权监督工程进度和质量。

5、提供扎丝和屋面铁钉。

(二)乙方责任

1、原则上按设计图纸施工(除甲方允许变更部分)。

2、必须按甲方的质量和相关要求:大梁、立柱和重要部分模板必须用新的,绝对保证装模质量和混凝土质量,把握每道工程工序。

3、提供材料计划,使用前7天提出用量计划,以便甲方及时采购。

4、严格安全施工管理,明确事故责任,确保安全施工,杜绝事故发生。如发生安全事故,一切责任概由乙方负责承担。甲方不承担任何法律、医疗经费及经济赔偿责任。乙方负责为工人买人身事故保险,并负责安全设施的购置,并按建设安全要求搭设,购买小型安全帽、安全带、安全网,分发给工人。

5、自带所需的施工人员、机械、架材及生产模具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、马丁、灰桶等)等基建所需各种器材,并承担全部维修费用。

6、因施工不合格造成返工,乙方负责承担由此引发的一切损失和费用,并赔偿甲方的材料损失。

7、施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行,用电电料必须合格,确保用电安全。

8、自带一切泥工、木工用具,并自备伙食、茶水。

七、未经甲方同意,工程不得转包他人。

未尽事宜,双方协商解决。

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方: 乙方:

20xx年3月22日

民房基建合同书样本篇三

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为元,合计总金额为 元;瓷砖地板砖每平方米价格为元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。

一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。

二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格 元。

三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。

四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。 2

五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。

六、付款方式:

基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金 元;第二次上梁当天付40%,现金元;第三次内粉完工付15%,现金 元;第四次工程完工后付清所承包款,现金 元,完工达到工满钱清。

七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程

质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。

八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己

负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。

九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时

刻强调工地安全这一大事。

十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。

此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。

甲 方:

乙 方:

中证人:

年月日

基建合同(篇12)

甲方委托乙方承建教学楼一座,为使工程顺利完成,经双方充分协商,订立合同如下,以资共同遵守。

②工程结构:本工程系钢筋混泥土结构。乙方按甲方确定的图纸进行施工。如有变动,需经双方商妥,并征得设计单位同意后方可进行。

③工程造价:本工程总面积xxxx平方米,按预算总造价xxxxxxxx元。

④承包工程:本工程采取包工不包料的办法,一切材料均由甲方自行采购,特别是属于国家供应的水泥、钢材、玻璃、白铁、铁钉、圆木、毛竹等材料,甲方应按预算量办好调拨单,自行采购,乙方应给予必要的`协助。

⑤付款办法:合同签订后,甲方应付给乙方 40%的工资款,计xxxxxxxx元;浇灌屋面后再付给 50%,计xxxxxxxx元,其余10%待工程验收后实际决算一次付清。

⑥工程质量:乙方按图纸施工,确保质量。工程完成前3天,乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后,应及时予以验收签证和办理手续。如质量不符,乙方应负责重修。

⑦本工程施工期xxxx天。由xxxx年xx月xx日正式开工,至xxxx年xx月xx日止竣工。如中途停工,而又不属甲方供应材料不足造成停工,应由乙方负责。如属甲方材料不足所停工,而甲方又无工作安排,必须提前7天通知乙方。由通知之日起,7天之内的工资应由乙方负责。超此期限由乙方负责。

⑧其它事项:甲方派xxx同志为施工代表,负责工程及验收等一切事宜。乙方派xxxx同志负责工地施工事宜。

⑨本合同一式四份。双方各执一份。另两份分送县教育局和县城建环保局备案。

公证单位:县教育局(章)代表xxx(章)城建环保局(章)代表xxx(章)

基建合同(篇13)

基建合同是一种用于规范基础设施建设过程中各方行为的合同。在一些大型基建工程中,由于涉及到多个承包商、政府部门和投资方等多个参与方,为了保证工程顺利进行,需要缔结基建合同来明确各方职责、权利和义务。在这篇文章中,我们将详细介绍基建合同以及它的作用。

一、什么是基建合同

基建合同是指为规范基础设施建设过程中各方行为而签订的、记录了各方权利和义务的合同。基建合同主要由政府、承包商和投资方三个主体来签订。政府负责招标、审批和监督等工作;承包商则承担具体工程建设任务;投资方则提供相应资金支持。

基建合同通常包括如下条款:

1. 工程建设的总体情况,包括工期、预算、总面积和主要建筑结构等;

2. 各方权利和义务,包括计划、设计、施工、验收和经济管理等;

3. 担保和保险条款,保证在工程建设过程中出现的问题或争议能够得到解决;

4. 违约责任条款,确保各方遵守合同约定,避免造成经济和法律上的损失。

基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行是至关重要的。通过签订基建合同,各方可以明确各自职责和责任,有效规避潜在风险,提高项目的成功率。

二、基建合同的作用

基建合同的作用主要有以下几点:

1. 确保工程建设的顺利进行

基建合同明确了各方的职责和责任,规范了工程建设的各个环节,避免了因为缺乏约束而导致的混乱与纷争,提高了工程建设的成功率。

2. 保护投资方的利益

基建合同通过明确各方权利和义务,以及担保和保险条款的规定,保障了投资方在工程建设过程中的利益,避免了因为承包商或政府的失误而造成的损失。

3. 保障承包商的合法权益

基建合同保障了承包商在工程建设过程中的权益,确保承包商得到应有的合理报酬,在经济和法律上得到保护。

4. 提高工程建设的效率和质量

基建合同的签订可以有效地调动各方的积极性,促进协作和沟通,提高工程建设的效率和质量。同时,基建合同还规定了工程质量和验收标准,确保工程建设符合相关要求。

5. 维护社会稳定和发展

基建工程一般都是大型的公共设施,对于社会经济的发展和稳定至关重要。通过签订基建合同,可以避免工程建设过程中的各类问题和争议,确保工程建设的顺利完成,促进地方经济和社会发展。

三、基建合同的缺陷及解决方案

基建合同虽然在保障基础设施建设方面发挥着积极作用,但也存在一些缺陷。下面我们来看看主要的问题及解决方案。

1. 合同执行力不强

一些政府部门和企业在签订合同时缺乏诚信,签订的合同一旦出现问题就会推诿扯皮,导致基建工程无法顺利进行。解决这一问题的方案包括建立行政诉讼审查机制,加强对政府部门和承包商的监管力度,着重打击不诚信行为。

2. 合同规定不全面

一些基建合同规定不够详细、不够全面,导致各方在工程建设过程中存在理解偏差,造成施工时间和成本的增加。解决这一问题的方案是制定更为详细、全面、科学的合同,加强合同解释方式的统一。

3. 合同约束力不充足

一些基建合同在法律层面上没有得到充分保障,不具有约束力。解决这一问题的方案是建立一个规范的诉讼和仲裁平台,确保各方合法权益得到保护,同时也可以加强对违约行为的惩戒力度,提高合同的约束力。

总之,基建合同对于保障基础设施建设的顺利进行和各方权益的保护具有重要作用。通过合理规范合同内容和法律保护机制的建立,可以更好地发挥基建合同的作用,推动基础设施建设的顺利发展。

相关阅读

  • 建筑包工合同(精品十三篇)

    一份完整有效的合同怎么写起草?合同就可以更好的为人们服务了。书面合同能够有形地体现合同所记载的内容,怎么学习“建筑包工合同”笔稿范文网小编为您总结了几点经验,请在收藏夹中添加本页以便随时访问!...

  • 白兔作文精品十三篇

    这是一篇非常有价值的“白兔作文”网络文章推荐给大家。写作是一种促进学生高效学习语文的有效方式,它能够引导我们通过作品反思生活中微小而美好的细节。优秀的作文需要字迹工整和语言流畅,这是关键。请注意,本文仅供您在工作和学习中参考,如需做决策,请自行判断!...

  • 定金合同十三篇

    现今很多公民的维权意识在不断增强,我们用到合同的地方越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编收集整理的定金合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。定金合同 篇1大学刚毕业的王先生,想要在盛泽镇开办一家品牌服装连锁店,后来看到了房东张老板贴出来的租店告示。王...

  • 租住合同十三篇

    随着人们的教育质量的提升,我们可能会用到一些范文,范文能够运用到我们生活的方方面面,有哪些范文值得参考呢?你可以读一下小编整理的租住合同十三篇,供大家借鉴和使用,希望大家分享!出租人,_____________承租人,______________根据中华人民共和国民法典及相关法律规定,甲方双方经平等...

  • 运输合同十三篇

    这篇“运输合同”文章是编辑从网络上精挑细选的,并进行了一些改动。随着当今法制时代的不断变迁,学会撰写合同是非常重要的。掌握合同的阅读能力,对我们的工作有很大的帮助,还能增加个人在职场上的竞争力。请将本网页的链接加入收藏夹,以备将来使用!...